2023年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案

2023年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共200题）1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D2、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。A.12.1%、35.1%、52.8%B.13.1%、42.1%、45.8%C.15.3%、35.1%、49.7%D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】A3、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】D4、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C5、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C6、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800【答案】B7、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C8、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A9、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C10、ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C11、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D12、缺陷责任期从()起算。A.投标函中写明的竣工日开始B.开工通知中写明的开工日开始C.投标函中写明的开工日开始D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】D13、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】C14、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B15、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】B16、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B17、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】D18、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B19、下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。A.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金【答案】A20、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D21、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B22、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A23、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A24、低碳钢的含碳量为()。A.小于0.25%B.0.25%～0.6%C.0.6%～1.0%D.0.6%～2%【答案】A25、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A26、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】B27、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【答案】C28、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位【答案】D29、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.8【答案】A31、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.材料采购合同D.自由买卖合同【答案】B32、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用【答案】C33、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B34、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】B35、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】B36、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。A.10B.11C.12D.13【答案】B37、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】B38、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B39、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】C40、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【答案】D41、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】B42、关于定金的表述，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B43、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】C44、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D45、下列关于膳食史法说法正确的是（）。A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况E.膳食史法属于开放式的调查【答案】A46、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D47、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B48、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A49、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】D50、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A51、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C52、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C53、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.CIP价D.FCA价【答案】C54、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C55、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A56、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错【答案】C57、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】A58、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】B59、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A60、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】B61、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元【答案】B62、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。A.投标预备会召开15日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前【答案】B63、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.投标企业定额标准【答案】D64、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A.现金B.支票C.保函D.保证【答案】D65、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工【答案】C66、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B67、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C68、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B69、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B70、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B71、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。A.投标预备会召开15日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前【答案】B72、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C73、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】B74、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D3＜20nmol/mLD.低血磷【答案】B75、材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】A76、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A.2900万元，3000万元B.2900万元，2900万元C.3100万元，3000万元D.3100万元，2900万元【答案】A77、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C78、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】C79、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】D80、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》【答案】A81、（）是施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】A82、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C83、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】A84、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()A.厚度不小于3mm的铝板B.厚度不小于3mm的铝塑复合板C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板【答案】D85、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B86、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称【答案】D87、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】B88、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D89、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。A.相对蛋白质值B.蛋白质功效比值C.蛋白质净利用率D.蛋白质生物价E.净蛋白质比值【答案】A90、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日前28日【答案】D91、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B92、缺陷责任期说法不正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般是24个月C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】B93、IPD模式指的是（）。A.传统模式B.设计一建造模式C.CM模式D.集成项目交付模式【答案】D94、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。A.300B.200C.400D.500【答案】C95、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A96、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C97、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】D98、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金【答案】D99、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C100、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D101、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】B102、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】B103、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D104、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D105、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】B106、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A107、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C108、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）A.偏心B.大纲C.细则D.核心【答案】D109、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划【答案】A110、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】B111、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C112、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A113、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A114、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D115、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】C116、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划C.承包人投标书内提交的进度计划D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划【答案】B117、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】C118、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效【答案】C119、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B120、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。A.发包人B.承包人C.供货商D.监理人【答案】A121、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D122、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。A.罗紫-哥特里法B.索氏提取法C.酸水解法D.碱性乙醚法【答案】C123、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()A.A单位竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B124、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D125、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B126、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C127、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A.施工设备失灵B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.意外事故【答案】A128、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。A.质量B.工期C.解决争议D.