一级建造师之一建建筑工程实务题库与答案A4可打印

一级建造师之一建建筑工程实务题库与答案A4可打印

单选题（共50题）1、总承包单位与中标的木工作业单位应签订()合同。A.总承包B.施工分包C.施工采购D.劳务分包【答案】D2、不属于安全使用的玻璃是（）。A.镀膜玻璃B.夹层玻璃C.夹丝玻璃D.钢化玻璃【答案】A3、冬期施工混凝土搅拌时，当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时，可直接加热的混凝土原材料是()。A.水泥B.外加剂C.骨料D.矿物掺合料【答案】C4、在建筑设计理念中，体现出考虑建筑美观要求的是()。A.建筑设计在满足使用要求的同时，还需要考虑建筑物所赋予人们精神上的感受B.房屋设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来C.要正确地选用相关的建筑材料和技术，尤其是适用的建筑结构体系、合理的构造方式以及可行的施工方案D.新设计的单体建筑，应与所在基地形成协调的室外空间组合，创造出良好的室外环境【答案】A5、绿色建筑评价时，当满足所有控制项的要求时，控制项基础分值取（）分。A.100B.200C.300D.400【答案】D6、（2019真题）关于型钢混凝土组合结构特点的说法，正确的是（）。A.型钢混凝土梁和板是最基本的构件B.型钢分为实腹式和空腹式两类C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25D.须等待混凝土达到一定强度才可继续上层施工【答案】B7、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是()A.印花压花壁纸B.发沟印花壁纸C.有光印花壁纸D.耐水壁纸【答案】D8、在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。A.直接费用率最小的关键工作B.直接费用率最大的关键工作C.直接费用率最小的非关键工作D.直接费用率最大的非关键工作【答案】A9、某高层住宅飘窗窗台离地面70cm，其窗洞口临时护栏的最小高度是（）m。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.5【答案】C10、关于普通混凝土用砂的说法，之前的是（）。A.粒径在5mm以下的骨料称为细骨料B.在相同质量条件下，细砂的总表面积较大，而粗砂的总表面积较小C.细度模数愈小，表示砂愈粗D.泵送混凝土，宜选用细砂【答案】B11、关于相邻基坑开挖施工程序的说法，正确的是（）。A.自上而下，水平分段，一次修坡B.自上而下，竖向分段，一次修坡C.自上而下，水平分段，分层修坡D.自上而下，竖向分段，分层修坡【答案】A12、混凝土的（）使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀。A.碱骨料反应B.抗冻性C.碳化D.抗侵蚀性【答案】C13、国际和国内称为厚板的天然大理石板材通用厚度为（）mm。A.15B.20C.25D.30【答案】B14、关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是（）。A.宜沿短边方向进行B.宜从高处开始C.可多点同时浇筑D.应采用平板振捣器【答案】B15、建筑物施工控制网的坐标轴，应与工程设计所采用的（）一致。A.黄海坐标B.主副轴线C.平面控制网坐标D.高程控制网坐标【答案】B16、关于钢结构防火涂料，薄型和超薄型防火涂料的耐火极限与（）有关。A.涂层厚度B.涂层层数C.发泡层厚度D.膨胀系数【答案】C17、装修施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（）。A.原建设单位B.原设计单位C.原监理单位D.原施工单位【答案】B18、根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—1995)，纸面石膏板属于（）建筑材料。A.不燃性B.难燃性C.可燃性D.易燃性【答案】B19、大中型的施工项目，一般应先建立（）。A.场区控制网B.建筑物施工控制网C.建筑物主轴线D.细部放样【答案】A20、建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。A.200B.250C.300D.350【答案】C21、招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金的有效期应当超出投标有效期(.)dA.7B.14,C.15D.30【答案】D22、饮用水工程、与食品相接触的工程，严禁使用（）的防冻剂。A.碳酸盐B.六价铬盐C.硝氨D.尿素【答案】B23、关于建筑外墙装饰构造的表述，说法错误的是（）。A.外墙饰面砖粘贴设置伸缩缝间距为5mmB.外墙饰面砖接缝不得设为平缝C.点挂外墙板间缝隙宽度不应小于6mmD.点挂外墙板采用开放式构造时，建筑墙面基层应进行防水处理【答案】B24、组织施工现场定期安全检查的是（）。A.专业工程技术人员B.项目安全总监C.项目总工程师D.项目经理【答案】D25、下列化学元素中，能消减硫和氧对钢材引起的热脆性的是（）A.碳B.锰C.磷D.硅【答案】B26、关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是（）。A.人工挖土不能立即进行下道工序时，保留土层厚度为10～15cmB.机械开挖在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整C.使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为15～30cmD.使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为30～40cm【答案】B27、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的强制性条文规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用()装修材料。A.A级B.B1级C.B2级D.B3级【答案】A28、下列元素中，能使钢材的热加工性能改善同时也可提高钢材强度的是（）。A.硫B.氧C.氮D.锰【答案】D29、建筑节能工程应按照（）进行验收。2018真题A.单位工程B.分部工程C.子分部工程D.分项工程【答案】B30、在工程应用中木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（）.A.顺纹、径向、弦向B.