正式版建筑工程施工合同范本（13篇）

第页共页正式版建筑工程施工合同范本〔精选13篇〕正式版建筑工程施工合同范本〔精选13篇〕正式版建筑工程施工合同1发包方：______________〔以下简称甲方〕承包方：______________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原那么，就乙方为甲方投资建立厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建立厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施〔以下简称建筑工程〕。二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建立用地方案和城乡规划、建立工程开发年度方案等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建立，施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进展监视。六、乙方应当按照该合同约定的土地用处、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进展建立。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者开工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内开工，_______天内完成开工验收工作。如到期未进展验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建立本钱：〔一〕、该建筑工程开工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建立本钱的_______%支付乙方投资回报。〔二〕、该建筑工程开工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建立本钱，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。十、该建筑工程因建立引起的质量问题由乙方负责，甲方承当该建筑工程的日常维修维护。因建立质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体构造，因此造成的损失由改变方承当全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建立提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建立过程中遇到的各种问题。在建立过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承当全部赔偿责任。十三、工程开工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建立本钱。十四、如一方违背合同约定，违约方应按照实际建立本钱的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建立本钱是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程开工验收合格后30日内进展，审计费用由乙方承当。十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：__________________________年________月_______日__________年________月_______日正式版建筑工程施工合同2发包人(全称)：________法定代表人：________住所：________联络：________承包人(全称)：________法定代表人：________住所：________联络：________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：________工程地点：________工程内容：________工程立项批准文号：________资金________工程承包范围：________二、合同工期风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期;工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。合同工期总日历天数__________天开工日期：________年____月____日开工日期：________年____月____日三、工程总造价1、签约合同价为：________________人民币(大写)_________(_________元);其中：(1)平安文明施工费：人民币(大写)____(____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)____(____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)____(____元);(4)暂列金额：人民币(大写)____(____元)。2、合同价格形式：________________风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和(或)延误的工期。四、工程质量标准工程质量符合_______质量标准风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料的提供承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认前方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认前方可使用。六、双方一般权利义务1、发包人派驻的工程师姓名：____________________;职务：_____________________;职权：___________________________________________________。2、监理单位委派的工程师姓名：____________________;职务：_____________________;发包人委托的职权：_____________________________________;需要获得发包人批准才能行使的职权：________________________________。3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。4、承包人代表姓名：____________________;职务：_____________________;职权：_________________________________________________。5、发包人代表姓名：____________________;职务：_____________________;职权：___________________________________________________。七、工程价款结算1、合同签订____日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。2、钢架安装完成____日内，甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格，____日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。八、工程的验收1、各工序应按施工技术标准进展质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进展检查。2、施工时对路X的中线桩位进展放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有根底位置进展放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进展复测，保证施工的准确性。3、台背或墙后填土、路X填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的根底上，采用灌砂法进展检验路X压实度，检验合格，并经监理工程师签证前方可进展下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进展复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进展检查验收，钢筋必须绑扎结实，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任1、属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其别人员修理。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及构造安装的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建立行政主管部门报告，采取平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人施行保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违背约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。发包人：________委托代理人：________：________：________开户银行：________账号：________编码：________________年____月____日承包人：________委托代理人：________：________：________开户银行：________账号：________编码：________________年____月____日正式版建筑工程施工合同3发包方〔以下简称甲方〕：_____________________承包方〔以下简称乙方〕：_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建立工程质量标准、标准、规程、条例、规定，结合本工程的详细情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。一、工程概况〔一〕工程名称：_____________________〔二〕工程地点：_____________________二、工程承包范围___________________________________平安维护及整改。三、合同工期_______天。四、工程造价工程造价为：______________元整五、质量标准5.1质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、标准〔包括但不限于以下内容〕5.2.1本工程的技术标准与标准应按照国家、部颁、地方的施工技术〔验收〕规程和标准。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。七、工程计价7.1本工程计算编制原那么：按_______省住房和城乡建立厅文件_______建价_______号《建立工程工程量清单计价标准》〔_______，《_______省建立工程造价管理方法》〔省人民政府令第_______号〕，《_______省建立工程计价方法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进展编制。