水电安装承包合同

第页共页水电安装承包合同水电安装承包合同水电安装承包合同1甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，到达预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、工程名称：食堂、宿舍二、工程地点：三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价确实定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更局部下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程开场安装预付20%，计币2、完成工程在万元;3，余款，待开工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。六、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密配合土建同步施工，与土建同步开工。七、工程质量验收：1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收前方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联络单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。八、乙方必须重视平安消费，严格按平安操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承当责任。九、其它：1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：号码：号码：开户银行：帐号：年月开户银行：帐号：日订立水电安装承包合同2发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建立工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变局部：(不含人防局部的预留，预埋其人防配电系统。不含消防局部，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变局部范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水局部(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为天。详细以阶段施工进度方案为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算标准》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完本钱分项工程约束的附属工作。五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的局部工程工程质量必须到达《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收标准及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进展自检、互检、交接检并作好记录。3.工程质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进展验收，要求所有分工程工程合格率到达90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建立方，监理方的相关规定执行。六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(到达标准化工程奖励1元/㎡)。设计变更及工程量增加局部超5%日另行计算，按甲方与建立单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日元计算。④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室一样。七结算及付款方式1.主体局部，工程进度到达0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体局部施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。2.装饰局部，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体局部施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建立主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否那么甲方有权解约本合同。4.乙方自行提供必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的消费作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体安康，头脑清醒，具有一定的思想素质。6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方提供施工所需图纸并指导，监视施工。9.甲方及时提供工程所需的各种材料。10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方及时提供技术交底，施工进度方案。12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进展隐蔽工程验收，中间验收及开工验收。13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进展。十工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方承当。2.3000元以上平安事故，乙方承当3000元，其余的由甲方承当。十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承当上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程工程所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：乙方：年月日年月日水电安装承包合同3甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、老实守信的原那么，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：克拉中心二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必须在年月日前开工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的开工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须到达质量评定合格等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采用借支元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在到达本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完好的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进展最终验收到达现行施工标准及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量局部按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(假设该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待开工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供给1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供给，所有辅料由乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违背规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进展整改、返修，相应费用由乙方承当。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工标准施工，到达国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本工程上，否那么，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提早7天提出一般材料方案，由甲方审核购置，外购设备需提早两个月报方案。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在消费工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不管任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否那么甲方按100元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必须服从甲方及建立单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有成心刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其工程部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进展工程质量与施工平安技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、平安文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出平安事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承当任何费用。