建发玺院设计采购施工总承包项目

第第页七、投标保证金1、投标人（或联合体牵头人）应附上企业基本账户开户许可证复印件、银行汇款单据复印件。2、采用年度投标保证金提交方式的福建省建筑业龙头企业，交标时另行提供《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件。以上复印件须加盖投标人公章。八、企业履约情况表（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）投标人名称：项目是或否投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标投标人或联合体各方：（盖单位公章）年月日九、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：我单位在（项目名称）/标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目经理或项目设计负责人或施工负责人的，每人每次向招标人交纳贰拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。投标人或联合体牵头人：：（盖投标人单位公章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：：（签字或盖章）十、近年发生的重大诉讼及仲裁情况备注：=1\*GB3①“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。十一、主要人员简历表项目总负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话备注：投标人须依据投标须知前附表1.4.1条款的要求在投标文件中填写拟派出本项目的项目总负责人的相关资料信息，同时提供投标须知前附表1.4.1条款所要求内容的相应证明材料并加盖投标人的单位公章。投标人或联合体牵头人：（盖单位章）

十二、近年财务状况表备注：①“近年财务状况表”应附的财务会计报表，包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。类似项目业绩情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注=1\*GB3①投标人应按招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1条款号的要求提交至少一项“类似项目业绩”的相关证明文件。若有多个项目一个项目一张表。十四、其他资料1、技术条件和商务偏离表技术条件和商务偏离表

投标人名称：（全称加盖单位公章）招标编号∶ 合同包编号/序号招标文件对应章节和条款号招标文件（含补遗书）要求投标文件响应承诺偏离说明备注说明：招标文件（含资格要求、须知要求、商务要求、合同条款要求、技术规范要求、补遗书要求等）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并响应承诺满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按投标人虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金或履约保证金将不予退还，给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

2、评分标准对照情况点对点应答表评分标准对照情况点对点应答表评分内容投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）详见页码备注：①投标人必须对自身是否满足相关评分项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。投标人或联合体牵头人：（盖单位章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

3、招标人要求提交的其他资料或投标人认为需提供的资料

建发玺院设计采购施工总承包项目投标文件投标文件内容：商务文件投标人或联合体牵头人：（盖单位章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）日期：年月日

目录一、投标函及投标函附录二、价格清单三、投标人主要材料设备品牌表一．投标函及投标函附录（一）投标函1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标总价：元进行报价；其中包括①设计费：本项目总设计费415万元，其中：施工图设计按265万元包干；专项设计费暂定150万元。②建筑安装工程费（含税）愿以下浮率%（K值）、建筑安装工程费人民币万元（含专业工程暂估价9780万元）。（建筑安装工程费的计算详见价格清单投标报价汇总表）③技术服务费包含于投标报价内。上述①、②、③的投标报价，工期满足招标文件要求，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方将派出（项目总负责人姓名及其注册执业证书编号）为本项目的项目总负责人。我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。5．如我方中标：（1）我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的设计及施工，天（日历日）内竣工（具体节点满足招标人要求）。设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；施工质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）我方同意在从规定的开标之日起120个日历天的投标有效期内，严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理，没收投标保证金并赔偿招标人损失。7.我方在此承诺：所有成员单位非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。8.我方在此承诺：所有成员单位的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、所有成员单位没有因违法违规被限制参加相应项目投标。9、我方承诺，施工时选用招标人提供的附件二《主要材料设备品牌明细表》中品牌，所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。10．我方承诺按闽价通告〔2018〕9号文规定向南平市公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。。投标人或联合体牵头人：（盖单位章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：电话：传真：邮政编码：年月日投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目经理（项目负责人）姓名：证号：2设计负责人姓名：证号：3施工负责人姓名：证号：4技术负责人姓名：证号：5工期总工期日历天。其中节点工期要求：根据招标人要求。6质量保修期按国家现行有关法律、法规规定执行。7履约担保形式和金额履约担保的金额：10%签约合同价。在合同签订后15天内以现金形式或银行保函或担保形式提交。8分包部分专业工程经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，主体不得分包。投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

二、价格清单：（一）价格清单说明1.1招标人提供的价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。投标人报价时可参考最高限价资料中列出的数据。1.2本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。1.3设计费的说明：本工程设计费415万元，其中，施工图设计费按265万元包干，专项设计费为暂定价，暂定150万元（不可竞争）。1.4建筑安装工程费的说明：（此处由投标人自行填写）。1.5专业工程暂估价的说明：专业工程暂估价为9780万元，为不可竞争费用。1.10其它费用的说明：（若有时）。

（二）价格清单投标报价汇总表序号项目名称金额备注1设计费4150000元人民币其中，施工图设计费按265万元包干，专项设计费为暂定价，暂定150万元2建筑安装工程费（含专业工程暂估价）元人民币即K值：%K值的取值区间为：8%-10%（均含本数）建筑安装工程费=（工程最高限价-专业工程暂估价）×（1-K）+专业工程暂估价其中：工程最高限价为：565872120元；专业暂估价为：97800000元3合计投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

