居间协议合同的模板7篇

居间协议合同的模板7篇为了个人权益的保障，一定要签署好合同，不管签署什么样的合同，都要了解透彻合同中的内容，下面是我为您共享的居间协议合同的模板7篇，感谢您的参阅。

居间协议合同的模板篇1

  甲方(委托人)：________________

  法定代表人：_____________________

  地址：____________________________

  乙方(居间人)：________________

  身份证号码：_____________________

  地址：____________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托，负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。

  2、本工程项目主要情况

  (1)工程名称：________________。

  (2)工程地址：________________。

  (3)工程主要施工内容：________________。

  (4)其他情况：_________________________________________。

  二、甲乙双方权利义务

  (一)甲方权利义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料

  2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判

  3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度

  4、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关

  5、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳

  6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务

  7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。

  (二)乙方权利义务

  1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息，协助甲方对本工程项目进行实地考察

  2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实牢靠

  3、乙方有权知情整个项目谈判全过程

  4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚恳义务。

  三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的____%

  2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间酬劳

  3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同

  4、乙方账户信息如下：

  户名：________________。

  卡号：________________。

  开户行：________________。

  5、甲方可以转账或现金的方式支付。

  四、居间活动费用的承担

  居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。

  五、保密事项

  1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐秘。

  2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘做出不利对方的任何行为。

  六、违约责任

  1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应承担违约责任。

  2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金，拖延超过________日未支付的，乙方有权解除本合同。

  3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。

  七、通知

  1、通知联系人

  为便利协议双方情况的沟通，甲方指定___________为己方联系人，乙方指定___________为己方联系人，详细负责通知和传达本合同相关事宜。

  2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时，应书面通知另一方。

  3、通知地址及方式

  甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。

  (1)电子邮件地??

  甲方：________________乙方：________________

  (2)邮寄地??

  甲方地址：________乙方地址：________________

  邮政编码：________邮政编码：________________

  (3)传真号码

  甲方：________________乙方：________________

  (4)电话号码

  甲方：________________乙方：________________

  4、通知视为实际送达的日期确定如下：

  (1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。

  (2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。

  (3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。

  (4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。

  八、合同解除及终止

  1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间成功及甲方全额支付居间酬劳之日止。

  2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。

  九、争议解决

  甲乙双方约定，如就本合同的解释、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。

  十、其他事项

  1、甲乙双方均已经专心阅读和充分讨论本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。

  2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

  3、其他：___________________________

  甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

  法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

  _________年____月____日_________年____月____日

居间协议合同的模板篇2

  甲方(委托人)：

  联系电话：

  身份证号码：

  乙方(受托人)：

  联系电话：

  身份证号码：

  甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照公平自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。

  二、乙方义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料负责和____________________进行合同谈判

  2、假如居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

  3、假如居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间酬劳，假如未准时支付，则逾期每日按未支付居间酬劳的1%向乙方承担违约金。

  四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间酬劳为__________________________________。

  2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。

  3、甲方可以转账或现金方式支付。

  五、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。

  2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐秘做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。

  六、合同终止

  1、本合同签字生效后，假如至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

  2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

  七、争议解决方式

  1、如发生合同争议，双方协商解决。

  2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。

  八、其他事项

  1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。

  2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。

  3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。

  签订地点：签订日期：

  甲方(盖章)：乙方(签章)：法定代表人或委托代理人(签章)：

居间协议合同的模板篇3

  工程项目名称：_________________________________甲方（发包单位）：_____________________________乙方（承包单位）：_____________________________为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

  一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

  二、甲方及其工作人员应做到

  （一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

  （二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批判教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济惩罚或纪律处分。

  （三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应准时执行措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

  （四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应准时执行措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

  （五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

  （六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

  （七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

  （八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供便利。

  （九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

  （十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供给、工程分包等经济活动。

  三、乙方及其工作人员应当做到

  （一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

  （二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

  （三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为猎取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠予礼金、有价证券和珍贵物品等。

  （四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

  （五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

  （六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

  四、奖惩

  （一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应准时执行措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并准时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

  （二）甲方发现乙方有违反本协议或者采纳不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据详细情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段猎取的非法所得由甲方单位予以追缴。

  （三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

  五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

  六、声明及保证

  （一）甲方：

  1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

  2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

  4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  （二）乙方：

  1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

  2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

  4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  七、保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  八、不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见，不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。

  九、通知

  （一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采纳_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可执行公告送达的方式。

  （二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

  （三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

  十、争议的处理

  （一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  （二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决

  1．提交_________仲裁委员会仲裁；

  2．依法向人民法院起诉。十

  一、解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。十

  二、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。十

  三、合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章)：________________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________地址：_______________________地址：_______________________电话：_______________________电话：_______________________________年____月____日________年____月____日签订地点：___________________签订地点

居间协议合同的模板篇4

  甲方(委托人):

  合同编号：

  乙方(施工方):

  签订日期：

  一、装饰施工地点：

  二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。

  三、工程概况：

  1、工程总价：

  2、装修内容：

  四、关于工程付款方式的约定：

  1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_元整。质量保修________年。

  2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

  3、乙方工程结束后、甲方如在____日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。

  五、工程施工变更：

  1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。

  2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。

  3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

  4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须根据预算要求，先付款后，乙方再施工。

  六、违约责任：

  1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。

  2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。

  3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

  七、合同的终止：

  1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

  八、合同的生效：

  1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

  2、补充合同与本合同有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

  九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。

  甲方(公章)：_________

  乙方(公章)：_________

  法定代表人(签字)：_________

  法定代表人(签字)：_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

居间协议合同的模板篇5

  甲方(委托人)：

  法定代表人或委托代理人：

  身份证号码：联系电话：

  乙方(受托人)：联系地址：

  身份证号码：联系

  联系地址：

  身份证号码：联系电话：

  甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。

  2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供业主方要求的相关资料并负责和业主方进行合同谈判。

  2、假如居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

  3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

  四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

  1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整(￥500000.00元)作为酬金。

  2、本工程项目的居间费用根据每月的工程进度进行结算。

  3、计算方式：甲方根据每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。

  4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

  五、合同终止

  1、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

  2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

  六、争议解决方式

  如发生合同争议，双方协商解决协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

  七、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、其他未尽事宜，经双方协商全都形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式三份，全部当事人各持一份，全部当事人签字盖手印后生效。

  甲方(盖章)：

  甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印)：

  乙方(签字盖手印)：、。

  合同签订地：

  合同签订日：二〇__年月日

居间协议合同的模板篇6

  甲方：联系方式：

  乙方：联系方式：

  甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照公平自愿，等价有偿的原则，达成如下协议：

  一、工程事项

  终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息，甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

  2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。

  三、乙方义务

  1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和分包公司进行合同谈判。

  2、居间成功后，则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

  四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间酬劳费用按工程实际方量计算，为每方计算。

  2、居间酬劳在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付万元(￥元)。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

  3、居间成功后，乙方应按本