装饰工程施工合同锦集

【施工合同】装饰工程施工合同5篇随着法律法规不断完善，合同协议的书写也有着其他的变化规范,能够以此保证双方的利益。那么,合同书的格式，你掌握了吗。以下是整理的装饰工程施工合同锦集四篇，大家一起来看看吧。装饰工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程承包范围：大雄宝殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元钟鼓楼____㎡，元住宿楼及食堂____㎡，____元二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：____;(小写);三、工期：合同工期：开工日期：竣工日期：四.工程质量标准1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。六、工程款支付：进场付款____元;基础±0付款____元;完成主体一层付款____元;主体完工付款________元;工程竣工付款____元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担。七、质保期：____一年保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：____年____月____日装饰工程施工合同2发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。三、双方责任：1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。4、工完场地清。四、工程费计算方式：1、按工程施工图纸建筑面积每平方米（）元计算。如乙方延工期按每平方米（）元计算。如再延期超30天按照每平方米（）元计算。注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。甲方签字乙方签字装饰工程施工合同3发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________法定代表人：___________________法定代表人：___________________身份证号码：___________________身份证号码：___________________为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_________________________2、工程地点：_________________________3、工程内容：_________________________4、工程面积：_________________________5、工程立项批准文号：_________________第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____________天(日历天);开工日期：____________年____________月____________日;竣工日期：____________年____________月____________日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_________________________2、工程承包范围：_________________________第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________代表人：______________________代表人：________________________________年________月________日_________年________月________日装饰工程施工合同4为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20__-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。建设工程施工合同(示范文本)GF-20__-0201目录第一部分合同协议书…………......................…...1一、工程概况........................................................................….1二、合同工期.............................................................................1三、质量标准.............................................................................2四、签约合同价与合同价格形式.............................................2五、项目经理.............................................................................2六、合同文件构成.....................................................................2七、承诺.....................................................................................3八、词语含义.............................................................................3九、签订时间.............................................................................4十、签订地点.............................................................................4十一、补充协议.........................................................................4十二、合同生效.........................................................................4十三、合同份数.........................................................................4第二部分通用合同条款……......…...............…......61.一般约定................................................................................61.1词语定义与解释...............................................................61.2语言文字.........................................................................111.3法律.................................................................................111.4标准和规范....................................................................121.5合同文件的优先顺序....................................................121.6图纸和承包人文件.........................................................131.7联络.................................................................................141.8严禁贿赂.........................................................................151.9化石、文物.....................................................................151.10交通运输.......................................................................161.11知识产权.......................................................................181.12保密...............................................................................181.13工程量清单错误的修正...............................................192.发包人....................................................................................192.1许可或批准....................................................................192.2发包人代表....................................................................202.3发包人人员....................................................................202.4施工现场、施工条件和基础资料的提供....................202.5资金来源证明及支付担保............................................222.6支付合同价款................................................................222.7组织竣工验收................................................................222.8现场统一管理协议........................................................223.承包人....................................................................................233.1承包人的一般义务........................................................233.2项目经理........................................................................243.3承包人人员....................................................................26【施工合同】小工程施工合同汇报7篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高，为了自己的建筑工程任务,应该懂得签订工作合同协议,以保证自己的利益那么,你知道合同的主要内容是什么吗。以下是整理的小工程施工合同汇报【汇编五篇】，欢迎阅读与收藏。发包方（以下简称甲方）：_____________________承包方（以下简称乙方）：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况（一）工程名称：_____________________（二）工程地点：_____________________二、工程承包范围___________________________________安全维护及整改。三、合同工期_______天。四、工程造价工程造价为：______________元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日发包方：承包方：甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况：1、工程名称：武胜香江豪庭2、工程地点：武胜县城祥升大道。第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：（一）开工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。（二）竣工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：（1）独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）、砂岩200元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）。（2）人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石（需要水钻施工）280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等）、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：（1）人工开挖场内土方及建筑垃圾。（2）人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。（3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。（4）场内排水工作。（5）施工用脚手架的搭拆。（6）完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品（如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等）。（7）完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。（8）四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作3、零星签证计时工60.00元/工日。4、室内取土夯实、回填元/m（含取土、运土、分层回填、夯实）。5、算工程量。第五条：施工技术要求：（一）、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。（二）、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。（三）、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。第六条：双方责任及工作：（二）、甲方工作：1、为施工协调有关工作关系。2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。（二）、乙方工作：1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。第七条：工程质量验收1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费（不加任何费用）结算给乙方，并清退出场。第八条：人工费支付本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。第九条：安全责任：在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。第十条：其他约定：1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费（不加任何费用）结算给乙方，并清退出场。4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款2000元以上。第十一条其它：1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日甲方（承包人）：______________乙方（务工人）：______________为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务：（一）甲方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教育。2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。（二）乙方的责任和义务：1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：______________乙方：______________发包方：_____________________年_______月_______日发包人：________大学（以下简称甲方）。承包人：________建设公司（以下乙方）。甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：____大楼。工程地点：____市____路____号。施工面积：____m2工程造价：____万元。第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）;乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日（____年____月____日）起生效。发包人：____________________大学（公章）___________法定代表人：________（签章）地址：____市____路号承包人：________________建筑公司（公章）__________法定代表人：（签章）_____签约时间：____年____月____日甲方（承包人）：______________乙方（务工人）：______________为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务：（一）甲方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教育。2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。（二）乙方的责任和义务：1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的.安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：______________乙方：______________发包方：_____________________年_______月_______日【施工合同】在工程施工合同协议中7篇在不断进步的社会中，通过学习合同协议的书写,有助于帮助进行合作的发展。那么,你知道合同的主要内容是什么吗。以下是为大家整理的在工程施工合同协议中集合4篇,欢迎品鉴!发包方（以下简称甲方）：_____________________承包方（以下简称乙方）：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况（一）工程名称：_____________________（二）工程地点：_____________________二、工程承包范围___________________________________安全维护及整改。三、合同工期_______天。四、工程造价工程造价为：______________元整五、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日发包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：承包人（全称）：法定代表人或其委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：___________________________。2、工程地点：___________________________。3、工程立项批准文号：__________________。4、资金来源：___________________________。5、工程内容：___________________________。6、工程承包范围：__________________________。二、合同工期计划开工日期：_________年_________月_________日。计划竣工日期：_________年_________月_________日。工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合___________________________标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写__________________）（￥_________元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；（4）暂列金额：人民币（大写__________________）（￥_________元）；2、合同价格形式：__________________。五、项目经理承包人项目经理：__________________。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的"工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、违约、索赔和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。九、签订时间本合同于_________年______月_____日签订。十、签订地点本合同在___________________________签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_________生效。十三、合同份数本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。发包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日承包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日发包方：承包方：甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。第一条：工程概况：1、工程名称：武胜香江豪庭2、工程地点：武胜县城祥升大道。第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。第三条：工期：（一）开工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。（二）竣工日期：年月日（根据甲方的工期要求）。第四条：工程价款：1分部分项工程单价如下：（1）独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）、砂岩200元/m（条形基础、电梯井、塔吊基础）。（2）人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石（需要水钻施工）280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等）、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：（1）人工开挖场内土方及建筑