径向、顺纹、弦向C.径向、弦向、顺纹D.弦向、径向、顺纹【答案】A31、一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度最少要达到（）时即可拆模。A.0.5N/m㎡B.1.0N/m㎡C.1.5N/m㎡D.2.0N/m㎡【答案】B32、在常温条件下，一般墙体大模板拆除时，混凝土强度至少要达到（）N/mm2。A.0.5B.1.0C.1.2D.1.5【答案】B33、下列防水材料中，属于刚性防水的是（）。A.防水砂浆B.防水卷材C.防水涂料D.堵漏灌浆材料【答案】A34、关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法，正确的是（）。A.高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距地面约3m高度处应设置挑出宽度不小于3m的水平防护网B.采用吊篮施工时，利用吊篮运输材料时不得超载C.采用落地式外脚手架施工时，脚手架应与主体结构可靠连接，钢管应单排布置D.手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验【答案】D35、防火涂料按其厚度可分为（）。A.A类、B类、H类B.CB类、A类、B类C.A类、B类、CH类D.CB类、B类、H类【答案】D36、建筑工程施工现场的定期安全检查应至少每（）开展一次。A.周B.旬C.月D.季【答案】B37、（2020年真题）常于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是()。A.属酸性石材B.质地坚硬C.吸水率高D.属碱性石材【答案】D38、关于钢框架结构特点的说法，正确的是()。A.按梁和柱的连接形式又可分为半刚性连接框架和刚性连接框架B.纯钢框架结构体系中，沿房屋横向采用钢框架作为承重和抵抗侧力的主要构件，而在房屋的纵向则不采用钢框架C.采用型钢柱时可以实现多层住宅结构，小高层时，需用圆管柱D.半刚接框架使用较广【答案】A39、按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是（）。A.功能不变，成本降低B.功能略有下降，成本大幅度降低C.成本不变，功能提高D.功能略有提高，成本大幅度提高【答案】D40、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，其内容不包括（）。A.环境保护费B.社会保障费C.工程排污费D.住房公积金【答案】A41、某框架结构梁上砌筑陶粒砌体隔墙，该结构所受荷载是()。A.点荷载B.线荷载C.集中荷载D.均布面荷载【答案】B42、下列合同类型中，适用于灾后重建或对施工内容、经济指标不确定的工程项目的是（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【答案】D43、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是（）。A.B级木质材料B.人造板材C.现场阻燃处理后的木质材料D.B2级木质材料【答案】A44、采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（）控制其入土深度。A.贯入度B.持力层C.标高D.锤击数【答案】C45、下列不符合构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶施工要求的是（）。A.硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5mmB.硅酮建筑密封胶的施工宽度不宜小于施工厚度的2倍C.较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞D.硅酮建筑密封胶在接缝内应三面粘接【答案】D46、关于建筑地面工程施工时对环境温度控制要求的说法，正确的是（）。A.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设时，温度不应低于5℃B.采用石油沥青胶结料铺设时，温度不应低于10℃C.采用有机胶粘剂粘贴时，温度不应低于5℃D.采用砂、石材料铺设时，温度不应低于-5℃【答案】A47、工程基坑开挖常用井点回灌技术的主要目的是（）。2011年A.避免坑底土体回弹B.避免坑底出现管涌C.减少排水设施，降低施工成本D.防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响【答案】D48、卷材防水层施工中，冷粘法铺贴卷材时，接缝口应用密封材料封严，其宽度不应小于（）mm。A.10B.20C.30D.40【答案】A49、在软土地区基坑开挖深度超过（）m.一般就要用井点隆水。A.1B.2C.3D.1.5【答案】C50、适于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不够时的浅基坑支护方法是（）。A.斜柱支撑B.型钢桩横挡板支撑C.临时挡土墙支撑D.叠袋式挡墙支护【答案】C多选题（共20题）1、浅基坑的支护形式包括（）。A.型钢桩横挡板支撑B.挡土灌注桩支护C.短桩横隔板支撑D.斜柱支撑E.水泥土桩墙【答案】ABCD2、塔吊的拆装必须配备的人员有（）。A.建筑起重机械安装拆卸工B.架子工C.起重司机D.司索工E.持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员【答案】ACD3、（2020年真题）关于高温天气施工的说法，正确的有()。A.现场拌制砂浆随拌随用B.打密封胶时环境温度不宜超过35°C.大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30°CD.不应进行钢结构安装E.混凝土的坍落度不宜小于70mm【答案】ABC4、下列连接节点中，适用于网架结构的有（）。A.拉铆节点B.螺栓球节点C.板节点D.焊接空心球节点E.相贯节点【答案】BCD5、建设工程合同纠纷的处理方式主要有（）。A.诉讼B.调解C.仲裁D.和解E.行政处理【答案】ABCD6、可导致苯中毒的作业活动有（）。A.油漆作业B.电焊作业C.风镐作业D.防水作业E.防腐作业【答案】A7、关于城市建设档案编制、报送、移交规定的说法，正确的有（）。A.报送工程建设档案不齐全的，应当限期补充B.撤销单位的工程建设档案，应当向上级主管机关或者城建档案馆移交C.对改建、扩建和重要部位维修的工程，应当重新编制工程建设档案D.停建、缓建的工程，应当及时将档案移交城建档案馆E.