3乙方在施工作业中必须平安保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4乙方在施工中必须注意平安，杜绝平安事故发生，乙方必须为进场施工人员购置意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不平安行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承当一半。5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十四、其它管理制度1、甲方及其工程经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有盗窃、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联络：联络：日期：年月日日期：年月日水电安装承包合同4甲方：乙方：按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安消费法》、《建立工程平安消费管理条例》、《建立工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强迫性条文标准、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原那么，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、构造型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至开工验收前工作内容的工程施工;3、工程施工所需用的机具、手开工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;4、施工过程中及开工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;5、安装工程开工后的保质期内保修效劳工作;6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进展及时整改并承当由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的搜集及利用;8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;9、当室外温度到达或超过(或按____规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。10、根据该工程实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度方案规定时间内完成全部承包范围内的工作。2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否那么将处以200元/天的违约金。5、假设遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承当因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：《工程建立标准强迫性条文》(房屋建筑局部20xx年版)《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx《建筑施工平安检查标准》JGJ59-99《建立工程施工现场供用电平安标准》GB50194-93《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50212-20xx《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50300-20xx《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可前方能进展下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进展检查验收，质量等级到达合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责搜集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。假设乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请别人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。4、乙方人员在施工现场，必须随时随地承受甲方、业主代表、监理工程师的监视、检查。六、工程款的结算及支付方法：1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积按照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进展计算。如增加、变更、零星用工：甲方假设安排乙方人员承当乙方人员承当该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进展赔偿。3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承当。4、费用的组成：(1)主体预留到三层开场付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在开工验后15个工工作日付到合同总款97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。七、文明施工1、施工现场场貌、平安文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场平安文明专项施工方案》进展组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进展控制。2、作业人员管理乙方施工人员必须是身体安康者，制止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。3、乙方必须严格按照甲方要求和____现行相关管理要求进展施工。八、平安事项乙方应在进场时为本班组工人购置意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承当;超出5000元由甲乙双方协商承当费用。九、其他事项1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3、本合同与本工程部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。6、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：电话：签约时间：年月日签约时间：年月日水电安装承包合同5发包方〔简称甲方〕：四川金建立承包方〔简称乙方〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、老实、信誉的原那么，结合施工现场的详细情况，甲方将该工程：工程的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一．工程概况工程名称：乐山市鼎瑞大厦〔研发大楼及公租房工程〕施工内容：给排水系统，强、弱电系统〔弱电只包预埋局部〕图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。构造类型：工程地点：乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数〔附名册〕乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求〔一〕开工日期：20xx年月日〔二〕总〔日历〕工期：个月〔三〕详细工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围〔一〕承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工。〔二〕承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统〔弱电只包预埋局部〕。图纸范围内的所有室内的水电安装工程〔包工包料〕。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班〔不补任何加班费〕。4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割．开关面板和灯口安装〔三〕计价方式：1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建立工程工程量计价定额》《建立工程工程量清单计价标准GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项局部套用相似或相近定额工程，无定额及相近可套工程，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，那么按有关政策性文件执行2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建立工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。3﹑人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方〔下浮14%包括税金及相关的所有管理费用〕。所有材料税务发票由甲方负责。5、签证局部，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求：甲方提早提供完好的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。〔一〕质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理才能，可以独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须根据国家有关标准和标准，按照设计图纸〔含书面通知〕和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个局部必须合格，通过备案并到达合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品〔项〕，乙方必须无条件地进展及时整改，直至通过质量检验到达要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进展实在有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须装备相应的技术人员和管理人员。