投标人主要材料设备参考品牌表一、土建部分：序号村料、设备名称规格、型号要求品牌1品牌2品牌3品牌4品牌5备注1袋装水泥按设计要求建福海螺华润炼石2钢筋按设计要求三钢（闽光）萍钢三宝中钢3质感涂料按设计要求亚士华润传化4真石漆按设计要求亚士华润富思特传化5多彩漆按设计要求亚士华润富思特传化6普通涂料、防霉涂料按设计要求亚士华润多乐士立邦7水泥基渗透结晶型防水涂料按设计要求赛柏斯凯顿永固（DEEPSEAL）澎内传（PENETRON）8高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘）按设计要求蓝盾之星卓宝月皇凯伦9防水涂料、防水卷材按设计要求蓝盾之星卓宝月皇凯伦10铝型材、铝板按设计要求亚铝闽铝坚美兴发凤铝11铝合金加工按设计要求福建南铝厦门鑫泰洋福建天闽厦门百思得雄辉12玻璃按设计要求南玻新福兴台玻福耀13五金配件按设计要求坚朗立兴（杨氏）国强合和14密封胶、玻璃胶按设计要求白云之江硅宝思蓝德（郑州）15钢质防盗入户门（木纹转印）按设计要求步阳蓝盾群升富新王力需经南平消防支队备案认可16防火门按设计要求天安福建辉盛万隆辉宏福州久源需经南平消防支队备案认可，颜色同入户门，木纹转印17防火卷帘门按设计要求福建辉盛福州上华泉锋18环氧树脂地坪漆按设计要求秀珀富思特科兰二、安装部分：序号村料、设备名称要求推荐品牌1推荐品牌2推荐品牌3推荐品牌4推荐品牌5备注(一)电气工程1配电箱、动力柜、成套柜按设计和规范要求融毅欣省控六中建电福控厦门福森达2户内配电箱元器件按规范及设计要求ABB（SJ200系列）施耐德(C65系列)西门子(5SY系列)户内3灯具（含带应急模块灯具）及光源按设计和规范要求鸿雁广东三雄极光雷士4安全出口灯灯、疏散指示灯、楼层显示灯按设计和规范要求东科信广东三雄极光深圳泰和安5电缆桥架按设计和规范要求厦门东炜厦门宏硕厦门好周到6开关插座按设计和规范要求广东三雄极光广东朗能广东松本7塑料电工套管按设计和规范要求福建亚通广东联塑泉州兴源8电线电缆按设计和规范要求宝胜金字南平太阳远程9电气火灾报警系统按设计和规范要求北京利达河北北大青鸟秦皇岛海湾泰和安（二）给排水工程1生活给水加压变频设备按设计和规范要求山东博山上海凯泉广州广一上海连成2潜水泵按设计和规范要求山东博山上海凯泉广州广一上海连成3不锈钢生活水箱、不锈钢消防水箱按设计和规范要求厦门蓝博厦门建宏毅厦门鑫菱4消防、喷淋泵及增压稳压设备按设计和规范要求山东博山上海凯泉广州广一上海连成5消防栓箱、水泵结合器、灭火器等按设计和规范要求广东胜捷福建天广福建远红6湿式报警阀、喷头、水流指示器等按设计和规范要求广东胜捷福建天广福建远红7阀门（蝶阀、闸阀等）按设计和规范要求天津塘沽瓦特斯卡尔斯福州福思特8塑料给水管按设计和规范要求福建亚通广东联塑泉州兴源9塑料排水管按设计和规范要求福建亚通广东联塑泉州兴源10UPVC双壁波纹管按设计和规范要求福建亚通广东联塑泉州兴源11钢塑管按设计和规范要求江苏江特沙家浜宁波宇盛12镀锌钢管按设计和规范要求华岐友发金洲（三）通风工程1风机、风口、风阀按设计和规范要求福州力超南方风机浙江上风（四）柴油发电机组1发动机按设计和规范要求重庆康明斯帕金斯沃尔沃2发电机按设计和规范要求无锡斯坦福上海马拉松广州英格说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当不低于以上参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2、本品牌表未及之处的材料，须经得发包方同意后才可使用，以上设备及材料除了有特别注明外，均要求供货地为原产地。3、依据南建筑【2017】6号文《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施政府性公建项目优先采购地产名优工业品工作的通知》的规定，本项目优先选用地产名优工业品。4、材料样品须经招标人同意，供应商资格应经招标人审核，以上所有材料均需生产厂家提供的设备或材料供应证明原件（中标后）。5、公共部位配电箱箱内元器件（微断、塑壳、接触器、继电器、过欠压保护器等）应采用杭州之江