一级建造师之一建矿业工程实务能力测试模考B卷附答案

一级建造师之一建矿业工程实务能力测试模考B卷附答案

单选题（共50题）1、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A2、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C3、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B4、属于井底车场辅助运输线路的是（）。A.主井的空车线B.水仓通道C.重车线绕道D.材料车线【答案】B5、不属于副井系统的井下硐室是()。A.等候室B.调度室C.水仓D.管子道【答案】B6、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C7、水泥的性能主要取决于（）成分。A.石膏B.混合材料C.水泥熟料D.水【答案】C8、符合矿山安全规程要求的井下空气和防尘措施的是（）。A.井下采掘工作面进风流中的空气成分(按体积计算)，氧气不低于15％B.井下采掘工作面进风流中的二氧化碳不高于1.0％C.井下所有作业地点的空气含尘量不得超过2mg/m3D.人风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过1.0mg/m3【答案】C9、在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。A.柱下条形基础B.柱下单独基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】D10、关于施工项目索赔管理，不合理的索赔理由是（）。A.发生工程变更B.技术资料不齐全C.施工装备延期进场D.发包人延误支付工程款【答案】C11、下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（）。A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落C.电缆悬挂应有适当的松弛D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆【答案】C12、具有“后退向下、自重切土”挖土特点的土方工程施工机械是（）。A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.拉铲挖土机D.抓铲挖土机【答案】C13、以下关于防坠、防砸的安全规定错误的是（）。A.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置盖板B.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置护栏C.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置格筛D.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置栅栏【答案】D14、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C15、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A16、影响钢材可焊性的主要因素是（）。A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D17、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式?B.合同款调整的规定?C.工程款补偿的约定?D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B18、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B19、对钢材进行冷加工强化的目的是（）。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D20、有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的是()。A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程度D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映【答案】B21、预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C22、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是()。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D23、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是()。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D24、在“一通三防”管理制度中，不属于“三防”范畴的是()。A.防透水B.防瓦斯C.防尘D.防灭火【答案】A25、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D26、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B27、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50万元以上500万元以下B.50万元以上1000万元以下C.100万元以上500万元以下D.100万元以上1000万元以下【答案】D28、在有沼气或煤尘爆炸危险的井筒内进行爆破，或者是井筒穿过煤层进行爆破时，必须采用煤矿许用炸药和最后一段的延期时间不超过（）的煤矿许用毫秒延期电雷管。A.100msB.120msC.130msD.150ms【答案】C29、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B30、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是（）。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C31、关于现场勘察和施测的内容，说法错误的是（）。A.现场勘察要调查地区可提供的水、电条件B.现场勘察应掌握当地生活服务能力C.调查的内容包括风俗习惯D.现场勘察的内容限于工业广场范围【答案】D32、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标?B.要求比较准确?C.依据初步设计?D.按照企业定额指标为标准【答案】B33、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是（）。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C34、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在56mm以上时，多采用()。A.一次埋人法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A35、断层面近乎直立，而断层的两盘基本呈水平移动的断层是（）。