施工合同范文集合八篇

第页共页施工合同范文集合八篇【精选】施工合同范文集合八篇施工合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)今甲方将工程外墙面砖承包给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围：外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖。因排砖需要而必顺进展的门窗洞口凿除修补，雨蓬底部抹灰，顶部找平抹光。二、单价：100╳100规格外墙砖单价为元㎡，200╳400规格外墙砖：元㎡.板底抹灰元㎡。顶部抹光元㎡。三、质量：必须合理排砖，不得出现半块砖。开工验收必须到达优良标准，确保外墙无渗漏。四、付款：甲方按乙方形象进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的%，经历收达标后余款在一个月内全部付清。五、工期：从合同签订之日开场进场冲筋，在____月____日前全部完成第四层并开场拆架。六、平安：乙方应遵守平安操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量平安事故概由乙方负责。未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日施工合同篇2施工合同发包方：______________________________(以下简称甲方)承包方：______________________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：_______________________________________2、工程地点：_______________________________________3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为_____米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币_________元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_____-元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8.1按以下原那么结算：8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按______元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9.1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当部分为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏向：20mm。宽度允许偏向：100mm。9.2材料要求9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9.6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大事故发生。10.2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a)开工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b)质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第_______种方式解决：(一)提交_______仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：承包方：代表：代表：合同签订地：______年____月____日挪用资金罪和挪用公款罪的区别刑法上规定的挪用资金罪与挪用公款罪存在的差异主要在于二者的主体不同，挪用资金罪犯罪主体系国家工作人员，而挪用公款罪的犯罪主体系公司企业或其他单位的人员。1、挪用公款罪国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进展非法活动的，或者挪用公款数额较大、进展营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪。主体要件本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。客观方面本罪的客观方面表现为行为人施行了利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进展非法活动，或者挪用数额较大的公款进展营利活动，或者挪用数额较大的公款超过三个月未还的行为。主观要件本罪在主观方面是直接成心，行为人明知是公款而成心挪作他用，其犯罪目的是非法获得公款的使用权。但其主观特征，只是暂时非法获得公款的使用权，打算以后予以归还。至于行为人挪用公款的动机那么可能是多种多样的，有的是为了营利，有的出于一时的家庭困难，有的为了赞助别人，有的为了从事违法犯罪活动。动机如何不影响本罪成立。2、挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给别人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进展营利活动的，或者进展非法活动的，是挪用资金罪。客体要件本罪所损害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象那么是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。客观要件本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给别人，数额较大、超过三个月未还的。主体要件本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。主观要件本罪在主观方面只能出于成心，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍成心为之。总之，二者主要区别在于主体不同，一个是国家工作人员，一个是公司企业或其他单位人员。由于刑事案件均由检察院侦查起诉，因此，建议当事人聘请专业的刑事律师，以便获得法院较轻的量刑。保险合同订立的程序保险合同订立程序1、填写投保单。保险人为了业务上的需要，印好各种单证备用。投保人提出保险要求，向保险人索取单证并如实、完好地填写其想得到相应保险险种的投保单。2、将投保单交付投保人。投保人在认可保险人设计的保险费率和保险条款的前提下，将保险单交付给保险人，便构成了要约。3、保险人承诺后合同成立。保险人经过对投保人填写的投保单进展必要的审核，没有其他疑问的，通常表示承受并在投保单上签章，构成承诺，合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证，并在保险单或者其他保险凭证中载明当事人双方约定的合同内容。买房子签合同的考前须知有哪些买房不是一件简单的事儿，不单要消耗大量金钱，还要在买房的过程中仔细选择，在签合同的时候还要认真审阅，那么在买房子签合同的时候应该注意什么呢？请阅读下面的文章进展理解。签合同考前须知一：开发商五证买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发答应证、建筑工程规划答应证和商品房销预售答应证。