2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁农村建设项目施工合同资料

2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁公路建设项目工

程

施

工

合

同工程名称：2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁公路建设项目建设单位： 神农架林区红坪镇人民政府 施工单位： 神农架林区雄图建筑有限责任公司公司第一部分合同协议书发包方：神农架林区红坪镇人民政府 （以下简称发包人）承包方： 神农架林区雄图建筑有限责任公司以下简称承包人）为进一步加快农村公路建设，促进农村经济快速发展，更好地服务于新农村建设，根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方协商，就具体事项达成并签订本合同，合同双方必须履行各自职责。第一条工程概况：（1） 工程名称：2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁公路建设项目（2）工程地点： 红坪镇板仓村 （3）项目计划批准文号：神发改交通 [20151132号（4） 工程内容：板仓村阳坡至七里扁总里程9.6公里公路，路基宽4.5米，路基挖方、砌体挡土墙、钢筋混凝土盖板涵等工程（即施工图、工程量清单、图纸现场答疑的文字资料范围） 。第二条工期：依照国家颁发的工期定额，经双方商定，本工程开竣工日期如下：1、 开工日期：2016年2月5日2、 竣工日期：2016年10月5日3、 总工期：不超过240日历天第三条1、工程技术要求：路基调平压实稳定性好，宽度达到4.5米，软路基进行换填处理，边沟涵洞排水通畅。2、质量标准工程质量标准：《工程施工质量验收规范》合格标准3、合同价款金额(大写)：壹佰陆拾捌万柒仟陆佰陆拾肆(人民币)Y:1687664.00元，最终结算价款据实结算为准。第二部分通用合同条款第四条词语定义及合同文件1、词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。(1)通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用合同条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在合同协议书中指明具有工程发包主体资格和支付工程价款能力与承包人在合同协议书中签字的当事人。(4)承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。(5)承包人项目负责人：指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地的全权负责人。(6)设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。(7)监理单位：指受发包人委托的具有相应工程监理资质等级对合同履行实施管理的法人。(8)总监理工程师(总监)：指由工程监理单位委派常驻施工场地对合同履行和工程质量、数量实施管理的全权负责人。（9）合同价款：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。（10）工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。（11）开工日期：指监理单位发出的开工通知书中写明的开工日期。（12）竣工日期：指承包人在合同协议书中约定工期届满的日期。（13）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。（14）图纸：指含在合同中的工程图纸，以及由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。（15）书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。（16）违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。（17）索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。（18）不可抗力：指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、水灾等和专用合同条款约定的其他情形。(19)投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。(20)投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。(21)合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。(22)已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明的工程量清单。2、合同文件组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；通用合同条款技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；(9)其他合同文件。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的总监作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的总监作出解释， 向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。第五条合同文件使用的语言文字、适用法律1、 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例、地方政府规章和规范性文件。第三部分专用合同条款一、双方一般权力和义务第六条发包人代表1、发包人派驻施工现场全权代表姓名： 胡树林2、 发包人代表在合同施工期内代表发包人对施工现场的一切活动进行监督、管理和协调服务。第九条工程监理1、工程监理单位： 华中监理公司2、总监理工程师姓名： 李兴州3、 总监理工程师职责范围：全权负责合同施工期内工程实施的监理。第七条发包人义务和权力1、在开工前七天委托监理单位向承包人发出开工通知；2、 在开工后五天内将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；同时，向承包人提供完整的施工图纸一套；3、 在开工后十天内组织承包人和设计单位、监理单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底；4、 在工程施工过程中负责协调处理与工程有关的周边关系和施工环境，保证工程顺利地进行；5、 应按合同约定向承包人及时支付工程进度款；6、 应按合同约定及时组织竣工验收；7、 对施工中的有关情况负责记录、签证；对承包人的项目负责人、施工人员、质检员、安全员、预算员等是否持证上岗进行督促检查；8、 应履行合同约定的其他义务。