一级建造师之一建矿业工程实务能力检测模拟A卷带答案

一级建造师之一建矿业工程实务能力检测模拟A卷带答案

单选题（共50题）1、关于钢材加工对其性能影响的说法，正确的是()。A.冷加工会降低钢材的屈服强度B.冷加工可提高钢材的韧性C.时效强化可提高钢材的极限强度D.时效强化可使钢材的塑性提高【答案】C2、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D3、有关矿产资源属性的相关说法，正确的是（）。A.国家保障矿产资源的合理开发利用B.省级以上政府行使矿产资源的所有权C.地面以上的资源归土地所有者D.矿产资源所有权依附于其土地所有【答案】A4、井筒掘进施工采用抓岩机出渣时，不符合安全要求的内容是（）。A.抓岩机应并设置专用保险绳B.抓取超过抓取能力的大块岩石C.爆破后，工作面必须经过通风，处理浮石D.抓岩机卸岩时，应有人站在吊桶附近指挥【答案】B5、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15m／sB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1％C.掘进中的岩巷最低风速0.15m／sD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10％【答案】C6、钢材耐热而不防火，在温度达到（）以后，强度逐渐下降。A.200℃B.250℃C.280℃D.300℃【答案】D7、民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以（）。A.销毁B.深埋C.警示D.标识【答案】A8、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A9、矿山(煤矿)井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B10、井点降水方法中属于非真空抽水的是()。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D11、关于露天深孔台阶爆破参数的说法，正确的是（）.A.台阶高度与生产、安全及经济效益直接相关，台阶高度越大，经济效益越好B.钻孔的超钻深度与台阶高度、坡面角度及岩石坚固性系数等相关，岩石越坚硬，需要的超钻深度越大C.底盘抵抗线的确定一般与炮孔直径及炮孔密集系数无关D.单位炸药消耗量的确定主要依据岩石的坚固性及所选用的炸药类型，可忽略自由面数量的影响【答案】B12、关于混凝土和易性的指标，一般用（）评价。A.流动性B.坍落度C.黏聚性D.保水性【答案】B13、砂浆中加入（）掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A14、砌体结构的主要受力的特点是（）。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A15、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费【答案】D16、浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是()而使颗粒浮起。A.使矿物颗粒相对密度减小B.使颗粒附着在泡沫上C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B17、在项目工程量清单中，属于其他项目清单的暂列金额包括了（）。A.项目可能出现该工程变更的暂定工程价款调整部分B.暂时不能确定但必然需支付的专业工程款C.为配合发包人进行设备采购等事项的暂时垫付费用D.发包人可以暂缓支付承包人已完成的工程费用【答案】A18、长12.5m，宽7.5m，深7.5m的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A19、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A20、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A21、人工挖孔灌注桩，孔深超过（）时要设立通风设施。A.5mB.6mC.8mD.10m【答案】D22、关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（）。A.交用期紧迫的工程应优先协调、安排B.进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定C.危及工程质量的行为及时汇报有关领导D.需要调度作业计划应经主管技术部门同意【答案】C23、厂房结构的节间吊装法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.起重机开行路线短D.管理方便【答案】C24、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费【答案】D25、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D26、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D27、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C28、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C29、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D30、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B31、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。A.注浆量B.注浆孔间距C.裂隙的浆液饱满度D.注浆压力【答案】C32、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】D33、以下招标人对投标人提出的要求，属于不合理的是()。A.有同类项目的实绩证明?B.提供良好商务信誉证明?C.独立承包要求?D.充足的资金并同意垫资【答案】D34、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A35、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B36、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D37、立井可采用长钢尺（丝）导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的误差不得超过井深的（）。A.1/2000B.1/4000C.1/6000D.1/8000【答案】D38、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B39、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过1h。A.50～70℃B.60～80℃C.60～90℃D.50～80℃【答案】B40、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A.大于0.1mB.大于0.3mC.大于0.5mD.大于1.0m【答案】C41、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B42、开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并（）。A.交付罚款B.停止开采行为C.采取补救措施D.进行赔礼道歉【答案】C43、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C44、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C45、关于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是（）。A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响【答案】B46、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备B.特大暴雨冲坏的现场临时道路C.预计井筒最大涌水量8m3／h，实际为20m3／h导致的设备损坏D.山体滑坡导致的井塔损坏【答案】C47、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B48、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D49、穿爆工程施工，穿孔设备在高压线下行走时，钻架顶端与高压线的最小垂直距离不得小于（）mA.0.5B.0.8C.1.0D.1.2【答案】C50、依据断层走向和岩层走向关系划分的断层类型是（）。A.斜交断层B.逆断层C.正断层D.平推断层【答案】A多选题（共20题）1、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】ABD2、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有（）。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC3、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有（）。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A4、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD5、在工程量清单的计价模式下，井巷工程按综合单价法计价时的做法是（）。A.计算的基本单价包括人工单价、材料单价和台班单价三种B.综合单价应包括直接工程费C.综合单价还应包括利润D.综合单价还应包括技术措施费E.综合单价还应包括企业管理费【答案】ABC6、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC7、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD8、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC9、基坑工程施工中，地下连续墙的优点包括()。A.施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低B.墙面可保证垂直度，且光滑平整C.对开挖的地层适应性强，在软弱地层中，都能安全地施工D.可以在各种复杂的条件下施工E.每段连续墙之间的接头质量很容易控制【答案】ACD10、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC11、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB12、立井井筒施工的掘进段高，由()等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD13、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环洗井【答案】ABCD14、关于地层的断裂构造，说法正确的是（）。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC15、混凝土的矿物掺合料的特性有()。A.可以部分替代水泥B.可以降低升温C.可以部分替代细骨料D.可以提高混凝土强度E.可以提高混凝土耐久性【答案】ABD16、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】ABD17、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为()。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB18、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD19、加快矿业工程施工进度的技术措施包括（）。A.优化施工方案，采用先进的施工技术。B.改进施工工艺，缩短工艺的技术间隙时间。C.增加辅助工程，创造多头施工作业条件。D.采用更先进的施工机械设备，加快施工进度。E.加强综合平衡，实现资源优化配置。【答案】ABD20、下列招标文件中的内容，不合理的是（）。A.一个矿山的两个井筒分别招标B.一个井筒分为井颈和井身两部分进行分别招标C.对井筒漏水量较规程要求的水平更低D.井筒规格的要求高于规程标准E.井筒水文地质勘探工作在定标后进行【答案】BC大题（共10题）一、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。二、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6~7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2.8/15.5，副提升机为JK-2.5/11.5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟Ф400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2.5/11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟Ф800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2~3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。三、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。五、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度4．5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2．8和JKZ-3．0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度3．0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-2．8和JKZ-3．0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3．针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4．现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；六、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。七、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。八、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。九、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断