一级建造师之一建机电工程实务能力检测题目参考附答案

一级建造师之一建机电工程实务能力检测题目参考附答案

单选题（共50题）1、电磁波测距仪所采用的载波不包括（）。A.超声波B.微波段C.激光D.红外光【答案】A2、地锚是固定缆风绳的设施，在工作中可承受较大的拉力、适合于重型吊装的地锚是（）。A.全埋式地锚B.嵌入桩式地锚C.活动式地锚D.利用已有建、构筑物的地锚【答案】A3、架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（）。A.电杆横担与线路中心垂直B.35kV线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩC.双杆基坑根开的中心偏差不应超过30mmD.额定电压下对空载线路冲击合闸3次【答案】B4、下列仪表管道的弯曲半径，错误的是（）。A.高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍B.不锈钢管的弯曲半径宜大于管子外径的3倍C.紫铜管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍D.塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍【答案】B5、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是（）。A.聚乙烯管B.聚丙烯管C.ABS管D.聚氯乙烯管【答案】C6、关于专业工程分包人的责任和义务的说法,正确的是（）。A.分包人须服从承包人转发的发包人下达的与分包工程有关的指令B.分包人应履行并承担总包合同中承包人的所有义务和责任C.特殊情况下,分包人可不经承包人允许,直接与监理工程师发生工作联系D.分包人须服从业主以及监理工程师直接下达的与分包工程有关的指令【答案】A7、开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。A.火灾探测器B.雨淋阀C.开式洒水喷头D.选择阀【答案】B8、机械设备典型零部件安装是机械设备安装方法的重要组成部分，但不包括（）。A.联轴器的安装B.气压元件安装C.液压元件的安装D.常温下螺纹连接件的装配【答案】D9、在滑轮组选择时，第一步是（）。A.选择跑绳直径B.选择导向轮C.选择滑轮组的额定载荷和门数D.选择滑轮组穿绕跑绳的方法【答案】C10、固定顶的稳定性试验采用充水到设计最高液位，封闭开孔后用（）的方法进行，罐顶无异常变形为合格。A.稳压B.保持液位不变C.放水D.加压【答案】C11、对检验批进行验收，必要时进行（）。A.抽样检测B.破坏性试验C.无损探伤D.过载试验【答案】A12、架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（）。A.电杆横担与线路中心垂直B.35kV线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩC.双杆基坑根开的中心偏差不应超过30mmD.额定电压下对空载线路冲击合闸3次【答案】B13、下列泡沫灭火剂中，（）是指体积膨胀小于20倍的泡沫，可用于扑救易燃、可燃液体的火灾或大面积流淌火灾。A.低倍数泡沫B.中倍数泡沫C.超高倍数泡沫D.高倍数泡沫【答案】A14、（2016年真题）施工方案编制内容的核心是（）A.施工进度计划B.施工方法C.安全技术措施D.质量管理措施【答案】B15、对整个项目的施工全过程起统筹规划和重点控制作用的是（）A.施工方案B.单位工程施工组织设计C.专项工程施工组织设计D.施工组织总设计【答案】D16、企事业单位进行计量工作时应用的计量器具是（）。A.计量基准器具B.计量标准器具C.标准计量器具D.工作计量器具【答案】D17、自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是（）。A.过载B.踏板下陷C.扶手带入口保护装置动作D.附加制动器动作【答案】A18、大型汽轮机低压外下缸体前段和后段组合找中心时，不可作为基准的是（）。A.激光B.拉钢丝C.吊线坠D.假轴【答案】C19、下列计量器具中无需强制检定的是（）。A.社会公用计量标准器具B.企业使用的最高计量标准器具C.事业单位使用的最高计量标准器具D.电能表【答案】D20、配套的捆扎法施工的捆扎材料不包括（）。A.镀锌铁丝B.包装钢带C.胶粘带D.聚氨酯【答案】D21、钢丝绳做捆绑吊索时，其安全系数正确的取值是（）。A.大于或等于3.5B.大于或等于5C.大于或等于6D.大于或等于12【答案】C22、机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是（）。A.作业面的调整B.施工物资的采购C.质量安全制度制定D.临时设施布置【答案】A23、设备采购工作中，准备阶段主要工作不包括（）。A.建立组织B.需求分析C.熟悉市场D.接收请购文件【答案】D24、安全文明施工费用的正确说法是（）。A.安全文明施工费用的内容和使用范围应符合承包人的规定B.承包人对安全文明施工费用应专款专用C.发包人在工程开工的30天内预付D.发包人在付款期满7天内支付安全文明施工费，若发生安全事故，发包人应承担相应责任【答案】B25、塔式起重机是常用的起重设备之一，塔式起重机的适用范围不包括（）。A.某一范围内数量多B.每一单件重量较小的设备C.作业周期短D.构件吊装【答案】C26、在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下，焊条选择时可以考虑选用比母材（）的焊条。A.同一强度级别B.低一强度级别C.高一强度级别D.相同或高一强度级别【答案】B27、在有爆炸性气体的环境中电气设备的接地要求错误的是（）。A.电气设备的金属外壳应可靠接地B.1区内所有电气设备应采用专门的接地线C.接地干线应不少于两处与接地体连接D.独立避雷针的接地可与电气设备接地合并设置【答案】D28、对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。A.弹涂B.喷涂C.刷涂D.滚涂【答案】C29、工业管道以设计压力为主要参数进行分级，不属于按照管道设计压力分类的是（）。A.真空管道B.中压管道C.氧气管道D.超高压管道【答案】C30、下列起重机中，属于非标准生产起重机产品的是（）。A.塔式起重机B.施工升降机C.汽车起重机D.