建设工程应当在工程竣工验收合格后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案【答案】AB8、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的有（）。A.宜在午间进行浇筑B.混凝土拌合物出机不宜大于35℃C.应及时进行保湿养护D.可采取通风、遮阳、喷雾等措施E.宜用白色涂装混凝土运输车【答案】ABD9、塔式起重机按固定方式进行分类可分为（）。A.伸缩式B.轨道式C.附墙式D.内爬式E.自升式【答案】BCD10、在网络计划的应用过程中，下列属于它的准备阶段工作的是（）。A.项目分解阶段B.确定关键线路组织阶段C.调查研究阶段D.确定网络计划目标阶段E.网络计划的确定阶段【答案】ACD11、关于彻筑砂浆的说法，正确的有（）。（2016年真题）A.砂浆应采用机械搅拌B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3minC.留置试块为边长7.07cm的正方体D.同盘砂浆应留置两组试件E.六个试件为一组【答案】ABC12、关于振捣器振捣施工技术的说法，正确的有（）。A.插入式振捣器振捣普通混凝土时，应快拔慢插B.插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的2.0倍C.插入式振捣器与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍D.插入式振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mmE.采用表面平板振动器时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘【答案】CD13、关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的说法，正确的有（）。A.工程量清单必须作为招标文件的组成部分B.工程量清单的准确性和完整性由招标人负责C.工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.投标人应按招标工程量清单填报价格，计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致E.措施项目清单中的安全文明施工费可以作为竞争性费用【答案】ABD14、砌体结构中，下列（）不得设置脚手眼。A.120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱B.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内C.宽度小于1m的窗间墙D.梁或梁垫下及其左右1000mm范围内E.石砌体门窗洞口两侧200mm处【答案】ABC15、模板的拆除顺序一般为（）。A.先支先拆，后支后拆B.后支先拆，先支后拆C.先拆非承重部分，后拆承重部分D.先拆承重部分，后拆非承重部分E.先下后上，先内后外【答案】BC16、关于建筑物细部点平面位置测设方法的说法，正确的有（）。A.直角坐标法B.极坐标法C.角度前方交会法D.距离交会法E.高层传递法【答案】ABCD17、下列连接节点中，使用于网架结构的有()。2015年A.拉铆节点B.螺栓球节点C.板节点D.焊接空心球节点E.相贯节点【答案】BCD18、采用工程量清单计价时，属建筑工程造价组成内容的有（）。A.直接费和间接费B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费E.规费和税金【答案】BCD19、防火涂料除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外，还需要具有（）。A.隔热B.阻燃C.耐火D.耐水E.保温【答案】ABC20、影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。其中原材料方面的因素包括（）。A.水泥强度与水灰比B.养护的温度C.骨料的种类、质量和数量D.搅拌与振捣E.湿度和龄期【答案】AC大题（共10题）一、某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形、主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安#在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲笨稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二曱苯从屋面向外倒在了回填土上主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水参材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求I)粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么？指出正确的处理方法。【答案】将剩余二甲苯倒在工地上的危害；3甲苯具有:对神经系统有麻醉作用，对皮肤有刺激作用,易挥发，燃点低，对环境造成不良影响。处理方法：应将其退回仓库保管员。二、【背景资料】某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5％，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件：事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。【问题】1．发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理说明理由。4．承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立说明理由。【答案】1．发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2．中央空调设备在结算时应以实际采购价80万元来结算。理由：投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3．发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5％即163万元质量履约保证金的条款是针对丁程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案例工程已达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。