A.正断层B.逆断层C.平推断层D.直立断层【答案】C36、斜井明槽开挖时，做法不正确的是（）。A.采用机械挖掘要求运输设备能力尽量大B.槽内用泵排水也要挖设顺水沟C.为防止冬季土体冻结可在其表面铺膜保温D.含水软土中的机械挖掘可先采取更换土基的办法【答案】A37、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用（）。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B38、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A39、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A40、属于自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.封闭不良的钻孔通道C.顶板冒落形成的裂隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】A41、在预防爆破事故过程中，下列关于静电防治的说法，正确的是()。A.爆破作业人员穿戴羊毛等衣物进行作业B.在压气装药系统中采用导体输药管C.机械化装药时，对可能产生静电的设备要有可靠接地装置D.使用压气装填粉状硝铵类炸药时，允许采用导爆索网路起爆【答案】D42、地下水控制方法中，截水是利用（）对地下水形成阻隔作用。A.止水帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A43、爆破施工要求，装药深度一般不超过孔深的（）A.1/3B.2/3C.1/4D.3/4【答案】B44、北方高寒地区抗冻性要求较高的地下建筑混凝土自防水施工，宜选用()防水混凝土。A.引气剂B.减水剂C.密实剂D.膨胀剂【答案】A45、采用全站仪或经纬仪标设直线巷道方向时，宜每隔30m设置一组（不少于3个测点）中线，点之间的距离不小于（）mA.1B.2C.3D.4【答案】C46、立井井筒特殊法施工，不包括（）。A.吊挂井壁施工法B.冻结法C.钻井法D.沉井法【答案】A47、立井井筒施工时，在井筒中布置安全梯的作用是()。A.井筒掘进时上下人员B.井筒掘进时工作面与吊盘之间的联系C.井筒停电或发生事故时工人迅速撤离工作面D.施工监理和检查人员观察井壁施工质量【答案】C48、某矿有一工作面命名为1234工作面，其中数字2代表()。A.煤层编号B.水平编号C.采区编号D.区段编号【答案】C49、桩基岩土工程勘察的工作内容包括（）。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A50、立井井筒掘砌混合作业的主要特征是()。A.需设置临时支护?B.打眼与砌壁平行作业C.砌壁与(部分)出渣平行作业D.掘进、砌壁交替进行【答案】C多选题（共20题）1、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD2、矿井调度室接到井下水情报告后，应当立即安排（）等工作。A.启动本矿井水害应急预案B.确定人员安全撤离的路径C.通知井下受水害地点的人员撤离到安全地点D.将水患情况通报周边矿井E.向矿务局领导直接汇报【答案】ABCD3、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有()。A.间排距应不小于2.0m×2.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～35°的范围【答案】A4、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有（）。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】ABC5、关于地基处理的方法，说法正确的是()。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD6、根据《建设工程工程清单计价规范》GB50500---2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC7、关于后注浆法的特点，说法正确的是()。A.后注浆主要为井壁堵漏B.后注浆也是一种井壁加固措施C.它分为工作面后注浆和地面后注浆D.后注浆有临时性支护作用E.井壁后注浆只是井壁质量补救措施【答案】AB8、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC9、被选用的工业炸药应满足基本要求有（）A.爆炸性能好B.具有较高的机械感度和适当的起爆感度C.具有较高的热安定性、物理化学相容性和适当的稳定贮存期D.使用方便，易于装药，炸药生产、使用过程中不会给人体和环境带来较大的危害或污染E.原料来源广泛，价格便宜，加工工艺简单，使用方便，操作安全可靠【答案】ACD10、注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。A.注浆量B.注浆泵压力C.注浆压力D.注浆孔间距E.浆液流量【答案】ACD11、煤矿井下石门揭煤采用远距离爆破时，应制定专项安全措施，内容应包括（）等。A.爆破地点B.避灾路线C.停电范围D.撤人和警戒范围E.停风范围【答案】ABCD12、选矿过程的选后作业内容包括（）。A.过滤B.冲洗C.脱水和干燥D.粉碎E.尾矿处理【答案】AC13、石油沥青的主要技术性质正确的是（）A.塑性表示沥青延性B.塑性好的沥青甚至开裂时还有自愈性C.温度敏感性越大，其工作性能越稳定D.黏滞性表示沥青的粘结性及其抗变形能力E.大气稳定性表示对环境（光照、日晒、干湿等）综合影响下的性质稳定性【答案】ABD14、目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。A.卧泵B.风泵C.潜水排砂泵D.气动隔膜泵E.吊泵【答案】BCD15、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括（）。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD16、当前，落矿的方法有（）。A.凿岩爆破法B.机械落矿C.放顶落矿D.溶解采矿E.溶浸采矿【答案】ABD17、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（）。A.房屋高度较大B.构件类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工场地相对较小【答案】ACD18、地质构造的形式总体可分为()。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC19、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD20、地下连续墙的导墙的作用有()。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB大题（共10题）一、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量8m3／h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达20m3／h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1．