桅杆起重机【答案】B31、依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。A.国务院B.省级C.市级D.地级【答案】A32、压力试验过程中如发现泄漏、异常响声等不正常情况，应停止试验并（），经修补处理后再按规定重新试验。A.关闭试压电源B.分析原因C.卸压D.确定缺陷位置【答案】C33、工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供在（）下能自由开关的试验报告。A.1.15倍工作压力B.1.25倍工作压力C.1.5倍工作压力D.2.0工作压力【答案】C34、室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做（）。A.压力试验B.灌水试验C.通球试验D.稳定性试验【答案】B35、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（）进行。A.底座就位后B.底座粗找正后C.整体精找正后D.底座精找正后【答案】B36、在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是（）。A.门锁装置B.限速器C.安全钳D.缓冲器【答案】B37、常用于等离子弧切割，作为外层保护气的是（）。A.氩气B.氦气C.二氧化碳D.氮气【答案】D38、下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。A.高压钢管、紫钢管、塑料管B.高压钢管、塑料管、紫铜管C.塑料管、高压钢管、紫铜管D.塑料管、紫铜管、高压钢管【答案】B39、建筑管道常用的连接方法中，（）用于给水及排水铸铁管及管件的连接。A.承插连接B.螺纹连接C.法兰连接D.沟槽连接【答案】A40、锅炉受热面组件吊装的一般原则是（）。A.先下后上，先两侧后中间B.先上后下，先中间后两侧C.先上后下，先两侧后中间D.先下后上，先中间后两侧【答案】C41、奥氏体不锈钢制容器用水作介质进行水压试验时，水质的氯离子含量不应超过（）。A.25ppmB.50ppmC.100ppmD.125ppm【答案】A42、适用于潮湿场所，且可敷设在吊顶内或高层建筑的电缆竖井内的电缆型号是（）。A.YJV22型B.WD—ZANYJFE型C.ZR—YJFE型D.VV型【答案】C43、塔器设备水压试验正确的程序是（）A.充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压30min→压力降至设计压力的80%→检查B.充液后缓慢升至设计压力→确认无泄漏后继续升至试验压力，保压时间不少于30min→然后将压力降至试验压力的80%→对所有焊接接头和连接部分进行检查。C.充液后缓慢升至试验压力，确认无泄漏→保压30min→压力降至试验压力的80%→检查D.充液后缓慢升至设计压力，确认无泄漏→升压至试验压力，保压10min→压力降至操作压力的80%→检查【答案】B44、建筑大楼常用的排水管及管件是（）。A.聚乙烯塑料管B.硬聚氯乙烯管C.聚丙烯管D.ABS工程塑料管【答案】B45、国际机电工程项目技术风险，不采用的防范措施是（）。A.委托专业化的监理在过程中严格控制施工质量B.委托专业化的监造单位在过程中严格控制设备制造质量C.采用国内标准D.关键技术采用国内成熟的设计、设备、施工技术【答案】C46、在设备安装工程项目施工中，用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设仪器是（）。A.全站仪B.经纬仪C.罗盘仪D.水准仪【答案】D47、下列措施中，能预防由雷击造成输电线路停电的措施是（）。A.减少绝缘子串的片数B.采用高阻抗接地C.增加杆塔的接地电阻D.装设自动重合闸装置【答案】D48、设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。A.解决设计存在的问题B.抵消过大的安装积累误差C.修补制造的加工缺陷D.补偿零部件的装配偏差【答案】B49、机电工程项目成本控制中，在竣工交付使用及保修阶段项目成本控制要点是（）。A.计算实际成本B.控制返工返修C.控制保修期的保修费用支出D.注意工程变更【答案】C50、现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度一般不包括（）。A.直线运动精度B.圆周运动精度C.平面度D.传动精度【答案】C多选题（共20题）1、仪表设备安装的规定包括（）。A.仪表盘、柜、操作台之间的安装固定可采用焊接B.压力式温度计的温包不能全部浸入被测对象中C.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,仪表正面应加保护罩D.浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态E.超声波物位计和雷达物位计应安装在进料口的上方【答案】CD2、下列情况，属于废标的有（）。A.报价最低的标书B.报价最高的标书C.工期不能满足招标文件的标书D.串通投标E.未按招标文件要求计价的标书【答案】CD3、任何单位和个人不准在工作岗位上使用（）的计量器具。A.被认定为C类B.无检定合格印、证C.超过检定周期D.经检定不合格E.未做仲裁检定【答案】BCD4、目前国内常规主力电站机组容量为（）。A.50MWB.125MWC.300MW（330MW）D.600MW（660MW）E.1000MW【答案】D5、温度取源部件的安装，（）。A.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交B.如果需在焊缝上开孔，应打磨平滑C.在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向D.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直E.取源部件安装在扩大管上时，扩大管的安装方式应符合设计文件的规定【答案】ACD6、下列内容，属于设备验收依据的有（）。A.设备采购合同B.施工进度计划C.国家标准、法规D.设备生产厂家E.设计单位的设备技术规格书【答案】AC7、建筑安装工程的分项工程划分的原则是按（）进行。A.主要工种B.专业性质C.施工工艺D.设备类别E.工程部位【答案】ACD8、关于冷却塔的要求，正确的有（）。A.冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰C.