竹溪县两馆一中心工程施工合同_第1页
竹溪县两馆一中心工程施工合同_第2页
竹溪县两馆一中心工程施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

竹溪县两馆一中心工程施工合同1.前言本合同是由甲方竹溪县政府与乙方施工单位签订的竹溪县两馆一中心工程施工合同。为确保合同双方的权益，明确工程过程中的责任和义务，制定本合同。2.合同信息合同编号XXX-XXXX-XXXX签订时间XXXX年X月X日甲方竹溪县政府乙方施工单位3.工程内容本工程包括以下三个建筑项目：竹溪县体育馆竹溪县博物馆竹溪县文化中心4.工期本工程工期为XX个月，自合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.施工单位的义务乙方施工单位在工程期间必须履行以下义务：按时完成工程，并保质保量达到设计要求。严格遵守安全生产规范，保障在施工过程中工人生命财产安全。遵守项目管理规定，确保施工期间没有影响项目施工的因素。在工程施工期间，如发现工程中出现建设设计方面的问题，应及时通知甲方，并提出相应的方案和处理方法。完成工程验收，并在竣工验收后办理相应的开业手续。6.甲方的义务甲方政府在工程期间必须履行以下义务：按照要求向乙方施工单位提供必要的建设资料和设计方案。对乙方施工单位的建设过程进行跟踪与监督，做好工程质量控制工作。按时支付协议约定的工程款项。7.工程质量与验收乙方施工单位在施工期间必须按照工程设计方案，保证工程质量，达到验收标准。工程竣工后，乙方施工单位应配合甲方进行相关的验收工作。8.违约责任在使用过程中，如设施发生损坏，所有修缮费用均由乙方施工单位承担责任。如果由于乙方未能按照合同规定的时间完成工程，甲方有权在协议约定工程额外天数内要求乙方进行加班赶工，并裁定违约金。9.知识产权本工程的设计图纸、施工图纸、户外广告设计方案等相关软件、技术文件，其版权属于甲方及其委托设计单位，乙方施工单位不得私自使用、复制或外传。10.争议解决双方在履行本合同过程中如产生争议，应协商解决；协商不成的，应向甲方所在地法院提起诉讼，诉讼地点及管辖法院以甲方所在地法院为准。11.合同效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。甲方签字:_____

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论