2023年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷A卷含答案

2023年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共200题）1、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B2、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。A.承包商B.业主C.承运人D.设备供应商【答案】A3、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D4、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D5、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C6、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】C7、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B8、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B9、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D10、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】C11、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。A.业主B.承包商项目经理C.承包商D.工程师代表【答案】B12、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D13、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】A14、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D15、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C16、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C17、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。A.投标截止时间前B.收到投标人书面撤回通知时C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内D.开标之日起15日内【答案】C18、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A19、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】D20、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D21、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】C22、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底B.世达公司自行选择了招标代理机构C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】D23、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A24、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C25、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B26、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D27、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A28、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B29、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】B30、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D31、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。A.违约金比例B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算C.违约金加采购方的损失计算D.供货方实际违约情况【答案】B32、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。A.向丙公司承担违约责任B.向甲公司承担违约责任C.向丙公司承担赔偿责任D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】B33、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A34、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A35、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.1B.2C.3D.6【答案】B36、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】B37、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B38、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D39、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C40、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A41、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期【答案】A42、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】C43、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月C.向工地派驻1名建设单位的代表D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】B44、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B45、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D46、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查【答案】A47、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C48、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】C49、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】D50、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】D51、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】D52、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B53、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A54、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C55、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D56、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.要约人通知受要约人时D.受要约人作出承诺时【答案】B57、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A58、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C59、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A60、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】B61、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】B62、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C63、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D64、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A65、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C66、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B67、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额【答案】B68、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84【答案】C69、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B70、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B71、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C72、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】C73、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B74、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。A.工程师收到最终报表B.业主收到结清证明C.工程师收到结清证明D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】D75、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C76、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C77、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系【答案】A78、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C79、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A80、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。A.基准日期B.合同生效C.工程师通知开工D.开工日期【答案】A81、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D82、设备工程合同文件一般包括()。A.投标保函、合同条件及附件B.合同条件及投标保函C.合同协议书及招标文件D.合同条件、技术文件和附件【答案】D83、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A84、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C85、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C86、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B87、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】C88、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。A.招标项目估算价的10%B.中标合同金额的10%C.招标项目估算价的5%D.中标合同金额的2%【答案】B89、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D90、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A91、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D92、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】D93、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】D94、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D95、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C96、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地B.合同签订地C.合同标的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D97、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D98、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B99、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A.增加人员投入B.变更工程设计C.加大资金收入D.调整合同计划【答案】B100、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备【答案】D101、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额【答案】B102、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】C103、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理【答案】C104、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B105、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B106、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C107、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C108、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C109、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C110、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B111、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A112、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B113、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C114、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C115、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B116、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。A.通知债权人B.经债权人同意C.与第三人约定且经主管部门批准D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】B117、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C118、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B119、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A120、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】A121、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。A.工程师承担风险，承包商承担费用B.工程师承担风险，业主承担费用C.承包商承担风险和费用D.业主承担风险和费用【答案】C122、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A123、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。A.国际商会B.中国商会C.中国国际经济贸易仲裁委员会D.FIDIC【答案】A124、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C125、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C126、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B127、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A.中标合同金额B.合同价格C.承包商的报价金额D.评标价格【答案】A128、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A129、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】D130、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B131、国内设备工程合同的生效时间是()。A.经公证B.经批准C.双方对合同条款取得一致意见D.双方签署【答案】D132、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】A133、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。A.安装拆卸工B.钢筋工C.专职安全生产管理人员D.项目负责人【答案】B134、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A135、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A.三个月B.六个月C.九个月D.