结算【答案】D129、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D130、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D131、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。A.3B.5C.10D.15【答案】D132、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D133、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】D134、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C135、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】D136、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C137、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A.7天，90天B.7天，30天C.14天，90天D.14天，30天【答案】A138、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B139、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】B140、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D141、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车【答案】B142、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。A.78B.14C.90D.30【答案】C143、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D144、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C145、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A146、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】C147、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表【答案】C148、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B149、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权【答案】D150、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】D151、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A152、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A153、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【答案】C154、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】A155、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C156、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A157、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B158、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价【答案】A159、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B160、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B161、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构【答案】D162、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延【答案】A163、关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】A164、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A165、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A166、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商【答案】B167、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】A168、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D169、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A170、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D171、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A172、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】B173、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回【答案】A174、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】C175、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【答案】A176、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】D177、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A178、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】B179、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（）。A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】B180、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B181、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.发包人和承包人共同【答案】A182、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【答案】C183、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】C184、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B185、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】B186、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。A.≤10B.≤5C.≤3D.≤1【答案】B187、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C188、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B189、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】B190、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】D191、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D192、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()A.35dB.30dBC.25dBD.20dB【答案】A193、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理单位D.钢材供应商【答案】B194、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A195、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C196、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C197、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】C198、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B199、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A200、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】C多选题（共150题）1、下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A.自然人B.非法人组织C.营利法人D.非营利法人E.企业法定代表人【答案】ABCD2、合同法律关系客体主要包括()A.物B.义务C.行为D.智力成果E.权利【答案】ACD3、根据九部委设计合同的规定，合同文件格式包括（）。A.投标人须知B.合同协议书C.履约保证金格式D.预付款保证金格式E.投标保证金格式【答案】BC4、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B5、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。A.招标文件B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录【答案】CD6、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD7、在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（）。A.勘察设计招标应当提交投标保证金B.勘察设计招标应当组织现场踏勘C.设计投标保证金最高不超过10万元D.联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金E.投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息【答案】ABD8、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算【答案】B9、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。A.总体设计B.方案设计C.设备设计D.特殊设备的研制E.分专业设计并汇总【答案】AB10、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC11、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A.提出赔偿要求B.提出价格调整要求C.提出延长工期要求D.解除合同E.终止合同【答案】BD12、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述不正确的是（）。A.业主委托工程师代表业主进行合同管理B.采用工程量清单计价模式C.承包商具有选择分包商的更大自主权D.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任E.异常不利的气候条件是承包商提出工期索赔的理由【答案】ABD13、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB14、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD15、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（）。A.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用【答案】BD16、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】ACD17、设计施工总承包合同，暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有（）。A.区段工程应达到的要求B.约定分部移交区段的名称C.计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑D.发包人不提供施工设备或临时设施E.实际发生的费用另行补偿的方式【答案】C18、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。A.工期B.测试和缺陷C.履约保证D.保留金E.补偿事件【答案】AB19、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，有关工程师表述正确的是（）。A.相当于国内的监理工程师，但不属于业主方人员B.受业主委托授权，开展项目日常管理工作C.可以行使合同中明确规定的权力，经业主方确认后可以行使必然隐含的权力D.处理施工过程中有关问题时应保持公正（Impartially）的态度E.可以向助手指派任务和委托部分权力，但不得修改合同【答案】B20、关于“无权代理”的说法正确的是（）。A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认【答案】ABD21、发包人要求提前提交材料和工程设备，则下列说法不正确的是（）。A.承包人自行决定拒绝或接收B.承包人应当拒绝C.承包人不得拒绝D.由发包人承担保管费用E.由承包人承担增加的保管费用【答案】ABD22、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。A.踏勘现场的费用B.进行设计、评估的费用C.发包人要求设计人进行试验检测的费用D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用E.施工配合的费用【答案】AB23、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。A.招标文件B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录【答案】CD24、(2017年真题)关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，正确的有（）。A.《标准施工合同》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任B.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿C.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人D.承包人需要变动保险合同条款时，应直接通知监理人即可，无需经过发包人同意E.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由发包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用【答案】ABC25、关于工程设计招标方式的说法，不正确的有（）。A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.依法必须招标的工程设计，对国有资金占控股地位的，应当公开招标C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标【答案】AD26、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】ACD27、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料【答案】AB28、根据设计施工总承包合同通用条款的规定，下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有（）。A.未能按时提供文件B.遇到化石、文物C.为他人提供方便D.发包人要求提前交货E.基准资料错误【答案】A29、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD30、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ABCD31、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD32、建设工程勘察合同中合同价款的（），在专用合同条款中约定。A.确定方式B.金额C.支付方式D.调整方式E.风险范围划分【答案】AD33、依据《担保法》的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有（）。A.企业法人的分支机构、职能部门B.学校C.幼儿园D.医院E.科技有限责任公司【答案】ABCD34、监理人对施工分包合同的管理内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查分包人编制的专业工程施工方案B.对分包工程进行巡视检查C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为E.负责分包工程施工现场的协调管理工作【答案】BD35、无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.争议评审组对监理人确定的修改B.对工程的工艺安排或要求C.对工程或其任何部分的功能要求D.发包人要求中引用的原始数据和资料E.除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料【答案】BCD36、关于“无权代理”的说法正确的是（）。A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认【答案】ABD37、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】ACD38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款B.设计变更调整的合同价款C.因不可抗力导致人员伤亡的损害