签合同考前须知二：是否使用标准的合同文本许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。签合同考前须知三：查验开发商预售证及有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售答应证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房那么要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用答应证》。签合同考前须知四：买期房要注意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。签合同考前须知五：买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。签合同考前须知六：签约时要注意房屋质量问题购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。签合同考前须知七：签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。签合同考前须知八：注意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。签合同考前须知九：注意约定违约责任这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。签合同时哪些是事情是不能忽略的呢?1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的;2、明确房产证办理的详细时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。根据国家规定的质量问题判断标准，确定是否出现质量问题，并约定维修期限、条件等。销售合同签订有什么考前须知签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动。销售合同的签订是一件非常重要的事情，合同签订的好坏，关系到企业的兴衰。那么销售合同签订有什么考前须知呢？请阅读下面的文章进展理解。1、注意对货物的信息进展明确约定——在销售合同中，作为供方，应注意对供货的根本信息进展准确、详细约定：1)名称(品名)、型号、品种等表述应完好标准，不要用简称。2)规格应明确相应的技术指标，如成分、含量、纯度、大小、长度、粗细。3)花色，如红、黄、白要表述清楚。4)供货的数量要清楚、准确;计量单位应当标准，一般采用公制计量。2、应注意对货物质量标准进展明确约定——作为销售方，企业应根据自身情况及货物特性将质量标准与需方约定明确：1)如参照国家、行业相关标准等应在中明确约定标准的名称。2)假如是参照企业标准，应注意该企业标准应为已依法备案。3)凭样品买卖的，双方应对样品进展封存，并可以对样品的质量予以说明。4)双方对货物质量有特殊要求的，也应在合同中予以明确。3、应注意对货款的支付方式进展明确约定作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进展明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。4、应注意对质量检验时限进展明确约定为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进展产品检验的时间进展限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，那么视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得使用产品，否那么，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承当责任。5、应注意对违约责任进展明确约定1)延期付款责任：作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进展必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。2)违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低那么不利于约束买受人。6、其他事项企业可以根据货物实际情况对产品包装要求、包装物回收、运输方式及费用承当、装卸货责任、商业机密保守、诉讼管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险，并尽可能保障作为销售方的`合法、合理利益。劳动合同的订立原那么与考前须知劳动合同订立是指劳动者和用人单位经过互相选择和平等协商，就劳动合同条款达成协议，从而确立劳动关系和明确互相权利义务的法律行为。那么劳动合同的订立原那么有哪些呢？有哪些考前须知呢？请阅读下面的文章进展详细的理解。订立原那么一、合法原那么。劳动合同必须依法以书面形式订立。做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法。只有合法的劳动合同才能产生相应的法律效力。任何一方面不合法的劳动合同，都是无效合同，不受法律成认和保护。二、协商一致原那么。在合法的前提下，劳动合同的订立必须是劳动者与用人单位双方协商一致的结果，是双方“合意”的表现不能是单方意思表示的结果。三、合同主体地位平等原那么。在劳动合同的订立过程中，当事人双方的法律地位是平等的。劳动者与用人单位不因为各自性质的不同而处于不平等地位，任何一方不得对他方进展胁迫或强迫命令，严禁用人单位对劳动者横加限制或强迫命令的情况。只有真正做到地位平等，才能使所订立的劳动合同具有公正性。四、等价有偿原那么。劳动合同明确双方在劳动关系中的地位作用，劳动合同是一种双务有偿合同，劳动者承当和完成用人单位分配的劳动任务，用人单位付给劳动者一定的报酬，并负责劳动者的保险金额。考前须知普通员工签订考前须知一、劳动合同签订的时间自用工之日起一个月内订立书面劳动合同即可。否那么用人单位须向劳动者支付双倍工资。自用工之日起超过一年未与劳动者签订书面劳动合同的，视为双方已经形成无固定期限劳动合同。二、劳动合同的期限劳动合同的期限有三种：有固定期限的劳动合同、无固定期限的劳动合同和以完成一定的工作为期限的劳动合同。所以用人单位与劳动者在签订劳动合同时要根据双方的需求来协商确定劳动合同的期限。同时，假如有约定试用期，试用期是包含在劳动合同期限内的，假设劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。并且以完成一定的工作为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，按照劳动合同法规定该情形不得约定试用期。三、对非全日制用工要特别注意1、非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时。每周工作时间累计不超过24小时。2、非全日制用工不得约定试用期。3、非全日制用工小时计酬标准不得低于最低小时工资标准。4、非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。5、用人单位必须为劳动者缴纳工伤保险，否那么发生工伤事故那么要承当相关责任。