副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2．确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3．施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4．强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5．为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1．副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2．开工顺序：主井先开工，副井3个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3．施工单位提出补偿费用15万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达20m3／h(超过8ma／h)。延长工期2个月的索赔是不合理。理由：工期延误2个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。4．强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5．为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误2个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。二、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。三、背景某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题?1．比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。?2．说明进行土坝施工应采取的措施。?3．评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1．所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2．因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3．应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。四、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期为15个月。合同还规定工程量变更在±5％范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件1：根据地质资料显示，井深725～735m处有一处含水层，预计井筒最大涌水量150m3／h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达140m3／h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，部分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其他相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0．5个月。事件2：施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失10万元，建设单位工伤损失10万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0．5个月，影响工期1个月。事件3：因设计变更，井筒延深10m。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0．2个月(原设备均满足要求)。【问题】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2．在事件1中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3．事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4．事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元。2．施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3．施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失8万元，工伤损失10万元，修复井筒20万元。(2)停工期间的人工费：780÷15×0．5=6万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)÷15×0．5=10万元。(4)企业管理费：300÷15×0．5=10万元。4．工程变更后调整合同的价格：井筒延深10m，增加的费用包括：(1)人工费7万元，材料费8万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)／18×0．2=7．6万元；(3)企业管理费：300／15×0．2=4万元。五、某煤矿设计生产能力1000万吨/年，采用主、副斜井及两立井混合开拓方式。单水平盘区式开采，主斜井设计倾角5.5。斜长2463m，直墙半圆拱形断面，净断面面积16.5m2。副斜井设计倾角5.5。斜长2455m，直墙半圆拱形断面，净断面面积21.5m2。两斜井相距40m。间隔80m左右设有联络巷。主、副斜井井口采用明槽开挖法施工，现浇钢筋混凝土支护。施工时明槽内涌水量达到4m3/h。施工单位及时采取有效应对措施，确保了工程顺利施工:表土及基岩风化带暗挖段采用普通法施工，小导管超前支护，钢拱架金属网喷射混凝土一次支护、素混凝土二次支护。主、副斜井基岩段采用钻爆法施工，锚、网、喷支护。施工单位根据建设单位要求，制定了机械化配套方案实施快速施工。利用气腿式凿岩机钻眼。3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破，装载机配合自卸车运输排研。锚网喷临时支护，滞后工作面50m再进行全断面复喷成巷永久支护。利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业，高效地完成了两井筒施工任务。问题1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取哪些具体应对措施2.主、副斜井基岩段施工作业存在哪些不合理之处说明理由，并进行调整。3.主、副斜井同时施工、如何解决长距离通风工作而风量不足的问题通风机应如何布置4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式具有哪些特点【答案】1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水，施工单位可采取的具体应对措施有:设置水泵排水，明槽底部两侧设置水沟，将水集中在集水槽（坑），用水泵将水排至地面排水沟。