假设因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严重缺乏或经建立单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进展相应的经济处分，严重者清退出场。8.保修期为一年。〔二〕工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度方案组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监视；工程实际进度与施工进度方案不符时，乙方应按建立方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误〔1〕乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安>装完工时水电的预埋也必须完工。〔2〕如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承当；〔3〕如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承当，并工期顺延。〔三〕本钱控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，防止窝工现象发生；努力进步工效，履行节水，节电、节材料等原那么。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗局部及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承当。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丧失或损坏，乙方双倍赔偿。5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。〔四〕平安施工要求1.甲方对乙方进展平安技术交底及平安教育。2.乙方必须遵守执行平安消费法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三标准”要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进展平安教育，未进展平安技术交底和平安教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的〔包括由乙方原因造成的人员〕工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承当。水电安装承包合同6甲方：乙方:甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套局部水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的详细情况，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称：商丘市宋城路景观绿化带工程2、工程地点：宋城路睢阳大道--星林路第二条承包范围及内容1、承包范围〔1〕景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；〔2〕景观电气照明、动力配电范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。〔3〕本项所有各种井的砌体及安装所有用工。2、承包内容商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸〔包括设计变更和有关技术文件〕中的水电安装全部施工内容。第三条质量技术要求1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方:鄢陵新绿州园林绿化工程知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进展验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进展整改,假设第二次验收仍然不合格，那么处分1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处分。3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，假设出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应装备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，假设发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。第四条承包方式包工、包机具、包质量、包平安、包验收、包资料，景观局部土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进展夯实，雨后外表不能出现沉陷，否那么造成的损失费用由乙方负责承当。第五条合同工期1、从20xx年03月16日至20xx年05月06日。总日历工作天数为：50天。03月15日人员设备进场，2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：〔1〕甲方未能履行本协议规定之责任。〔2〕设计方案改变令施工无法正常进展而影响进度。〔3〕在施工消费过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。〔4〕人力不可抗拒因素。第六条单价及合同总价款1、合同综合单价包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，开工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。2、合同总价本承包工程暂定合同总价为人民币〔大写〕肆拾贰万元整，￥：〔小写〕42万元。第七条乙方责任人合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承当责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。第八条甲方责任1、在开工前，向班组提供必需的施工图纸。2、制定工程的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监视，协调各班组的消费管理工作。3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。4、保证及时供给工程所需的材料和垂直运输机械。5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进展施工，或质量未到达要求，甲方有权责令其返工或停顿施工。6、负责代办班组消费工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。第九条乙方责任1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关平安及施工现场的管理规定，加强平安教育，加强现场管理，认真落实措施，确保平安及文明施工。2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收标准施工，确保工程质量到达约定的标准。3、如发现承包工程的设计或工程建立标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。4、科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前7天提交下月施工方案和物资需用量方案表，经甲方批准后严格施行。5、组织具有相应资格证书及素质良好的纯熟技术工人持证上岗，并装备相应固定的管理人员到现场进展衔接和管理。按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。7、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查，承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承当其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。9、按时提交报表、完好的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款,乙方应无条件退场并承当其它相应的法律责任。11、乙方违背有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承当赔偿责任。第十条平安要求1、乙方应严格遵守《建立工程平安消费管理条例》等有关规定，采取必要的平安防护措施，认真执行平安技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的平安技术操作标准及有关方面的平安知识，杜绝违章消费、违章作业。2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责方案安排、人员调配、平安教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方工程负责人请假。随时承受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承当。3、严禁随意撤除平安设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意前方能撤除，否那么每次罚款伍佰元〔500.00元〕造成严重后果者由乙方自己负责；杜绝重大平安事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。4、工伤事故及其他平安事故，由乙方承当责任，发生平安事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%水电安装承包合同7甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的根底上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程建筑面积：(约41000㎡)按建立方给施工方结算的面积为准。