房施工合同样本_第1页
房施工合同样本_第2页
房施工合同样本_第3页
房施工合同样本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房施工合同合同签订方甲方：（建设单位）地址：联系人：电话：传真：乙方：（承建单位）地址：联系人：电话：传真：项目概述根据《合同法》和《建设工程质量管理条例》的规定，甲乙双方经友好协商，就《房施工合同》达成一致意见。甲方拥有该房屋的所有权并有权委托乙方对房屋进行施工，乙方具有相应的施工资质和实力，经过商议，双方决定由乙方承担该房屋的施工工作。本合同内容是在双方协商一致基础上确定，具有法律效力。工程内容工程名称：（填写该工程的名称）工程地点：（工程具体的地址）工程规模：（施工范围）工程概况：（工程的概括性描述）工程标的清单：（在本工程范围内包含的施工标的及单项工程价款）工程期限：（双方同意按照施工合同的规定完成建设工程，准确、及时地履行自己的义务）工程总投资：（本建设工程总投资不超过人民币XXX万元。经双方协商，以调整为准）工程价款及支付方式工程总价款：（以人民币计）工程价款支付方式：（总价款按照进度支付方式进行支付）工期工期开始时间：（工期开始的日期）工期结束时间：（工期结束的日期）工期的进度计划及支付：（根据双方协商的进度计划对工程价款进行支付）工程质量建设工程实行安全生产对人身有直接危害的设备、构配件、材料及工艺、措施等进行专门的安全评价、检验和监督检查，以其对人身安全的影响程度进行分类管理。乙方应按照国家有关规定和标准，以及本合同约定对本工程实行质量管理，并按照双方确定的质量验收标准进行施工验收。违约责任甲方违约责任：（甲方未能按约履行给付款项、批准工程变更等义务，按照本合同约定承担违约责任）乙方违约责任：（乙方未能按合同约定完成工程或按照合同约定按期进行工程交付的，按照本合同约定承担违约责任）违约金：（因一方违反合同约定付给另一方的罚款）争议解决凡因双方在履行本合同过程中发生的所衍生的一切争议，双方应通过友好协商加以解决。如协商不成，则可以从以下方式中选择一种解决争议：提交争议仲裁机构仲裁；签订和解协议；向人民法院起诉。合同生效本合同经甲乙双方代表签字或盖章后生效，自成立之日起执行。合同效力受《中华人民共和国合同法》等法律法规的限制。任何法律行为未经双方书面协议不得变更。本合同正本共两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。本合同在双方协商一致后签订，甲乙双方在合同内容、条款、数量、质量、价格等方面达成一致，不得任意更改或解除。如果甲乙双方在履行合同过程中发现因工程设计、材料损失、施工工艺等原因，产生必要的变更时，应当由甲方与乙方经友好协商后形成书面协议，经双方签

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论