2023年监理工程师之交通工程目标控制真题练习试卷A卷附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制真题练习试卷A卷附答案单选题（共200题）1、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B2、关于塑料排水板施工的说法不正确的是（）。A.塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖B.施工中应防止泥土等杂物进入套管内C.板长应抽查2%，且不少5个点D.塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于300mm，并及时弯折埋设于砂垫层中【答案】D3、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A4、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】A5、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始B.钻孔应连续进行，不得中断C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔D.钻孔时需及时填写钻孔记录【答案】A6、费用监理的方法不包括（）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】D7、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D8、在提高产品或作业价值的主要途径中，（）是最理想的提高价值的途径。A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】A9、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A10、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D11、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B12、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】B13、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C14、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A15、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C16、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B17、编制施工进度计划是（）的责任。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A18、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C19、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018），直接费中人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场所有人员B.从事建筑安装工程施工生产的管理人员C.材料采购及保管人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人【答案】D20、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C21、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D22、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B23、（）是安全生产方针的原则和目标。A.安全生产B.安全第一C.预防为主D.综合治理【答案】B24、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A25、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B26、关于渗沟施工的说法，错误的是（）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】B27、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B28、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A29、监理工程师应在收到施工进度计划后的（）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28【答案】B30、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B31、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D32、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D33、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C34、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C35、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B36、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸【答案】A37、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.抽检记录D.监理指令单【答案】B38、某工地平安工地建设考核评价结果为合格，按照百分制计算得分为（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B39、厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C40、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B41、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B42、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B43、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C44、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时差之和最小但大于零C.工作有相干时差D.相邻工作时间间隔为零【答案】D45、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D46、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法【答案】C47、每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B48、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C49、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B50、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。A.超挖B.振动压实C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A51、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（）。A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于100tC.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥【答案】C52、下列关于隧道支护的说法中，错误的是（）。A.初期支护要遵循“短进尺，早封闭”原则B.在开挖施工过程中，及时做好洞内排水系统，排水沟沿边墙设置C.仰拱最好在二次衬砌之前施工D.从开挖到支护时间间隔不能太长，同时加强边仰坡的变形观测【答案】B53、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1％，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C54、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C55、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B56、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场3人死亡，该事故属于（）事故。A.较大B.一般C.重大D.特大【答案】A57、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C58、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D59、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】C60、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A61、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D62、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C63、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B64、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C65、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A66、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B67、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D68、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A69、某预应力筋直径24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（）。A.24mmB.30mmC.36mmD.45mm【答案】C70、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A71、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A72、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度【答案】B73、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A74、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D75、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】D76、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B77、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C78、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B79、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】D80、以下关于投资项目资本金的说法，描述错误的是（）A.