构造形式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，开工后按乙方实际完成的工程量进展结算，(详细见附件1)。(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进展计算)，工程开工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，那么甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进展结算)。2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电安装承包合同8工程名称：甲方：〔发包人〕乙方：〔分包人〕质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质开工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。〔耗材由甲方提供，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。〕〕。2工作范围：1.工程上的主体预埋〔包括强弱电〕、2.水电安装〔供水，排水，根据图纸施工到位〕(强弱电主线入户)，3.消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收〕。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求施工，中途假如有变更那么另行计价。4总承包面积平米〔建筑面积按图纸实算〕二开工日期：以现场通知为准工程进度：按甲方要求，总工期天，根底、主体阶段跟着土建进度走。三质量上：工程部对该工程质量管理目的--一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保开工验收顺利圆满。四平安上：必须保证施工平安，杜绝任何大小事故。对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，服从现场平安管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的平安由乙方〔承包人〕负责，甲方不承当任何责任。五文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给工程部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：1负责与业主的联络，组织重大经济会谈；2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度方案、月方案及周方案；3负责组织阶段验收和开工验收工作，对乙方的质量、进度、平安和文明施工进展监视；4定期组织召开业主例会，对施工消费情况进展协调；5提供施工现场的施工用临时水、电，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；〔楼层或其他，隔层或是每层〕；6提供乙方人员食宿场地；7负责提供甲方现场管理人员，如有变动，提早一周通知乙方；8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；9保证春节前乙方工人工资能及时发放；10及时反应业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。乙方驻工地代表1乙方驻工地代表姓名2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控方案、质量目的和甲方代表根据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《工程管理方法》及规章制度。乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：1编制施工方案，并经过甲方代表批准；2按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责工程图纸提出设备材料方案，并对数量负责；3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；4按照甲方代表批准的施工方案进展施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进展穿插配合施工过程中应按照甲方的指令进展施工，乙方应对甲方指令进展复核及确认。八付款方式结算根据：以建筑面积按照设计图纸根据河南省建立工程建筑面积计算规那么计算。1.按节点进度支付工程款：±0.000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%，地下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；工程开工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%；剩余5%为保修押金，工程完毕验收后按总承包金付足剩余5%为质量保证金〔三个月内付清〕九工期延误：1对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：2有大的设计变更工程量增加较大时；3不可抗力；4乙方施工工程对工期造成影响时；5方代表同意顺延的其它情况。6格按甲方工程部进度方案施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。补充条款：1在工程施工中，按照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准；2如因甲方所供材料不及时工期顺延。本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。十此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律根据。发包人：分包人：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行：账号：账号：日期：年月日日期：年月日水电安装承包合同9甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼〔原工具厂〕2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米〔建筑面积〕。工程总价约为：165000元。第二条材料供给的约定1．甲方提供的材料乙方必须至少提早三天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供给的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承当。2．甲方采购供给的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条关于工程质量及验收的约定1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当，工期不变。第四条有关平安消费和防火等的现场管理约定：1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进展监视管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和根本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。5、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，假设发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万,穿线按安装进度分两次支付。2.乙方承包内容：1〕．水电开槽、布管、穿线、埋盒2〕．所有水电施工过程的垃圾清运3〕．水电施工的穿墙、打孔、切割4〕．开关面板和灯口安装3．工程结算方式：按建筑面积结算：15元/平米第六条违约责任：1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2．由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10％支付违约金，并办理终止合同手续。九条．其它约定第：1．双方同意由第三方监理进展协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2．经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条附那么〔一〕本合同经甲、乙双方签字〔盖章〕后生效。〔二〕本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字〔盖章〕：乙方签字〔盖章〕：水电安装承包合同10甲方：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)为确保工程工程的顺利施工，按方案保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、平等相处的原那么根底上，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。一、工程工程：二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围：工程的所有水电安装。注：临时设施以及工程因文明施工需要的所有维护人工费用不得另行计算。五、承包价款：1、承包价格：根据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为13万平方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程开工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式，结算以直接费(主材费+安装费=直接费)下浮10%进展结算。2、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。3、注：水电质量信誉保证金为70万元，所有单体工程一次性最终通过总体开工验收后，那么甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。