水电安装承包合同经典版（八篇）

第2页共2页水电安装承包合同经典版甲方：_____乙方：_____甲方承包的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员，方负责管理。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。一、承包方法：1、承包形式：清包工。2、工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3、承包价格，按建筑面积每平方米____元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三、质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。五、文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。六、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换施工队伍和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。七、付款方式甲方根据施工进度，按完成工程量的80%进行工资发放。余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清八、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，公司存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日水电安装承包合同经典版（二）地址：_____甲方：_____乙方：_____质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：双包，即包工包料。2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米____元。按图纸设计和甲方要求。二工程进度：按甲方及业主要求，总工期____天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。六文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。七罚款制度施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收;点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以__________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。九由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。十乙方向甲方交纳万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。十一付款方式十二此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日水电安装承包合同经典版（三）发包人：_____（以下称甲方）承包人：_____（以下称乙方）甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.建筑面积：（B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。）配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱，至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）弱电：（消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。）给排水部分（主楼及商业。）给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，（不含立管安装）预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为____天。具体以阶段施工进度计划为准。（标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼）。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。（达到标准化工程奖励1元/㎡）。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。（计时工）按每日____元计算。④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。（一次预埋（每层）按元/㎡，二次预埋（每层）按元/㎡。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行提供必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方及时提供工程所需的各种材料。10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十工伤事故责任分担1.3000元以内安全事故，由乙方承担。2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日水电安装承包合同经典版（四）甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就____的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：_____二：工程地点：_____三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;（2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。（3）室内照明线路、电缆、桥架、预埋;（4）室内公共照明灯具及开关预埋及安装;（5）防雷接地安装;（6）设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必须在____年____月____日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：____元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：（线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式（一）甲方工程款支付：1、施工过程中，采用借支____元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的____%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的____天内，工程款可付至工程合同造价的____%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工____元/工日，普通工____元/工日（若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取）4、保修金支付：剩余____%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责（1）按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的’标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。（5）按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任（1）土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。（2）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。（3）施工现场水、电材料上下车及现场转运。（4）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。（6）在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。（7）乙方食宿自理。（8）乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。（9）乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任（1）如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮____%后作为结算价款付给乙方。（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价____%/天向乙方收取违约金。（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价____%向乙方收取违约金。（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。（6）乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮____%后作为结算价款付给乙方。（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。（8）以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、旷工等现象），甲方按____元/天（次）向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以____元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____身份证号码：_____身份证号码：_____联系电话：_____联系电话：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日水电安装承包合同经典版（五）甲方：_____（发包方）乙方：_____（承包方）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程民法典》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：_____工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3楼2、3、4、6、顶层水电表安装（详见工程预算书）。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为____日历天;开工日期为：____年____月____日，竣工日期为：____年____月____日。2、乙方必须服从和执行甲方安排。四、质量标准：本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为______________________。2、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：_____1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起____日内，支付本合同结算总价款的____%。质保金在一年后（自工程竣工之日起计）____日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（签字）：_____乙方（签字）：_________年____月____日____年____月____日水电安装承包合同经典版（六）购方（甲方）：_____供应方（乙方）：_____根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。一、工程项目1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。2、交货及安装工程地点：承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。二、系统总造价及其支付（一）系统总造价1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_____2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。（二）工程款支付甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：1、签订合同之日起____日内甲方付总工程款的____%;2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的____%3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的____%。三、工期1、本合同签订后，乙方于____年____月____日进场，到____年____月____日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。四、供货及安装1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。五、维修保养1、本监控系统保修期为____年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起____小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;年限材料费维护服务费第一年免免第二、三年收取材料成本费2000元/年2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围5、自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。六、双方责任（一）甲方责任：1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。2、按工程进度向乙方支付工程款。3、委派_____为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。（二）乙方责任：1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。七、违约责任1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价____%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的____%计付违约金。3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的____%向甲方计付违约金。逾期超过____日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的____%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，八、其他事宜1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向____人民法院提起诉讼。4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果____日内不答复视为认可。6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。7、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具同等法律效力。甲方：_____乙方：_____签约代表：_____签约代表：_____联系电话：_____联系电话：_____地址：_____地址：_____签约地点：_____签约时间：_____水电安装承包合同经典版（七）委托方（甲方）：中山市X房地产开*有限公司受托方（乙方）：_____根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。二、总费用及付款方式1、本合同总费用（含税）￥：____元，大写：____元整。进入合同期后，在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%，即：____元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%，即____元，其余5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。3、以上付款甲方将以的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。三、制作材料及要求、费用预算序号项目规格单价（元）单位数量总价（元）完成时间保修期合计合计：____元优惠价：____元备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。四、制作安装时间：具体参考第三条完成时间。五、验收流程1、制作标准：乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。2、制作安装：甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收，并由乙方安全可靠的安装完毕，甲方现场签字验收合格。六、双方责任1、甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料（画面设计效果图），并对所确定的资料负责;2、甲方按本合同的的规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费;3、乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程，乙方如未能按照合同要求完成各项制作、：安装工程，则根据每项工程的总费用，每超时一天（未够24小时的，则按一天计算），则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。4、保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象的，必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天按照质量保证金（总金额的5%）的5%对乙方进行扣罚，甲方还有权视情况自行维修，所需款项可从质保金中直接双倍扣除;5、在履行合同期间，所有的安全事故均由乙方全部负责，如出现直接安全事故，甲方不负任何连带责任。七、违约责任1、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用，逾期不付的，乙方有权追讨所欠费用。2、乙方承诺严格履行合同各项条款，并同意如出现以下情况时承担相应违约责任：乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成，在超时5天内（包括5天）完成，甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿，超过5天，甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。3、合同生效后，甲方无正当原因要求终止或解除合同，应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的，应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目，否则甲方有向乙方索赔的权利。八、解决争议的方法凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、如若终止合同，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止。2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。3、本合同在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同的职责后，本合同即自行终止。4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力。6、其它约定：______________________________________。甲方：中山市X房地产开*有限公司乙方：_____地址：_____地址：_____法定代表人（或授权签约人）：_____法定代表人（或授权签约人）：_____投诉监督电话：_____投诉监督电话：_____水电安装承包合同经典版（八）甲方：_____乙方：_____一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____承包范围：_____承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。二、甲乙双方共同责任1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。三、甲方的具体责任1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。4、对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行三级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作