由投资者认缴的出资额B.项目法人承担该部分资金的利息和债务C.投资者按其出资比例依法享有所有者权益D.不得以任何方式抽回【答案】B81、在交通运输部办公厅关于开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动的通知中，属于重大安全质量隐患的是（）。A.桥梁悬浇挂篮结构不满足强度、刚度和稳定性要求B.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测C.隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故D.施工单位使用未经检验合格的特种设备【答案】A82、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和（）组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。A.2B.3C.4D.5【答案】A83、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A84、某路面工程的有效合同价为700万元，沥青材料预付款额度为有效合同价的20％，假定沥青材料占合同价的比例为60％，沥青材料预付款起扣点为（）万元。A.450.36B.466.67C.475.32D.490.25【答案】B85、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。A.20B.30C.50D.80【答案】C86、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D87、公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通运输部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向（）备案。A.建设主管部门B.公路管理机构C.造价管理机构D.交通运输主管部门【答案】D88、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A89、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C90、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】B91、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D92、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A93、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D94、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C95、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A96、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D97、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A98、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C99、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】A100、对于超过一定规模的危大工程，（）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C101、某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B102、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C103、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（）。主要杆件应在组装后（）内焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A104、以下应当列入基本农田保护区的耕地有.A.农业科研、教学试验田B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地C.需要退耕还林的耕地D.蔬菜生产基地E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】A105、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D106、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.立即B.12C.24D.36【答案】C107、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B108、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B109、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C110、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C111、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A112、以下属于粗集料主要检测项目的是（）。A.细度模数B.堆积密度C.机制砂的石粉含量D.压碎值指标【答案】D113、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A114、工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。A.主动控制B.动态控制C.正馈控制D.反馈控制【答案】B115、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B116、“对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更“属于费用监理措施中的（）。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施【答案】D117、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】B118、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。A.60B.70C.75D.80【答案】B119、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D120、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D121、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A122、机械使用费的索赔不包括（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费D.由于不可抗力导致机械损失费【答案】D123、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。A.3个B.5个C.6个D.9个【答案】C124、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D125、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B126、下列关于监理人员在费用监理中的期限描述正确的是（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价商议权C.在质量控制中的监督权D.工程结算的支付权【答案】A127、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B128、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B129、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D130、招标控制价应在招标文件中注明（）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】B131、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C132、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B133、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B134、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A135、下列属于安全生产考核指标隐患类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.重大事故隐患整改率【答案】D136、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B137、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上意向用地者【答案】A138、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.30D.42【答案】D139、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D140、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A141、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺【答案】C142、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D143、在提高产品或作业价值的主要途径中，（）是最理想的提高价值的途径。A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】A144、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（）。A.常规支付、违约支付B.常规支付、合同解除支付C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付【答案】C145、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】D146、质量管理体系的评审和评价是（）由组织的，对质量管理体系、质量方针、质量目标等工作所开展的适合性评价。A.主管部门B.行业专家C.技术骨干D.上级领导【答案】D147、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B148、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C149、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D150、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B151、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A152、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上意向用地者【答案】A153、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B154、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B155、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B156、下列有关土石路堤施工过程质量控制的表述中，不正确的是（）。