4．承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点不能成立。理由：本案例中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10d的违约金10万元。三、某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。承包合同规定：（1）主要材料及构配件金额占合同总价的65%；（2）预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时的当月起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；（3）施工现场按照文明施工的要求设置了封闭的围挡，在市区主要路段，围挡的高度1.8m，并在生活区搭建了工人宿舍，宿舍净高2.4m，通道宽度为1m。（4）除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表。在正常使用条件下，竣工验收后的第四年，发现屋面局部漏水，需要维修，承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。问题：1.本例的工程预付备料款是多少?2.工程预付备料款的起扣点是多少?3.指出施工现场的不妥之处，并说明理由。4.现场文明施工管理的注意内容是什么？5.承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任？说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担？【答案】1.工程预付备料款为：800万元×20%=160万元。2.工程预付备料款的起扣点为：（800-160/65%）万元=553.85万元。3.不妥之处一：在市区主要路段，围挡的高度1.8m理由：市区主要路段，围挡的高度不得低于2.5m不妥之处二：宿舍净高2.4m理由：宿舍室内净高不得低于2.5m4.（1）抓好项目文化建设。（2）规范场容，保持作业环境整洁卫生。（3）创造文明有序安全生产的条件。（4）减少对居民和环境的不利影响。5.承包人应承担屋面漏水保修责任，因为未过法定期，法定期是5年。修理费用由承包人承担。四、某北方冬季施工的项目，主体为现浇混凝土框架结构，该地区抗震设防烈度为7度。实行施工总承包，钢筋等主材甲供。施工过程中，发生如下事件：事件1：现场用总长为100m的盘圆钢筋冷拉调直制作周长为840mm的箍筋。因温度太低，加工过程中加热钢筋，因疏忽导致某弯起钢筋弯折角度太大，工人将其回弯。结构设计按最小配筋率配筋，因HRB335钢筋现场数量不足，在征得监理单位和建设单位同意后，用HRB400钢筋按等强度进行代换。事件2：主梁的截面为600mm×1200mm，次梁的尺寸为300mm×600mm，主、次梁的钢筋均架空在梁模板顶上绑扎，且梁的钢筋放在柱子纵向钢筋外侧，将梁纵向受力钢筋的接头设置在跨中1/2处。事件3：在该项目的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔，上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。问题：1.事件1中，该盘圆钢筋最多可以制作多少件该规格的箍筋？指出弯起钢筋的下料长度（有搭接）。指出该事件中的不妥之处，并给出正确做法。2.事件2中，指出不妥之处，并给出正确做法。指出板、主梁、次梁钢筋的摆放次序。3.事件3中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？【答案】1.（1）可制作100*（1+4%）/0.84=123.8，所以可以制作123件该规格的箍筋。（2）弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值+搭接长度。（3）事件1中的不妥之处有：①加工过程中加热钢筋不妥。正确做法为，钢筋的加工应在常温状态下进行，不应加热钢筋。②工人将钢筋回弯不妥。正确做法为，钢筋弯折应采用专用设备一次弯折到位，不得反复弯折。③在征得监理单位和建设单位同意进行钢筋代换不妥。正确做法为，应在征得设计单位的同意后进行代换。④该钢筋代换按等强度代换不妥。正确做法为，结构设计按最小配筋率配筋，应按照代换前后面积相等的原则进行代换。2.（1）不妥之处有：①主梁的钢筋均架空在梁模板顶上绑扎，且梁的钢筋放在柱子纵向钢筋外侧不妥。正确做法为，主梁高度大于1m应在底模上绑扎，两侧或一侧侧模后安装，且梁的钢筋放在柱子纵向钢筋内侧。五、某18层办公楼,建筑面积32OOOm2,总高度71m,钢筋混凝土枢架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运愉工具,2006年11月9曰在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后、钢管散落，造成下面作业的4多人员死亡，2人重伤。经事故调查发现:1.作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机,钢管没有捆扎就托底兜着吊起而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2.专职安全员在事生时不在现场。3.作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】安全技术交底主要内容如下：①本施工项目的施工作业特点和危险点；②针对危险点的具体顸防措施；③应注意的安全事项；④相应的安全操作规程和标准；⑤发生事故后应及时采取的避难和急救措施。安全技术交底要求项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸至班组全体作业人贸；技术交底必须具体、明确，针对性强；应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底；定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；书面安全技术交底应签字记录。@jin六、原施工网络计划中，关键工作是哪些？计划工期是多少？针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立？请简述理由.【答案】索赔是否成立的判断及理由事件一：工期索赔成立。理由：因为地质责任不在乙方，经过了甲方批准，而且基坑开挖工作处于关键线路上。费用索赔成立。