多台开式冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mmD.冷却塔进风侧距建筑物应大于1mE.标高应符合设计要求，允许误差应为±20mm【答案】BCD9、下列内容中，属于施工方案交底内容的有（）。A.质量控制B.施工程序C.操作方法D.安全措施E.材料供应【答案】ABCD10、下列关于机电工程设备验收管理要求的说法，错误的是（）。A.验收工作在承包人的组织下进行B.设备管理人员必须掌握了解有关技术协议以作为设备开箱验收、入库发放的依据C.设备管理人员开箱随机资料，尤其是将压力、焊接、渗漏等有特殊要求试验报告存档D.开箱检验以供货方提供的装箱单为依据，验收结果让各方代表签字，将签字资料存档E.按设计要求的标识方法进行编号、挂牌、隔离【答案】A11、《中华人民共和国计量法》规定，使用计量标准器具必须具备的条件是（）。A.通过IS09000质量体系认证B.经国家鉴定合格C.具有称职的保存、维护、使用人员D.具有正常工作所需要的环境条件E.具有完善的管理制度【答案】BCD12、用户申请用电时，应向供电企业提供的有关用电资料有（）。A.电力用途B.用电性质C.用电线路D.用电规划E.用电负荷【答案】ABD13、炉窑砌筑工程工序交接时，应提交锚固件和托砖板的有关资料，资料中应包括锚固件和托砖板的（）。A.材质B.安装位置C.数量D.尺寸E.焊接质量合格证明【答案】BD14、关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有()。A.法兰连接螺栓应对称紧固B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除C.法兰连接螺栓长度应一致D.法兰连接螺栓安装方向应一致E.热态紧固应在室温下进行【答案】AD15、（2018年真题）下列灯具中，需要与保护导体连接的有（）。A.离地5m的Ⅰ类灯具B.采用36V供电的灯具C.地下一层的Ⅱ类灯具D.等电位连接的灯具E.采取电气隔离的灯具【答案】AD16、对于（）较高的场合，可衬耐蚀金属。A.温度B.压力C.电位D.湿度E.变形【答案】AB17、关于热固性塑料的说法，正确的是（）。A.受热后不再软化B.不可以反复成型C.耐热性不高D.受压宜变形E.机械性能好【答案】AB18、施工组织设计的内容包括（）。A.工程概况B.编制依据C.施工部署D.施工方法及工艺要求E.施工程序和顺序【答案】ABC19、建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。A.监视建筑设备的运行状态B.实施超限调整C.自动调节建筑设备的运行状态D.自动诊断并修复设备故障E.实现能源管理自动化【答案】ABC20、下列属于工程项目质量管理策划的主要内容的是()。A.质量目标B.项目质量管理组织机构和职责C.工程项目质量管理的依据D.进度计划及偏差控制措施E.资金需求计划【答案】ABCD大题（共10题）一、在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。（该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字）建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。【问题】1．在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。2．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3．判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。4．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。（不考虑保险因素）【答案】1．正确。《招投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。2.（1）建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。（2）至少有4人是技术、经济专家。3．（1）B施工单位的投标不是有效标。投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。（2）D施工单位的投标是有效标。细微偏差修正后仍属于有效标。（3）F施工单位的投标书不是有效标。检验标准不符合招标文件要求，属于实质性响应的重大偏差。（4）H施工单位的投标书是有效的。属于细微偏差，应为有效标书。4．安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：（1）工程本身损失150万元由建设单位承担;（2）100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担;（3）G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担；（4）租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担；（5）其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担；二、（2014年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。【问题】4.分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。【答案】4.（1）是正确的，原因：基础二次灌浆问题属于压缩机试运行相关的工程未按规定的质量标准执行（2）是错误的，原因：气体压缩机单机试运行是进行空负荷试运行或以空气代替设计工作介质（即原料气）进行的运转，与是否有原料气供应无关。三、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.①“因设备交付延期，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔，因为是PC合同，施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”，可以索赔工期和费用，因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天，属于不可抗力，工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元，可以索赔。