一年【答案】C136、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A137、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A138、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A139、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C140、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C141、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B142、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】A143、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】B144、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B145、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B146、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D147、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C148、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A149、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金【答案】B150、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。A.业主B.承包商C.工程师D.指定分包商【答案】A151、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。A.该炉具尚未投入流通B.该居民获得炉具的途径不清C.该居民应当向提供炉具的人索赔D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】A152、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】B153、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】A154、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C155、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A156、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A157、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B158、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A.混凝土试块检验B.钢筋强度检验C.工程材料试验D.试运行【答案】D159、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D160、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】B161、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A162、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】A163、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B164、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D165、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】D166、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果B.设备承揽合同是要式合同C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】A167、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。A.21B.28C.56D.84【答案】D168、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.行政诉讼一审终结【答案】B169、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的B.债权人下落不明的C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的D.债权人主张提存的【答案】D170、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标【答案】A171、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】A172、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D173、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D174、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C175、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A.扣押权B.留置权C.处置权D.抵押权【答案】B176、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】A177、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C178、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C179、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程【答案】B180、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D181、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D182、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】C183、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B184、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A185、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A186、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A187、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存【答案】D188、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A189、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】B190、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C191、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】C192、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。A.通知债权人B.经债权人同意C.与第三人约定且经主管部门批准D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】B193、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。A.业主B.承包商C.工程师D.保险公司【答案】B194、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C195、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。A.缺陷责任期B.质量保证期C.缺陷通知期D.设备维修期【答案】C196、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】D197、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。A.地方标准B.乙方企业标准C.国家标准D.甲方企业标准【答案】C198、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D199、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C200、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书【答案】C多选题（共100题）1、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD2、下列有关仲裁的表述，正确的有()。A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人自愿B.仲裁应当公开进行C.仲裁机构与地方政府有隶属关系D.当事人对仲裁的裁决不服，可向人民法院提起诉讼E.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行【答案】A3、下列选项中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈手段订立的合同B.一方以胁迫手段订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】CD4、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()A.市场因素B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化C.工程变更D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金E.不可抗力【答案】ABCD5、设备采购合同主要条款包括()。A.结算方式及期限B.违约责任C.贷款、融资方式D.合同的供货范围E.担保措施【答案】ABD6、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有()。A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划【答案】ACD7、根据《产品质量法》，生产者对其产品缺陷造成的损害免予承担赔偿责任的，需要证明的情形有()。A.未将产品投入流通的B.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的C.引起损害的缺陷是产品的外购零部件造成的D.将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的E.受害人未按照产品说明正确使用产品【答案】ABD8、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。A.依法成立B.设立分支机构C.有必要的财产和经费D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD9、某建设工程实施阶段，建设单位分别与勘察设计院、监理企业、施工企业签订了该工程的设计合同、委托监理合同、施工承包合同；施工承包单位经建设单位同意，将供热与供冷系统分包给分包单位，施工承包单位还与建材供应商签订了施工所需电料的采购合同。根据《建筑法》的规定，该工程的参与各方，不得与该建设工程的监理企业有隶属关系或者其他利害关系的有()。A.施工承包单位B.电料供应单位C.建设单位D.分包单位E.设计单位【答案】ABD10、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽象行政行为B.行政处罚行为C.国家外交行为D.终局行政裁决行为E.行政处分行为【答案】ACD11、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。A.设备保管合同B.设备运输合同C.材料买卖合同D.设备加工合同E.设备工程合同【答案】ABD12、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC13、根据《民法通则》，被代理人与代理人承担连带责任的情形有()。A.委托书授权不明B.代理人不履行职责C.代理人与第三人串通D.代理的事项违法E.代理人实施代理行为过程中给第三人造成损害【答案】AD14、我国设备工程当事人之间纠纷处理的基本形式有()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议【答案】ABCD15、在设备工程设计合同中，未经设计人同意，委托人对设计人提交的设计资料及文件不得()。A.修改B.复制C.借阅D.向第三方转让E.用于本合同以外的项目【答案】ABD16、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A.由当事人补充协议B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地【答案】ABD17、下列关于设备采购合同解除的叙述，正确的有()。A.因主设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于辅助设备B.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于主设备C.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主没备D.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除合同E.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除该项设备合同【答案】AC18、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同【答案】BCD19、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。A.申请人须知B.设备工程要求C.资格预审数据表D.资格标准和评审方法E.资格预审申请表【答案】ACD20、民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间()的法律规范的总称。A.权利和义务关系B.债权和债务关系C.人身关系D.财产关系E.民事责任关系【答案】CD21、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】AC22、下列流程中，属于合同管理流程的有()。A.索赔流程B.变更流程C.设备启动流程D.争端解决流程E.中间验收流程【答案】ABD23、设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括()。A.工程开工B.工程暂停C.竣工时间的延长D.赶工E.误期损害赔偿【答案】ABCD24、某一属于工程建设项目招标范围的项目，项目总投资2000万元。建设过程中需要进项的下列采购中，可以不进行招标，直接采购的有()。A.专业工程施工发包，单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C.设计合同单项合同估算价90万元人民币D.勘察合同单项合同估算价60万元人民币E.监理合同单项合同估算价30万元人民币【答案】A25、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB26、根据《产品质量法》的规定，销售者售出的产品质量不符合合同要求并给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当负责()。A.修理B.更换C.重作D.退货E.赔偿损失【答案】ABD27、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有()。A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】ABC28、招标人拒收投标文件的情形有()。A.投标文件逾期送达的B.投标文件未送达指定地点的C.投标文件未密封的D.提交投标文件的投标人少于3人的E.投标单位的法定代表人未签字的【答案】ABC29、下列产品中，实行工业产品生产许可证制度的有()。A.工作服B.电力铁塔C.安全帽D.建筑扣件E.胶鞋【答案】BCD30、当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括()。A.请求确认物权B.请求恢复原状C.请求支付违约金D.请求赔偿损失E.请求排除妨碍【答案】ABD31、在承揽合同中，承揽人的义务有()。A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验B.协助定作人办理付款担保手续C.对定作人提供的材料及时检验D.接受定作人监督检查E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD32、买卖合同属于()。A.双务合同B.不要式合同C.有偿合同D.实践合同E.诺成合同【答案】ABC33、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于索赔事件处置的说法，正确的有()。A.索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出B.如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利C.索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商D.工程师应对承包商的索赔报告作出回应E.工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录【答案】ABD34、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD35、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD36、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有()。A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】ABC37、设备工程采购的类型包括()。A.工程项目采购B.招标采购C.设计一施工总承包采购D.货物采购E.咨询服务采购【答案】AD38、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD39、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。A.完善合同条款B.认真审核索赔报告C.反驳承包商的索赔D.加强监督管理E.提供全面服务【答案】AD40、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定【答案】ABC41、下列选项中()属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.代理事务完成【答案】ACD42、根据《劳动合同法》规定，下列()情形中，用人单位须提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资，可以解除劳动合同。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的D.在试用期间被证明不符合录用条件的E.因劳动者原因致使劳动合同无效的；【答案】AB43、下列()是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B.土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC44、下列关于工程设计合同委托人义务的描述，正确的有()。A.支付设计费及相关费用B.提供设计依据资料并对资料的正确性负责C.负责设计变更和修改预算并参加工程验收D.提供必要的其他协助E.保护设计人的知识产权【答案】ABD45、下列选项中，属于要约邀请的有()。A.寄送的价目表B.拍卖公告C.悬赏告示D.招股说明书E.投标文件【答案】ABD46、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。A.合同中标明的已完成的任何工作价值B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用D.因不可抗力招致的承包商利润损失E.承