理由：因为地质变化是一个有经验的承包商不能合理预见的，本事件责任不在乙方。.事件二：工期索赔不成立。理由:因为辅楼工程不在关键线路上，有56d的总时差,，大于工期拖延7d。费用索赔成立。理由：因为设计的修改是由甲方提出的，对于乙方多承担的费用理应给予补偿。事件三：工期、费用索赔均不成立。理由：因为施工机械故障是因为乙方自身的原因，例如管理不善、使用不当等原因造成的，甲方没有责任，所以工期、费用索赔申请均不成立七、背景资料：沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)与A单位签订施工承包合同。施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位(该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工)、自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务(含钢筋、混凝士主材与模架等周转材料)分包给D单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定査处管理办法》(建市(2014)118号)相关规定要求整改。在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：①整体中断施工24天；②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；③工程清理及修复发生费用30.7万元；④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万，该变更不影响总工期。A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔，建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。该项目施工现场有2台焊机、2台钢筋切割机、2台木工机具等设备，为安全用电项目经理安排专职安全员编制安全用电和电气防火措施。具体设置如下：(1)总配电箱设在施工现场的中心区域；(2)固定式分配电箱设在用电设备相对集中的区域，顶部离地面为1.4m；(3)设1个与分配箱距离为35m的开关箱控制2台焊机。(4)现场临时电缆穿过临时道路时，必须套入PVC管材中。该临时用电工程安装完毕以后经施工总承包单位验收合格后投入使用。现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组认为临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。对于施工现场产生的固体废弃物，也按相关要求编制了相应的处理方案。问题：1.指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些(至少列出6项)？2.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118号)上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由3.针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。4.指出本项目安全用电不妥之处，并给出正确做法。【答案】1.招标文件中不妥之处：不妥之处一：要求投标单位充分考虑风险正确做法：采用工程量清单计价的工程，应在招标文件中明确计价中的风险内容以及规范。不妥之处二：通用措施费项目均以有竞争力的报价投标正确做法：通用措施费项目中的安全文明施工费不得作为竞争性费用不妥之处三：最终按固定总价合同签订施工合同正确做法：根据工程特点及招标文件，该工程不适用固定总价合同，可采用可调总价合同通用措施费项目包括：安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。2.违法行为：违法行为一：A单位将物业配套楼整体分包给B单位理由：物业配套楼包括主体结构施工，如进行分包，则属于违法分包行为。违法行为二：C单位未在施工现场设立项目管理机构理由：专业承包单位未在现场设置项目管理机构属于转包行为。违法行为三：A单位将自行施工的8栋楼主体结构工程劳务(包含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料)分包给D单位。理由：劳务单位除计取劳务作业费以外还计取材料费的属于违法分包行为。八、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。笫5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。【答案】就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由。事件一：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。事件二：不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的，属乙方的责任。事件三：可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。事件四：可向甲方提出费用和工期索赠。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。九、背景资料：某酒店工程，建筑面积28700㎡，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。事件一：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。事件二：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件三：专业监理工程师对现场拆模后的质量进行验收时发现部分墙面有蜂窝麻面等质量缺陷。经鉴定该部分缺项不影响结构强度要求。事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对本次安全检查进行评价，其中有一项检查评分表得零分，但是汇总表得85分。【问题1】事件一中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3？中标造价是多少万元？（均需列式计算，答案保留小数点后两位）【问题2】事件二中，建设单位的做法是否正确？说明理由。【问题3】主体混凝土出现表面缺陷的质量问题，试分析问题出现的