⑤因材料涨价，增加费用20万元，不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22万；可索赔工期为：4+3=7天四、一、背景A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目，该工程位于市中心繁华区，工程范围包括通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等，建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格进行安全和质量管理。A公司项目部针对工程情况，制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。针对机电工程工期紧、作业面分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。该工程全部机电设备、材料运输就位均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。施工中，项目部按计划多次对施工现场进行安全检查，但是仍反复出现设备吊装指挥信号不明确、个别电焊工无证上岗、雨天高空作业、临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结，认为是施工现场安全检查未抓住重点，经整改后效果明显。二、问题1．绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2．应急预案分为哪几类?3．分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?4．金属风管咬口形式有哪些?【答案】1．绿色施工要点还应包括以下方面的内容：节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。2．应急预案分类：1）综合应急预案；2）专项应急预案；3）现场处置方案。3．由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，并由总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。4．该工程金属风管的咬口形式有：单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。五、北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。A单位进行一台旧油罐改造时，在罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的措施有：36V电源作为罐内照明电源；打开罐体的透光孔，人孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经检查，存在不符合规定之处。合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。问题：1.A施工单位应从哪些方面对B建筑工程公司进行管理？2.A施工单位除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？3.施工方案交底包括哪些内容？4.找出罐内清根作业中不符合规定之处，并阐述正确的做法。并列出罐内作业时还有哪些技术措施？【答案】1.A施工单位对B公司（分包单位）的管理应包括：施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、、进度、工程款支付等方面。2.A施工单位至少还应编制：大型设备（反应器）吊装施工方案、管道的无损检测方案、压力试验方案、清洗冲洗方案、单机试运行方案、冬期施工方案。3.施工方案交底的内容包括：该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、措施等。4.罐内清根作业不符合规定之处及整改如下：（1）照明电压采用36V不正确，应该是12V；（2）罐体内部只采用自然通风不妥，还应采用强制通风（机械通风）的措施。罐内作业还应有以下措施：（1）进入管内作业前办理作业票；（2）进行罐内含氧量检测或有毒气体检测；（3）关闭与罐相连的阀门，并用盲板隔离；（4）作业人员腰部记上保险绳；设专人监护。六、（2014年真题）某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1号、2号双塔楼为42层，建筑建筑面积116000m2，建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架，其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为Φ1600×35、Φ1600×30、Φ1600×25三种，材质为Q345-B。钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔吊，单个构件吊装重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。【问题】1.埋弧焊适用于焊接大型钢柱构件的哪些部位？焊接工艺评定时，应制定哪些焊接工艺参数？【答案】1.埋弧焊适用于大型钢管柱直缝和环缝的焊接。应制定的工艺参数有：焊接电流、电压、焊丝直径、焊接速度等焊接工艺参数七、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】4.施工单位用角钢接地极，业主要求用铜棒，是否合理，说明理由。如果协商，应如何处理？【答案】4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准或规范）。处理方法:双方协调继续按A公司方案施工，按业主要求施工，业主应当补材料差价及其他损失。八、（2011年真题）某厂一条大型汽车生产线新建工程，内容包括土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤、一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