施工合同篇3甲方(委托方)：乙方(效劳方)：经甲乙双方共同协商，现就乙方对甲方委托的中央空调风管清洗工程，进展施工一事达成如下协议，双方共同遵守：一、施工工作量：二、双方的义务、责任与权利：1、甲方的责任、权利与义务：1)甲方有义务对乙方本次工程施工进展协助，提供专门的工程施工协调人员。2)甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。3)甲方有责任在施工期间为乙方协调提供平安的清洗设备储存场地，如因甲方或业主原因发生设备丧失，甲方应按价赔偿。4)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。5)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。2、乙方的责任、权利与义务：1)乙方有义务为本次工程的顺利施行提供必要的清洗设备、工程经理、技术管理人员和施工人员。2)乙方为本次工程的施工主体，有责任承当本次工程的施工准备与施行、施工人员的组织和管理。3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。4)乙方负责为本次工程施工完毕后提供开工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天完毕后提供相关清洗证据。5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。三、付款方式：甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的%作为工程预付款，工程完毕后的日内一次性结清所有工程款。四、工程质量要求：清洗过程中不得产生穿插污染;清洗后视觉检查应到达：被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技中央空调清洗专家联络：提供：中央空调通风系统清洗中央空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗清洗应采用机械清洗方式，清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件，否那么乙方应给予赔偿或修复。五、验收标准：按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗标准》的要求执行。六、验收方式：按施工进度每天对清洗过的管道进展验收。七、施工时间：从施工起始日开场计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。八、工程量变更说明：如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量，不同意变更，如乙方同意变更，双方应签定本合同的附件，调整效劳价格和完工时间。九、特别说明：乙方在施工过程中，认，乙方不承当此部件损坏的责任。十、保密规定：甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。十一、违约责任：按《合同法》的规定处理。十二、合同纠纷解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，可交双方有管辖权的人民法院裁决。十三、合同的生效：本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的件与正本等效。十四、合同的终止：1、乙方提供的效劳完毕，甲方工程款完全到达乙方帐户后，本合同自行终止;2、经甲乙双方同意，本合同可终止;3、任何一方在执行过程中违约，另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。十五、无效认定：本合同条文内容手写添加或更改无效。上海润风环保科技提供：中央空调通风系统清洗应提早通知乙方，乙方可选择同意或如发现中央空调部件在施工作业前就已经损坏，应立即通知甲方确中央空调清洗专家联络：中央空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗十六、本合同一式两份，双方各持一份。甲方(委托方)：乙方(效劳方)：年月日：施工合同篇4发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：20xx年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进展维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原那么下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。第一条：工程概况(一)工程名称：道路维修。(二)工程地点：。(三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)(四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元，大写万元整。第二条：工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，假设遇特殊情况，工期顺延。第三条：工程质量乙方根据甲方的要求进展施工，确保工程质量。第四条：工程款结算及支付方式：本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的根据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。第五条：乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任。第六条：其他约定(一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。(二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。发包方(签章)：承包方(签章)：法定代表人：法定代表人：年月日施工合同篇5甲方(承租单位)(以下简称甲方)乙方(出租单位以下简称乙方)甲方承建的施工任务，因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利施行，经双方协商，签订以下合同条款，供双方共同遵守执行。一、施工地点：二、租赁时间：自年月日至甲方通知退场之日计算。三、进场时间：随时通知进场。四、租赁机械设备名称、数量及性能要求：小挖掘机一台，要求车况、性能良好。五、租赁费用：1、租赁费用的计价方式：计时，220元/小时2、租赁费用的支付：次月20日前支付上月70%租金，余30%第三个月结清。六、双方的责任、权利和义务1、甲方(1)甲方对乙方的机械设备进展施工作业方案管理，现场调度，对其人员和机械设备施行行政管理。(2)检查乙方工作情况，施行监视管理，对每天的工作时间由工程部管理人员两人以上签认。(3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。(4)对乙方进展平安教育，由于乙方违规作业，给甲方造成损失时，甲方有权解除合同，清退出场。乙方对造成的损失承当全部赔偿责任、甲方概不负责。2、乙方(1)乙方为每台机械装备2名有驾驶资格的纯熟操作人员，工作、伙食费乙方自理;应能保证机械正常运转。服从甲方管理，主动配合甲方保质、保量、平安地按期完成施工任务。(2)乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态。