A.施工过程中，每填筑3m高宜检测路线中线和宽度B.软质石料的土石路堤填筑质量标准应符合规范规定C.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，压实度可用灌砂法检测D.中硬及硬质岩石的土石路堤填筑施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数【答案】C157、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B158、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D159、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D160、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.不必征得县环保部门同意B.必须征得县环保部门同意C.可以征得县环保部门同意D.应该征得县环保部门同意【答案】B161、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于（）mm。A.20B.30C.40D.50【答案】A162、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A163、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A164、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B165、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C166、下列进度控制的措施中，不属于技术措施的是（）。A.审查承包人的施工技术方案B.编制进度控制工作细则C.严格控制合同变更D.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段【答案】C167、先张法预应力施工，横梁需要有足够的刚度，受力后挠度不应大于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】B168、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C169、地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（）。A.升级处理B.不做处理C.降级处理D.无法判断【答案】C170、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C171、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。A.工程计量权B.付款审批权C.付款签证权D.合同价款的调整权【答案】D172、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B173、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C174、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A175、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B176、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B177、洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B178、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B179、某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（）。A.优良B.极差C.合格D.不合格【答案】C180、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C181、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D182、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D183、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营2年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告【答案】B184、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D185、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C186、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（）形的级配范围。A.XB.AC.SD.D【答案】C187、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（），分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】A188、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）内，向有关部门登记。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C189、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A190、某工程组织流水施工，有四个工序，垫层，底基层、基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为7天、9天、8天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C191、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D192、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A193、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A194、沥青透层可采用煤油稀释沥青或慢裂的洒布型乳化沥青，其喷洒温度不宜低于（）。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃【答案】A195、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（）。A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于100tC.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥【答案】C196、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D197、监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为（）的监理工作。A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期D.竣工验收阶段【答案】A198、在水泥混凝土路面施工中，横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A199、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B200、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节【答案】D多选题（共150题）1、浅基础施工一般包括（）。A.施工准备B.围堰C.挖基和排水D.基底处理和基底检验E.灌注混凝土【答案】ABCD2、关于工作延误与工期延误的概念，正确的是（）。A.工作延误必然导致工期延误B.工作延误不一定导致工期延误C.产生工作延误一定是承包人的原因D.产生工作延误不一定是承包人的原因E.工作延误与工期延误没有关系【答案】BD3、监理人审批工程延期应遵循的原则包括（）。A.恪守合同原则B.必要性原则C.实事求是原则D.公平合理原则E.协商一致原则【答案】ABCD4、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD5、路基施工准备阶段正确的是（）。A.对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点B.同一建设项目相邻施工段水准导线不用闭合C.可能受施工影响的导线点，施工前应加固或改移D.公路沿线每500米宜有一个水准点E.对导线的复测周期应不超过3个月【答案】ACD6、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD7、旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为（）。A.老路路中B.老路路肩C.拼宽部分中部D.拼宽部分外侧E.拼宽部分路肩【答案】ABCD8、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC9、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（）。A.粗粒土B.中粒土C.细粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】ACD10、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD11、连续配筋混凝土路面的缩缝施工方法有（）。A.软切法B.软做法C.硬切法D.预留间隙法E.滑模法【答案】BCD12、关于泵送混凝土的配合比说法正确的是（）。A.胶凝材料的用量宜不少于300kg/m3B.水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥C.细集料宜采用中砂D.粗集料宜采用连续级配，其针片状含量不大于20%E.宜通过试验掺加适量的减水剂、泵送剂和掺合料【答案】ABC13、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层质量控制要点，以下说法正确的有（）。A.在铺筑试验路段之前14d，承包人应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备B.试验路的目的是证实混合料的稳定性以及拌和、摊铺和压实设备的效率和施工方法、施工组织的适应性C.沥青混合料摊铺、压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.经监理工程师批准的试验路应成为比较的标准E.未取得监理机构批准，承包人应重新铺筑试验路，费用由发包人承担【答案】BCD14、以下关于路基填筑的说法中，错误的是（）。A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实B.同一层路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料D.填料的选择要经过监理工程师批准E.有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料【答案】BC15、经济分析的基本方法包括（）。A.净现值法B.敏感性分析法C.内部收益率法D.投资回收期法E.效益费用比法【答案】ACD16、不宜采用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面摊铺的路段有（）。A.上坡纵坡大于5％的路段B.下坡纵坡大于6％的路段C.超高超过7％的路段D.合成坡度超过8％的路段E.