（知识点:斜井施工方法）2.主、副斜井基岩段施工作业存在的不合理之处与理由及调整方法:（1）利用气腿式凿岩机钴眼不合理。理由:气腿式凿岩机与3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破不匹配。调整方法:应采用凿岩台车钻眼。（2）滞后迎头工作面50m再进行全断面复喷成巷永久支护不合理。理由:永久支护距离工作面太远，违反规范规定:调整方法:滞后迎头工作面不大于40m处再进行复喷成巷永久支护。（知识点:斜井施工方法）3.方法是:利用主、副斜井间的联络巷，调整通风系统，一个井筒进风，另一个井筒回风。通风机的布置为:局部通风机下移到进风井联络巷的上风口，同时在回风井开口密闭并安装临时扇风机回风。4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式所具有的特点是:施工速度比平行作业低，但人工效率高，且掘进与支护工序互不千扰;施工队伍管理水平要求不高，但因工作面工作量不平衡易造成窝工。六、某施工单位承担了一煤矿矿井的二期工程施工，该矿井采用一对立井开拓方式，永久通风系统尚未形成，巷道最远通风、运输距离达2km，矿井为低瓦斯矿井。二期工程施工期间通过主井临时提升，副井进行永久装备。施工单位经过慎重研究后编制了施工组织设计，其中部分内容如下：(1)为了保持施工人员的体力，在运输距离超过1000m时采用固定厢式矿车运输人员，架线电机车牵引运输，列车运行速度5m／s，并编制专项安全技术措施确保运输安全；(2)为了保证远距离通风效果，在井底车场设置风门，并安装临时辅助扇风机，形成主井进风，副井回风的通风系统；(3)斜巷运输专门强调了下坡点的阻车器、常闭式跑车防护装置、小绞车的防护挡板、地滚、行车不行人的声光提示等内容；(4)工作面爆破采用煤矿安全炸药、使用秒延期雷管起爆、采用48V安全电源引爆、爆破时进行“一炮三检”以及放炮安全距离最低不能少于60m等措施；(5)在灾害预防篇章中还提及了顶板管理、防灭火以及防治水、综合防尘等内容。问题1．施工组织设计人员运输及倾斜巷道运输中存在哪些不符合安全规定要求的?应该如何改进?2．井下通风系统存在什么不妥?应该如何处理?3．有关爆破作业中存在哪些不符合规程要求的?正确做法应该是?【答案】1．存在有采用架线电机车牵引固定厢式矿车运输人员，且列车运行速度5m／s不符合规程规定；常闭式跑车防护装置设置不合理，一坡三挡设置不全。井下人员运输应该采用专用人车运输，或架空乘人器、防爆无轨胶轮车等专用人员运输设备完成人员运输。斜巷运输应采用一坡三挡，在上部平段变坡点前设置固定阻车器阻止车辆自动滑入坡道；在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。在各车场安设能够防止带绳车辆误人非运行车场或者区段的阻车器。在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑人斜巷的阻车器。在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。2．安装辅助通风机进行远距离通风方式不符合规程要求，这在规程中是严禁采用。可以调整通风系统、设施，采用大功率局部通风机、大直径风筒可以解决远距离通风问题。3．安全炸药说法不妥，采用秒延期雷管不妥；放炮电源不妥，避炮距离不足。应该选用煤矿许用相应等级的炸药，煤矿许用毫秒延期电雷管，矿用防爆起爆器，避炮距离根据不同巷道采取不同距离应按作业规程中规定执行通常大于70m。七、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近25m(3d)，然后进行喷混凝土25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取100mm立方的混凝土试件的模具3个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制模方法不对。监理工程师还对施工单位通风超标、施工人员不戴劳保防护用品等违规行为提出了批评。问题1．通风超标可能是什么问题?说明原因并给出可能超标项目的标准。2．以为年轻力壮，不戴口罩，以及加大风流、轮流作业的做法为什么是错误的?有什么严重后果?3．指出喷混凝土试件制作过程中存在的问题和正确做法。【答案】1．通风超标是指风速过大。可能的原因是因为提高了风量供给．同时巷道断面又小，必然会导致风速抬高。按照安全规程要求，掘进的岩石巷道，最低风速为0．15m／s，最高风速不得超过4m／s。2．错误的地方在于喷混凝土是一个粉尘作业区，操作人员不戴防护工具，并且因为增加风流而造成风速提高，粉尘飞扬，危害施工人员。年轻人员工作量大，体力消耗大、呼吸量大，加之轮流作业的体能消耗更多，容易吸人更多粉尘。这些状态和措施行为是反而增加了对年轻人的危害。其后果是容易造成矽肺职业病。矽肺病的严重后果是至今尚未有有效治疗手段。3．存在的问题有：(1)采用混凝土试件模具来取样不正确，应采用大板模具；(2)平放模具不正确，应成80°角左右斜放；(3)开机后直接喷模不正确，应等混凝土喷射材料稳定后再喷模；(4)用抹刀压实刮平做法不正确，应直接刮平即可。八、背景某施工单位承包净直径6m的立井井筒工程。地质资料表明，该井筒多数岩层的岩石坚固性系数f为6以上，在井深420m处将穿过一含水层，预计涌水量25m3/h，井筒总涌水量不超过30m3/h。设计基岩段井壁厚500mm，素混凝土。基岩段施工的相关技术方案是采用光面爆破法掘进，6臂伞钻打眼，要求周边眼眼底严格落在井筒掘进断面轮廓线上。两掘一砌，整体金属模板砌壁，模板高度3m，吊桶下料，2个对称的布料点布料，4个风动振动棒振捣，分层浇筑、分层振捣，分层厚度1.5m。工作面设吊泵排水。施工过程中出现以下质量问题。（1）井筒掘进断面周边有近1/3出现欠挖。（2）混凝土井壁蜂窝、麻面严重。（3）井壁渗漏水严重。问题(1)该井筒爆破作业出现欠挖现象的主要原因是什么应如何解决(2)处理井筒涌水的措施是否正确说明理由和正确的做法。(3)混凝土井壁质量问题产生的原因是什么如何保证混凝土井壁的浇筑质量【答案】九、【背景资料】某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长2500m，断面20m。根据地质资料分析，在巷道长800m及1500m处各有落差5～10m的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么2．施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误3．监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题4．在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答案】1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集巾应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2．施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄100mm；(3)壁后用矸石充填。3．监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4．采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。