绿化工程分包协议及绿化工程协议书

绿化工程分包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包合同一、工程内容：甲方将____________________________________绿化工程委托给乙方施工，以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共计天2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款：经双方协商本合同总承包价款为人民币__________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式：乙方对道路绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五工程付款办法：1、施工完成后，甲方向乙方支付总承包价款的___%.剩余___%竣工验收合格后支付。六、工程质量要求：1、乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、奖励和违约责任7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定付款，每拖期一天，按付款额的_____%支付滞纳金。7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的____%罚款。7.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后三天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于二十个工作日内结算完毕。九、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。至工程竣工办理交工验收和结清账款后合同即告终止。十、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、协商、调解不成时，可向人民法院起诉。十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。发包方：（盖章）承包方：（盖章）法定代表人签名：法定代表人签名：合同签订地合同签订地签订日期：签订日期：绿化工程协议书甲方：惠州市南鑫建筑工程有限公司乙方：广东省建筑工程机械施工有限公司甲方与乙方就机场路Ⅱ期工程部分绿化工程经友好协商，达成如下协议：一、工程内容：机场路Ⅱ期工程部分绿化工程二、承包方式：以单价总包干的方式承包，暂定合同总额为人民币2092.5万元，最终结算按现场完成实数量为准，单价中包括施工机械费、人工费、苗木材料费、运输吊装费、栽植费、养护费、保险费、管理费、规费和利润税金以及承担合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务所发生的一切费用（因战争、台风等不可抗力因素造成的损失除外）。三、单价及结算方式：1、单价：为固定单价合同，详见工程量清单，工程数量以实际完成合格量为最终数量。2、结算方式：乙方完成本协议书规定的全部工程任务后与甲方办理结算。结算时以甲方确认的合格工程量乘以单价计算，其总和即为乙方完成的工程总额。上述合格工程数量的清单支付项目已包含了图纸和技术规范要求的所有工作内容。任何分项工程或其细目如果未列入工程量清单，则应是其它相关工程的附属义务，不再另行计量和支付。四、质量要求（同时满足以下要求）：1、按设计图技术要求及有关规范要求进行验收，保证甲方能顺利完成移交，否则乙方应无条件按规格补种。2、保养期为：完工后经甲方初验合格之日起一年。五、工期要求：1、按合同签订后7个月内完成，甲方进行初验，合格后保养期开始起算，保养期为一年。2、如在施工过程中因甲方原因或不可抗力因素，造成完工日期及工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，但费用不予增加。六、双方责任：1、甲方责任①向乙方提供施工场地的地下管线资料，以供乙方参考；②向乙方提供图纸等必须的技术文件，并组织乙方技术交底；③按合同约定按时向乙方支付工程进度款，按时组织工程竣工验收和办理竣工结算。2、乙方责任①乙方保证在签订本协议书及收到甲方下达的任务单后立即精心组织施工，按时过多成协议书中的工程及其缺陷的修复。②乙方自行与地方联系解决施工用电、用水、通讯等，其费用已包含在承包工程单价内。③乙方保证施工时不能污染路面及原工程防护设施，遵守安全操作规程，做好安全措施，对在施工中出现的任何质量事故及工伤等安全事故均由乙方承担全部责任及经济损失。④乙方清楚目前已填土的现状完全满足种植要求，另外加填的种植土由乙方负责完成，并保证完工后的填土面低于路缘石顶面1cm，由甲方在合同清单内以部额包干的形式支付。七、合同价款与支付：1、乙方应按实际情况及时上报进度，甲方核实工程量后支付完成量的80%，工程竣工验收后支付至结算价90%，乘余10%质保金在工程顺利移交管养单位及保养期满后三个月内付清。2、乙方自设账户，专款专用，确保工程进展，甲方可随时检查乙方资金使用情况，乙方必须配合甲方检查，并主动出示相关单据。八、竣工验收与结算：1、乙方在完成本工程合同约定的各项内容后向甲方提交竣工结算资料，并向甲方申请竣工验收。2、甲方收到完整的竣工资料后尽快组织有关单位验收、验收不合格的，乙方按要求整改，工程未达到一次验收合格，由乙方维修达到合格。3、甲方收到乙方送交的结算资料后进行资料核对、造价计算并安排对数，确定工程造成或提出修改意见。4、双方对竣工结算确认后30天内，扣留合同条款中约定的质保金后进行结算，支付结算价款。九、乙方保证所有进场机械及人员必须满足甲方的进度要求，如因达不到进度要求且甲方已书面通知乙方加派人员、机械，七天内仍无明显改观者，甲方有权收回该部分直至全部剩余工程，同时选择其它施工队伍重新进场施工，乙方保证立即无条件退场并且不再向甲方提出任何损失赔偿及阻找阻挠施工，否则，乙方的工程余款作为罚金赔偿给甲方，如乙方进度缓慢未能满足工期要求，导致甲方受罚，则由乙方承担全部罚款。十、其它：1、合同未尽事宜，双方友好协商。2、该工程乙方保证不再转包，否则甲方有权收回部分或全部工程。3、本协议一式二份，