六、付款方法：1、00.0付5%，20层支付工程款15%，到主体构造封顶在一周内付15%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款20%材料款，工程开工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%;2、工程通过总体开工验收后付至工程暂定总价的85%;3、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的95%，余款在工程保修期满后的一个月内付清;4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行承当，与甲方无关。七、质量要求：1、乙方严格按施工标准及企业标准施工，发现问题及时更正。2、乙方必须严格总承包施工方案和有关标准、标准施工，如擅自修改施工方案及有关标准、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。3、乙方必须服从建立单位、监理单位、公司、总承包工程部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以200元/次处分，并在发放工资时扣除。八、工期要求：为了保证工程按时完成，乙方应无条件服从总包的总进度方案，合理安排施工，各工种间要亲密配合，服从甲方现场负责人统一安排调配。九、平安消费1、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级平安教育，机械操作等特除工种必须持证上岗。2、现场所有的机械设备、平安用电必须符合标准，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包工程部电工负责，严禁违章作业，总包工程部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、处分的权利，乙方自行负责。3、施工必须平安，平安必须从个人做起，乙方所有施工人员必须遵守平安消费六大纪律、十个不准及甲方所规定的平安消费条例。发现有不平安因素马上通知总包工程部及时整改。4、由于乙方人员违章作业，不服从总承包工程部人员安排和指挥，造成人员伤亡事故，那么责任和损失由乙方承当;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。十、文明施工：1、人员管理：(1)、乙方承包人必须每天在工地时间不少于2小时，同时配合的班长等专职管理技术人员必须常驻工地，乙方应及时做好各项技术交底工程，配合甲方工程部做好各项衔接工作。管理人员如有特殊情况需离岗，必须报请甲方请假批准方可，否那么每发现一次罚款500元/人。(2)、乙方必须与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违背劳动合同的责任等，统一格式装订成册交工程部处备查。(3)、乙方人员进场时，应在当天向甲方提供进场人员的身份证复印件一份，照片(1寸)8张、外出方案生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。(4)、乙方不得招收童工，不得收容氓流人员，否那么罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款200元/人x天，并将人及时清退。(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，使用任何手段烧菜、饭、水等，如有违背没收用具，并罚款200元/次。(6)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必须搞好关系，互相帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打架事故，遇事由班组长互相解决，特殊情况由甲方配合总包工程部负责调解。如发生打架事件，无论对错双方一律先罚20x元/次，此后再进展调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。(7)、乙方人员严禁在工地上发生盗窃行为，如被发现，那么按盗窃财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情节严重的移交公安机关处理。2、文明施工：(1)、乙方施工人员进入施工现场，必须正确戴好平安帽，佩戴工作证，服从工地平安员统一指挥。(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到穿着整洁，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，注意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理服人。平安用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进展处分。(3)、必须做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。十一、其他1、乙方承包的工程量不得转包，否那么，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收所有保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。2、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不承当任何责任(治安、平安、劳资纠纷);乙方如发生劳资、平安纠纷，甲方受到上级主管部门责问的，按5000元/次处分，投诉超过三次的，罚款10000元/次，罚款额在工程款中扣除。3、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必一次性通过开工验收，同时，按审定后的直接费提供100%的材料发票，以作抵充工程款。4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等配合土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。5、在施工过程中，由于土建与安装相矛盾时，那么乙方及时采用书面形式与土建进展技术交底。6、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许使用，否那么造成后果自负，如甲方无关。7、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理方法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。甲方签章：乙方签章：年月日年月日水电安装承包合同11甲方：__________(发包方)乙方：__________(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工局部包料;c承包人包清工。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_______方设计施工方案。第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，开工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。5、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费工程另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的穿插施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附那么1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)___年___月___日___年___月___日水电安装承包合同12甲方(发包方)：________乙方(承包方)：________按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就本工程的.给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条根本概况1、分项工程名称：________。2、工程地点：________3、工程承包方式：包工包料4、工期：根据土建施工，必须合理安排进度，假如延误工期，每天处以300-500元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。5、承包范围：____________6、合同价款：____________第二条承包责任1、乙方必须严格按照设计要求标准施工。2、乙方提早向甲方提供材料采购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须获得甲方及建立单位同意。每批进场材料必须获得监理和建立单位现场负责人验收同意前方可使用。3、施工中严格执行平安施工操作标准，做好进场施工人员的平安教育、平安防护、防火规定、施工标准及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何平安事故由乙方承当所有责任。4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。7、乙方代表必须随叫随到。否那么后果自负。8、甲方负责给乙方提供一间房子。第三条工期延误1、对以下原因造成开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延(1)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。(2)甲方同意工期顺延的其他情况。2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第四条工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。3、供热系统为2个采暖期。第五条工程款支付方式按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。第六条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承当维修费用，工期不予顺延。