第八条承包人代表1、承包人驻施工现场全权代表姓名： 彭文明2、 承包人代表换人，承包人应提前七天书面上报发包人审批，经发包人同意的后任继续承担前任应负的责任和承诺。第九条承包人义务1、 承包人必须认真组织人力物力严格按照工程协议的要求精心组织施工，按合同约定完成全部承包范围内的工程。2、 承包人在施工过程中必须做好工程建设材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验， 并作详细记录，按照统一要求，编制工程质量报表，报送监理单位审查；同时，每月按时向发包人提供工程进度及施工计划报表等；3、 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围拦等。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任并支付所发生的费用；4、 负责施工现场人员的有效管理，保证施工安全和现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求；5、 负责施工过程中因修建临时工程可能发生的青苗补偿、协调和已完工程的成品保护，承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用；接受发包人对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。6、 参加发包人组织的图纸会审、设计交底以及在施工中召开的各种会议；7、 提供各类人员上岗证件的原件，交发包人备查；8、 按税务部门的要求建立会计帐薄，依法交纳各种税费，接受监督检查；9、 在项目所在地的银行部门建立专项账户，以便发包人资金的拨付和管理，确保专款专用，并在银行部门办理该工程履约保函10、 按规定购买和管理使用“三炸”物资，保证安全施工，承担安全事故责任；11、 接受发包人和监理单位及建设工程项目监管单位的监督和管理；12、 应履行合同约定或按国家有关规定应履行的其他义务。二、施工组织规定第十条施工组织1、承包人应在工程开工三天前，向发包人提交施工组织设计（或施工方案），经发包人批准后才能组织开工；2、 承包人必须按已经批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，并随时接受发包人和监理单位对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查、检验和监督；3、 承包人的项目负责人和技术负责人必须驻工地，质检、材料、施工、安全、预算等五大员必须坚守岗位；4、 承包人必须按本合同约定工期完成工程施工，因不可抗力原因而导致工期延误的除外；5、 承包人在施工期间必须按劳动法的有关规定支付雇佣人员或农民工工资；6、 承包人在工程施工期间必须按合同约定管理和组织施工。三、工程质量第^一条承包人应认真按照协议要求施工，随时接受发包人和监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。施工中经检查、检验工程质量不合格，承包人应按发包人和监理单位的要求进行返工、修改，并承担其返工、修改的费用。第十二条承包人竣工工程质量，应确保路面畅通。竣工工程质量经验收不合格，承包人应按质量监理单位提出的要求进行返工、修改。经返工、修改后仍达不到合格条件要求，承包人应承担违约责任并按合同价款的5%罚款，由发包人在工程款中扣除。第十三条质量等级由质监单位核定，双方因工程质量发生的争议，由神农架林区农村公路管理办公室仲裁。四、合同价款与支付第十四条合同价格的调整按以下条款处理1、本项目工程单价在合同履行期内不作调整；2、工程量清单内项目工程量的增加和减少单价不变，合同价款相应调整；3、因设计变更超出工程量清单项目范围的工程项目，其单价比照工程量清单内的项目单价报价申报结算。设计中未包含的工程项目，其单价由双方另行协商，签订补充协议。第十五条工程款支付1、 工程款由发包人支付到承包人在工程所在地指定银行建立的项目专项帐户的帐号上；2、 工程竣工后，经甲乙双方共同验收，按照当地审计部门的审计结论，扣除10%的质保金后一次性支付全部工程款。五、竣工验收与结算第十六条工程竣工后，承包人应在竣工验收10天之前，向发包人提交竣工初步验收报告，并同时提交以下竣工验收资料一式六份。1、 施工组织设计、施工日志及月报、质量事故记录、工程量计量原始记录、单体工程竣工图纸、单元工程质量评定等资料；2、 增、减设计变更的文件和工程洽商记录；3、 中间验收记录、工程施工试验报告等技术资料；4、 工程竣工图件。包括单体工程竣工图和项目区竣工图；5、 施工过程中的各类影像资料；6、 其他必须的文字资料和图件等资料。承包人不按以上要求提供有效齐全的工程竣工验收资料的， 发包人将不接受竣工验收申请报告。第十七条发包人在收到承包人验收报告后10天内，应组织有关部门进行初步验收第十八条承包人在工程竣工验收报告批准后，15天内将竣工决算报告报发包人审查。发包人或受权委托有资质的工程造价审计或咨询单位对承包单位的决算报告进行审查， 审查完毕后，由发包人对本项目进行竣工验收，验收合格后承包人在15天内将竣工工程交付发包人，发包人按合同约定与承包人办理工程尾款结算手续。第十九条工程竣工后，自发包人在最终验收记录上签字之日起计算保修期，保修期为一年。具体保修事宜，由双方根据国家颁发的建设工程管理办法的有关规定签订工程保修合同。六、违约责任和赔偿第二十条发包人违约1、 发包人未履行合同约定义务导致承包人工期延误的，应支付承包人因工期延误造成的费用；2、 发包人未按合同约定支付工程款的，承包人可以停止施工，发包人应支付承包人因停工造成的损失。第二^一条承包人违约1、 承包人的项目负责人和技术负责人不按合同约定驻工地，每发现一次无故不在场的扣500元，此费用从承包人履约银行保函中支付；2、 承包人因自身原因未按本合同约定工期完成工程施工的，每延期一天罚款1000元，此费用从承包人履约银行保函中支付；3、 承包人不按劳动法的有关规定支付雇佣人员或农民工工资的，由发包人代其先行支付，此费用在承包人工程款中扣除；4、 承包人在工程施工期间未按合同约定管理和组织施工，经工程监理单位书面通知整改而不纠正的，发包人有权从履约银行保函中按每次500-1000元支付；经发包人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可以与承包人解除合同，并申请银行将承包方履约银行保函中的全部金额支付给发包方； 合同解除后，发包人可以另行组织人员进入施工场地进行施工；5、承包人不按合同约定履行义务的其他情况，由承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。七、争议和仲裁第二十二条争议：双方因合同发生争议，应及时协商，协商不成时，采用以下方式解决：向当地人民法院起诉。八、其他第二十三条安全施工：承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，确保施工人员的人身