7.2人工、材料价格确实定：人工工资按_______省住房和城乡建立厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建立造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。八、工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上〔以_______市气象局报告为准〕，一次停水、停电_______小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补对方损失的，还应承当赔偿责任。十一、平安消费和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工平安消费条例和规定及建立单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。甲方：______________________乙方：______________________代表人：___________________代表人：_____________________日期：______年_____月_____日正式版建筑工程施工合同4发包人：________大学(以下简称甲方)。承包人：________建立公司(以下乙方)。甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况工程名称：____大楼。工程地点：____市____路____号。施工面积：____m2工程造价：____万元。第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须到达市建委有关施工验收的规定要求。第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。第四条工程结算和付款方法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程开工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条工程验收：乙方工程开工后，由市质量监视部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，那么处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，那么由甲方负责。第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中假设发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。发包人：____________________大学(公章)___________法定代表人：________(签章)地址：____市____路号承包人：________________建筑公司(公章)__________法定代表人：(签章)_____签约时间：____年____月____日正式版建筑工程施工合同5发包人〔全称〕：法定代表人或其委托代理人：承包人〔全称〕：法定代表人或其委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：___________________________。2、工程地点：___________________________。3、工程立项批准文号：__________________。4、资金___________________________。5、工程内容：___________________________。6、工程承包范围：__________________________。二、合同工期方案开工日期：_________年_________月_________日。方案开工日期：_________年_________月_________日。工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合___________________________标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；其中：〔1〕平安文明施工费：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔2〕材料和工程设备暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔3〕专业工程暂估价金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；〔4〕暂列金额：人民币〔大写__________________〕〔￥_________元〕；2、合同价格形式：__________________。五、工程经理承包人工程经理：__________________。六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：〔1〕中标通知书〔假如有〕；〔2〕投标函及其附录〔假如有〕；〔3〕专用合同条款及其附件；〔4〕通用合同条款；〔5〕技术标准和要求；〔6〕图纸；〔7〕已标价工程量清单或预算书；〔8〕其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。八、违约、索赔和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违背约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。九、签订时间本合同于_________年______月_____日签订。十、签订地点本合同在___________________________签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。十二、合同生效本合同自_________生效。十三、合同份数本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。发包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日承包人：法定代表人或其委托代理人：_________年______月_____日正式版建筑工程施工合同6甲方：_______________乙方：_______________甲方为了开展村级公益事业，加快村级环境相貌提升进度，方案通过一事一议工程硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的`前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：一、施工范围：________村村内主街道硬化________米，路宽________米，合计________平米;水泥厚度________厘米。二、完工及验收日期：合同签订之日起________个月内完工，完工后________个工作日内由甲方按合同约定进展验收。三、合同金额：承包总价款_______________元、款计(大写)_______________。四、付款方式：完工后________日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款;本着互相尊重的原那么，甲方在经济条件充裕的情况下可提早支付乙方局部工程款，待工程结束后出示相关付款手续办理工程款结清事项。五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权利向甲方追讨误工费用。六、违约责任：乙方假如无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金;乙方超期________个月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日正式版建筑工程施工合同7发包人：_______________(以下简称甲方)承包人：_______________(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程工程1、工程名称：_______________2、工程地点：_______________3、承包范围：_______________4、承包方式：_______________5、合同价款：合同总价每公里___万。单位造价每平方米___元(开工后以实际丈量面积为准进展结算)。二、技术要求1、路面为___厘米厚水泥混凝土路面，宽___米。2、天然级配砂砾石垫层，厚度___厘米天然级配砂砾石，宽度________米。3、___厘米厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否那么返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：_______________职务;_______________职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进展监理与控制、参与工程开工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务工程负责人姓名：_______________工程负责人代表承包人就此工程工程全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格施行平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进展质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付___%，工程开工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的___%，质保期________年，质保期自开工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建立总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、开工验收承包人在工程具备开工验收条件钱________小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进展验收，并在验收后________天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当自身原因造成的整改费用。八、本合同一式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。工程工程有关款项全部计算完毕后自行失效。发包人：_______________(签章)承包人：_______________(签章)_________年______月___日_________年______月___日正式版建筑工程施工合同8发包发(甲方)：__________________承包方(乙方)：__________________经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包平安、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围__________________.三、工程承包单价__________________.四、付款方式进度款按完成工程量______按月支付，开工退场支付______.