5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。第七条附那么1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方(公章)：__________乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：____________________年____月____日__________年____月____日水电安装承包合同13发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着老实守信、公平的原那么，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：一、工程名称：水电消防安装工程。二、工程位置：巴州区印盒路。三、承包内容：〔材料及工资〕1、设计施工图中给水加压泵之后的所有给水管道、建筑主体内的所有排污管道。2、施工图纸内的防雷工程。3、施工图纸中配电柜之后的所有电气工程。4、所有的水、电、消防工程按图施工。四、工程价款及支付方式1、本合同工程建筑面积约50000平方米2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地公布的调差文件执行。3、乙方完本钱合同总工程量以施工队伍垫资到±0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80％拨付工程款，以此类推；本工程开工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。五、质量标准本合同本工程质量必须到达“合格”质量标准。按国家相关标准进展验收评定。六、双方职责(一)甲方职责1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并承当费用。2、提供全套施工图纸。3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。4、负责办理好乙方工程开工结算手续。5、派驻工地质量监视代表，负责对工程的质量、进度监视检查、隐蔽工程作好记载，签证及分项验收；协助工程开工验收工作。6、全部工程开工后，由甲方负责组织开工验收。(二)乙方职责1、必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、平安标准组织施工，确保工程质量、平安、进度。2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监视职责，做好各项技术指导，监视检查、记录、签证等工作。3、乙方在施工中使用的水、电费由乙方自行缴纳。4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好平安、防盗、排水工作。5、按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。6、工程开工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。7、乙方负责该工程的各项检测并承当全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。8、在施工中因乙方原因发生的纠纷，由乙方自行解决。9、负责对现场施工人员的平安消费管理教育工作，落实专职平安员，实在做好平安防范工作，因水电安装工程过程中出现的平安大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。10、严格按照施工图和本合同约定，按时、按质、按量完本钱合同的施工任务。11、尊重甲方的权威性，听从甲方的指挥，服从甲方领导和监视管理，按本工程管理形式履行本工程工程水电安装分部节点控制。12、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承当经济责任。13、承受甲方监理，对消费平安、质量、工期监视。14、乙方必须经常对其员工进展平安教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。15、乙方必须做好班前平安质量交底工作，进展过程控制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。16、乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应到达符合各级部门的施工标准和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。七、工程进度随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天开工。施工工期进度与土建同步。八、开工时间工程开工时间以甲方通知的时间为准。九、税、费乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。十、开工验收：1、开工前乙方应向发包方提供合同范围内的相关工程技术资，料。2、工程开工后，双方办清工程结算，按总价的1%预留保修金，余款甲方一次性结清。十一、工程保修1、按照《建筑法》及相应法律法规之规定，本工程在法定使用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方承当。2、工程开工验收合格交付使用后，乙方对本工程按法定的保修年限内进展保修，开工验收年后付清乙方预留的保修金。3、假设业主不按规定使用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行承当。十二、平安责任本工程施工中产生的平安事故由乙方承当全部行政、民事经济责任。十三、违约责任本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。假设单方违约，由违约方按本合同履约局部3%向对方支付违约金。十四、平安及履约保证金本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整〔伍万元整〕，待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整〔壹拾伍万元整〕。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整〔壹拾万元整〕，在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整〔壹拾万元整〕。假如在20xx年3月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。假设乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。十五、未尽事宜双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。十六、合同生效本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：工程负责人：工程负责人：年月日水电安装承包合同14发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：根据国家有关法律、法规和本工程的详细情况，为确保工程质量、施工进度、平安目的的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的根底上，经协商一致，签订本协议，以资双方共同遵守。第一条工程工程(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装局部的工序及工种进展施工。(四)承包范围：按第一条中第(三)条承包内容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电等，但不包括(必需要专业厂家才能安装的工程)如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统按图纸规定范围内主体构造施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及所有器材安装调试)。8、其他属水电安装工程的附属工程。9、以上工程包括安装、调试至符合验收要求。(五)承包方式：包工不包料、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包平安帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、平安教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)到达市工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。第二条工程计量及造价：按第一条(四)(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米￥元(大写：)，本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证到达总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为万m2(预算或概算)人民币：暂定￥万元(大写：万元)，开工后按实结算。第三条工期按定标规定工期为天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方安排方案规定施行。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。开工日期为年月日，开工日期为年月日开工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期开工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承当工程或要求中止合同，那么应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。第四条工程质量标准和保修期1、工程质量标准按国家现行施工验收标准及广州市的有关规定执行，《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工平安检查标准》，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确