(3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用，按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的保险和人身保险等各项费用。(4)乙方人员应具有良好的职业道德，慎重驾驶，做到平安消费、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发惹事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等，其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承当。(5)施工过程中，乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物，要按照有关单位指定的位置慎重开挖，必要时甲方指派人工辅助开挖，否那么，挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承当。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停顿一切机械作业。(7)租赁期内，乙方人员发生伤、病时，其医疗、劳保费用乙方自理，发生伤病乙方应急速送医院救治。七、其他事项1、如出现机械故障、驾驶员离任等乙方原因造成的工作停运，将停顿计时。2、机械进出场费用由乙方负担。八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应交身份证复印件、签字并押指纹)后生效，工程租赁费结清后，合同自行失效。九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性，在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决，协商无效后，可在工程所在地申请仲裁或依法提起诉讼。十、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同篇6甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进展港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程内容：1、围墙：100米2、篮球操场(1个)：513.24平方米3、新食堂前水泥地面：248平方米4、台价：113.7平方米5、暗沟：350米.6、明沟:100米7、传达室:17.28平方米8、校门:1个.9、挡土墙:20米,花池围栏:80米10、升旗台:1个11、检查井:6个.12、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.13、该篮球场、围墙等内容详细做法见乙方提供的施工图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙根底进展处理并承当一切费用，以保证围墙的平安建立和使用。4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm,每3500mm为一跨墙。5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量到达验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认前方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：XX年5月10日—XX年6月20日。四、工程价款及支付：1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价——元。〔全部费用包干〕2、甲方根据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方〔甲方不承受乙方任何形式的委托付款或转付款要求〕。①合同签订后当日内，甲方支付乙方元预付款；②详细工程量按实际验收的方量为准。③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款到达合同总价的80％给乙方；⑤开工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，〔乙方需提供工程发票〕。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付〔保修期按双方协商时间两年为准，从XX年6月1日开场计算〕。五、成品及半成品保护：1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。2、乙方应制订出详细的措施作好成品、半成品保护工作。3、乙方应协助甲方搞好工程周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程工程正常进展。六、施工管理及协调：1、乙方应针对本工程特点制定施工方案〔详细工期安排〕交甲方审核。2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联络。3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。假设发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己承当责任，与甲方无关。5、在施工过程中，假设因乙方原因导致整个工程工程产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算〔直接、间接损失〕，其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后效劳：施工合同篇7发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕大连通罗科技根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，共同遵守。工程概况工程名称：建立地点：第二条工程内容及承包范围工程内容：计算机网络安装工程、集团安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。设备安装开工和开工期限本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起，开工日期为工程开工后21日内完毕。遇到以下情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。重大设计变更〔指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变〕造成的工期变化，并经甲方书面确认；甲方书面通知的方案工期改变；不可抗力；第四条承包方式、造价及造价调整承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并到达甲方要求，假设因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。2、本工程总造价：人民币〔大写〕(详见方案)3、发生以下情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：〔1〕由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容；〔2〕应甲方要求单项设计变更增减费