五、甲乙双方责任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、平安帽、购置施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关标准和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。(2)砌砖工程：砖必须湿水前方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格前方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格前方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收前方能开场贴砖。粘贴时确保无空鼓，否那么返工赔料，完成面必须程度直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承当。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承当。(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。(8)工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，假设因乙方人员缺乏，拖延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、平安、质量罚款细那么(1)不戴平安帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元;(2)乘坐提升架上落，每人次罚款______元。(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款______元，并没收用电器具;(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元;(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;(6)高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责;(7)违背本合同乙方责任中的任何平安质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如屡次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。(8)工伤、工故乙方承当30%.七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。3、本合同平安、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程开工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方(甲方)签字：__________________承包方(乙方)签字：__________________签订日期：______年______月______日正式版建筑工程施工合同9发包方(以下称甲方)：__________________承包方(以下称乙方)：__________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.3、承包方式：__________________.第二条工程期限合同工期总日历天数______天。第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_安装组数进展费用结算。4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须到达组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个程度面上。4、乙方需每天对自己成员进展平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进展保护，如现场发生破损，乙方需无条件进展维修。第五条平安施工乙方必须注意平安事项，保证安装前对其相关人员进展平安教育。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第六条奖惩责任1、如______月______日前安装到达1MW光伏板安装，那么按1MW=______元标准进展结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：__________________乙方：________________________年______月______日正式版建筑工程施工合同10甲方〔承包人〕：______________乙方〔务工人〕：______________为保证施工平安的顺利进展，确保务工人员的平安与安康，争创文明工地，强化平安意识，在施工中必须做到“平安第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务：〔一〕甲方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教育。2、负责对乙方进展分局部项工程的平安技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进展每天至少一次的班前平安教育活动，受教育者必须签名，否那么不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进展平安检查，对发现的问题及时提出整改意见。〔二〕乙方的责任和义务：1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责按照有关规程、标准、标准和甲方平安技术交底进展操作。3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。4、负责承当因自身原因所发生的一切平安事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的平安事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承当，甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不可意料的平安事故，甲方不予承当任何责任，本人同意以上细那么者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：______________乙方：______________发包方：_____________________年_______月_______日正式版建筑工程施工合同11建立单位：_______________(以下简称甲方)施工单位：_______________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的详细情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况1.1工程名称：甲方名下私房撤除及修建。1.2工程地点：_______________。1.3承包范围：旧房撤除，新房重建。1.4承包方式：包工包料。1.5建立工期：本工程自_________年______月___日开工，于_________年______月___日开工。1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求。1.7合同价款(人民币大写)：______元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)。第2条甲方工作2.1开工前______天，向乙方进展现场交底，全部腾空房屋，去除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用考前须知;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派______为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进展检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承当相应费用。第3条乙方工作3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度方案(附件一)，交甲方审定。3.2指派______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录;参加开工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收标准》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。5.5工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知______日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分______次按以下方式支付工程款，尾款于开工结算后______个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建立场所后______日内，甲方支付总计工程款的______%，计人民币______元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的______%，计人民币______元;全部工程完成甲方试用______个月内如无质量异议支付总计工程款的______%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程开工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料______天内审查完毕。第7条关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责采购供给的材料(附件二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安消费和防火的约定8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》，《建筑安装工人平安操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，标准。8.3由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方______元。9.2由于乙方原因，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附那么11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：_______________乙方：________________________年______月___日_________年______月___日正式版建筑工程施工合同12单位(甲方)：______________________________施工单位(乙方)：__________________________根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程详细情况，经双方协商签订本合同。一