加工贸易合同被告盛加工合同纠纷一案_第1页
加工贸易合同被告盛加工合同纠纷一案_第2页
加工贸易合同被告盛加工合同纠纷一案_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

加工贸易合同被告盛加工合同纠纷一案概述加工贸易合同是指买方向加工工厂委托对特定的原材料进行加工处理,再由加工工厂按照合同约定的销售方式销售,获得利润后,再按照合同约定的比例给买方提取加工服务费用的一种贸易方式。本案中,原告为某贸易公司,被告为盛加工有限公司,涉及加工贸易合同纠纷。本文将从案件经过、案件争点及结果等方面进行介绍。案件经过原告某贸易公司与被告盛加工公司于2019年12月签署了一份加工贸易合同,约定原材料为A类化工原料,加工费用为人民币6000元/吨,约定加工周期为一个月并且可延长一个月,定金为10万元。经过约定的加工周期后,被告方未按照约定时间完成加工工作,原告方多次进行催促和协商,但被告方始终未能按时交付货物,导致原告方无法按约定时间向客户交货,因此原告方遭受了经济损失和商誉损失。原告方因此将被告方告上法庭,要求被告方赔偿停工损失、交货迟延损失和利息损失共计人民币61.2万元。案件争点本案的争点主要围绕以下几个方面:1.是否属于正当理由被告方主张因为原材料生产仓库失火,导致加工周期延长,并且在之后进行加工时还出现了设备故障等问题,因此未能按时交货是正当理由。原告方则认为,被告方应该提前采取措施避免该等情况的发生,否则应当承担相应的风险。2.历史交易记录被告方认为,双方历史交易记录证明其对原告方付款及交货的可靠性和信誉,应当免除其赔偿责任。原告方则提出,在之前的交易中双方未曾发生货物迟延现象,该情况并不能说明本案中的迟延是正当的。3.赔偿金额原告方认为,被告方存在重大责任,导致其未能按时向客户交货,因此被告方应当承担相应的经济损失、商誉损失等赔偿责任。被告方则认为,其存在正当理由及历史交易记录,应当减轻其赔偿责任。案件结果经过审理,法院认为,被告方存在未按照约定时间完成加工工作的行为,且该行为并非属于正当理由,因此应当承担相应的经济损失、商誉损失等赔偿责任。最终,法院判决被告方向原告方全额赔偿经济损失、商誉损失及利息损失共计人民币61.2万元。结语本案充分体现了加工贸易合同在实际应用中的重要性,同时也要求合同双方应当在签署合同时认真履行其义务,避免出现不必要的纠纷。合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论