平面半径小于100m的路段【答案】ABC17、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB18、专职安全生产管理人员的配备应该根据工程（）。A.规模大小B.难易程度C.经济性D.复杂性E.先进性【答案】ABD19、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD20、关于预应力筋检验的说法正确的有（）。A.钢丝分批检验时每批质量应不大于60tB.钢丝检验时应先从每批中抽查5%且不少于5盘，进行表面质量检查，如检查不合格，则应对该批钢丝逐盘检查C.钢绞线分批检验时每批质量应不大于60tD.螺纹钢筋分批检验时每批质量应不大于60tE.钢筋试验结果如有一项不合格时，则应另取双倍数量的试件重做全部各项试验，如仍有一根试件不合格则该批钢筋为不合格【答案】ABC21、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。A.施工机械化程度B.安全生产C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD22、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC23、钻孔灌注桩施工中可以用到的机械有（）。A.振动沉桩机B.冲击钻机C.回旋钻机D.旋挖钻机E.吊机【答案】BCD24、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD25、以下关于路基的几何要素的说法中，正确的是（）。A.路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路基边坡坡度等B.宽度指路基某一横断面上两路肩外缘之间的距离，一般为行车道与路肩宽度之和C.公路等级越高，路基宽度越小D.路基高度分为路基中心高度和边坡高度E.边坡坡度指的是边坡宽度与边坡高度之比【答案】ABD26、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC27、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。A.射水沉桩B.锤击沉桩C.静压沉桩D.振动沉桩E.钻孔埋桩【答案】AD28、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD29、隧道洞口工程包括（）。A.洞口土石方开挖B.洞身开挖C.边仰坡防护D.洞门及其相邻的翼墙、挡土墙工程E.洞口排水系统【答案】ACD30、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD31、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC32、下列表述中哪些属于人民法院应当裁定终结执行的情形？()A.案外人对执行标的物提出确有理由的异议B.被执行人被执行死刑，且无财产可供执行的C.由于地震，缴纳罚金确有困难，经法院裁定免除罚金的D.执行标的物系人民法院或者仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需等待该案件审理完毕确定权属的【答案】BC33、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。A.施工条件B.评价指标C.施工工艺D.材料E.结构功能【答案】A34、关于水下灌注混凝土桩的说法正确的是（）。A.水下混凝土宜采用钢导管灌注，导管的内径宜为200～350mmB.导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压C.进行水密试验的水压应不小于孔内水深1.5倍的压力D.首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要E.在灌注过程中，应保持孔内的水头高度；导管的埋置深度宜控制在2～6m【答案】ABD35、安全生产专项费用计量支付的工作内容包括（）。A.审查施工单位月度安全生产费用清单合规性B.监理审核当月实际使用安全经费台账C.现场核查施工单位安全生产费用实际使用情况D.总监办签认后，报建设单位审批E.建立安全生产费用监理审核台账【答案】ABC36、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC37、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD38、下列属于不良地质地段的是（）。A.滑坡B.崩塌C.膨胀地层D.偏压地层E.含水未固结围岩【答案】ABD39、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。A.路堤应分层填筑，并及时碾压B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC40、网络计划的优化就是利用时差，不断改善网络计划的初始方案，在满足既定的条件下，按照某一衡量指标（）寻求最优方案。A.时间B.费用C.成本D.物资E.材料【答案】ACD41、下列属于工程可行性研究报告的主要内容的是（）。A.投资估算及资金筹措B.建设条件、技术标准及建设方案C.经济社会和交通运输发展现状及规划D.风险分析E.环境影响分析【答案】ABCD42、下列属于隧道施工中钻爆法的是（）。A.盖挖法B.矿山法C.新奥法D.浅埋暗挖法E.盾构法【答案】BCD43、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD44、以下属于修筑面层材料的有（）。A.水泥混凝土B.沥青混凝土C.沥青碎石混合料D.砾石E.碎石【答案】ABC45、下列属于无机结合料稳定材料组成设计流程的是（）。A.原材料试验B.目标配合比设计C.生产配合比设计D.施工参数确定E.试验室配合比设计【答案】ABCD46、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD47、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有（）A.所采用的施工方法和施工机槭B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的工人数和机械台班数量E.专业工作队的工作班次【答案】AD48、施工进度计划的实施保证，从内容上可概括为（）。A.组织保证B.质量保证C.技术保证D.合同保证E.安全保证【答案】ACD49、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织新员工参与本单位应急救援演练D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】ABD50、下列选项属于施工安全风险评估报告的编制依据的有（）。A.项目风险管理方针及策略B.建立施工安全风险评估制度C.项目设计和施工方面的文件D.项目各阶段的审查意见E.设计阶段风险评估意见【答案】ACD51、以下关于仰拱的说法，正确的是（）。A.应控制仰拱到掌子面的距离B.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑C.超前距离不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍D.应一次整幅浇筑成形，也可左右半幅分次浇筑E.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100％后，方可允许运渣车辆通行【答案】ABC52、下列支付项目，属于清单支付项目的是（）。A.暂列金额B.质量保证金C.计日工D.暂估价E.工程变更费用【答案】ACD53、交工验收阶段监理工程师主要工作内容包括（）。A.协助建设单位落实工程建设项目“三同时”的规定B.审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用C.承担交工验收至竣工验收阶段质量缺陷和问题修复施工作业安全管理责任D.检查施工单位的施工台账E.检查施工单位的三类人员的证件【答案】ABC54、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD55、关于钢直梯的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为0.5mC.高度大于2m应设护笼，护笼间距宜为0.5mD.高度大于8m应设梯间平台，并分段设梯E.梯宽宜为0.6～1.1m【答案】ACD56、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD57、下列哪些情形属于发生执行回转的原因？A.判决执行完毕后又经上级人民法院再审而被撤销B.先予执行裁定执行完毕后又被本院的生效判决撤销C.其他机关制作的法律文书执行完毕后被制作机关或其上级机关撤销D.原作为执行依据的法律文书又被新法律文书明确否定【答案】ABCD58、沥青混合料是指由适当比例的（）在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料。A.沥青B.粗集料C.细集料D.填料E.水【答案】ABCD59、事故报告内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故的等级【答案】ABCD60、关于热拌沥青混合料压实的说法正确的是（）。A.压实分初压、复压和终压B.初压应采用钢轮压路机或振动压路机（静压）C.复压应采用串联式双轮振动压路机或轮胎压路机D.终压应采用光面钢轮压路机或振动压路机E.碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于100℃【答案】ABC61、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.土方开挖工程【答案】ABC62、关于后张法孔道压浆的说法正确的有（）。A.应对压浆设备进行清洗，清洗后的设备内不应有残渣和积水B.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入C.同一管道的压浆应连续进行，一次完成D.浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过60minE.压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组试样，标准养护28d【答案】ABC63、对混凝土的配合比重新进行配合比设计的情况包括（）。A.对混凝土性能指标有特殊要求时B.观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时C.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时D.该配合比的混凝土生产间断半年以上时E.该配合比的混凝土生产间断三个月以上时【答案】ACD64、按强度构成原则分，沥青混合料分为（）。A.嵌挤原则构成的结构B.密实级配原则构成的结构C.悬浮密实结构D.骨架空隙结构E.骨架密实结构【答案】AB65、下列哪些说法符合我国民事诉讼法的辩论原则？A.辩论权的行使，不仅是在法庭辩论阶段，而是贯穿于诉讼全过程B.未经法庭辩论和质证的证据，通常情况下不得作为法庭裁判的根据C.当事人可以就案件的实体问题进行辩论，也可以就案件的程序问题进行辩论D.当事人提交的书面答辩状也属辩论的一种形式【答案】ABCD66、工期优化中，组织措施的优化方法包括（）。A.作业方式的选择B.作业顺序的选择C.增加工作面D.从计划外增加资源E.使用先进设备【答案】ABD67、钻孔灌注桩施工中可以用到的机械有（）。A.振动沉桩机B.冲击钻机C.回旋钻机D.旋挖钻机E.吊机【答案】BCD68、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD69、下列哪些说法符合我国民事诉讼法的辩论原则？A.辩论权的行使，不仅是在法庭辩论阶段，而是贯穿于诉讼全过程B.未经法庭辩论和质证的证据，通常情况下不得作为法庭裁判的根据C.当事人可以就案件的实体问题进行辩论，也可以就案件的程序问题进行辩论D.当事人提交的书面答辩状也属辩论的一种形式【答案】ABCD70、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联