一建管理练习题库模拟考试试卷21

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程项目管理》

1.单选题

噪声的传播途径控制手段中，通过降低机械振动减小噪声属于()。

A.吸声

B.隔声

C.消声

D.减振降噪

答案：D

解析:2021教材P251~252/2020教材P250

4)减振降噪:对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振

动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

2.单选题

职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。下列属于职业健康安全管

理与环境管理体系运行重点的是()«

A.内部审核

B.信息交流

C.管理评审

D.合规性评价

答案：B

解析：2021教材P215/2020教材P213

体系运行时指按照已建立体系的要求实施，其实施的重点包括培训意识和能力，信息交

流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等。

3.单选题

根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用

或安装,施工单位不得进入下一道工序。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.业主代表和监理工程师

答案：A

解析：2021/2020教材P65

（2）“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现

场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，

施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，

不进行竣工验收”引自第三十七条）。

4.单选题

根据应急预案体系，对深基坑开挖可能发生的事故制订的采取措施计划属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.风险管理计划

答案：B

解析：2020教材P235/2019教材P233

专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急

保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分。

5.单选题

对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是（）。

A.单项工程成本一单位（子单位）工程成本一分部（子分部）工程成本一分项工程成本

B.单位（子单位）工程成本一单项工程成本一分部（子分部）工程成本一分项工程成本

C.分项工程成本分部（子分部）工程成本一单位（子单位）工程成本一单项工程成本

D.分部（子分部）工程成本一分项工程成本一单项工程成本一单位（子单位）工程成本

答案：A

解析:2021/2020教材P80

大中型的工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，

每个单位工程又是由若干个分部分项工程构成的。

6.单选题

用于分析造成工程施工质量问题主次原因的方法是（）。

A.调查表法

B.排列图法

C.因果分析图法

D.直方图法

答案：B

解析：2021教材P197/2020教材P196

因果分析图法确定其中最主要原因，而不是主次原因。排列图法，它具有直观、主次分明

的特点。所以B选项正确。

7.单选题

对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量,应按一个（）进行验收。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

答案：D

解析：2021教材P176/2020教材P175

检验批可根据施工、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行

划分。

8.单选题

下列有关监理的工作任务的说法，正确的是()。

A.监理单位应当审查施工单位的专项施工方案是否符合合同标准

B.监理单位在实施监理的过程中，发现安全事故严重隐患，立即要求施工单位暂停施工

C.工程监理人员认为设计不符合要求，应当要求设计单位改正

D.未经监理工程师签字，建设单位不支付工程款

答案：B

解析：选项A,监理单位应当审查施工单位的专项施工方案是否符合工程建设强制性标

准；选项C,工程监理人员认为设计不符合要求，应当报告建设单位要求设计单位改正；

选项D,未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款，不进行竣工验收。

9,单选题

建设项目工程总承包方的工作程序先后关系正确的是()1.项目启动2.设计阶段3.采购阶段

4.施工阶段

A.1-2-3-4

B.2-1-3-4

C.1-3-2-4

D.1-2-4-3

答案：A

解析:2021/2020教材P36

项目总承包方的工作程序：（1）项目启动；（2）项目初始阶段；（3）设计阶段；（4）

采购阶段；（5）施工阶段；（6）试运行阶段；（7）合同收尾；（8）项目管理收尾。

10.单选题

合同分析时，对于“违约责任”，并不分析（）。

A.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

B.由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款

C.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等

D.由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定

答案：B

解析：2021教材P314/2020教材P313

如果合同一方未遵守合同规定，造成对方损失，应受到相应的合同处罚。通常分析：

（1）承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款；（2）由于

管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款；（3）由于预谋或故意行为造成对方

损失的处罚和赔偿条款等；（4）由于承包人不履行或不能正确的履行合同责任，或出现

严重违约时的处理规定。所以选项B正确。

11.单选题

下列选项中，关于工程保险的说法正确的是（）。

A.工程一切险以双方名义共同投保，

B.工程一切险国内由承包人办理保险，国际一般要求项目法人办理保险

C.第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人以外的第三人

D.人身意外伤害险由发包人负责投保

答案：A

解析：B选项，工程一切险国内由项目法人办理保险，国际一般要求承包人办理保险；

C选项，第三者责任险被保险人也应是项目法人和承包人；D选项，人身意外伤害险由发

包人、承包人负责对本方参与现场施工的人员投保。

12.单选题

关于工程合同风险分配的说法，正确的是()。

A.业主、承包商谁能更有效地降低风险损失，则应由他承担相应的分配风险责任

B.承包商在工程合同风险分配中起主导作用

C.业主、承包商谁承担管理风险的成本最高则应由谁来承担相应的风险责任

D.合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费

答案：A

解析：B选项，业主在工程合同风险分配中起主导作用；C选项，业主、承包商谁能更有

效地降低风险损失，则应由他承担相应的风险责任；D选项，如果合同所定义的风险没有

发生，业主多支付承包商投标中的不可预见风险费，承包商取得超额利润。

13.单选题

在项目成本的形成过程中，通过成本控制主要是对生产经营()进行指导、监督、检查和

调整。

A.所消耗的人力、物资资源和费用开支

B.所消耗的人力、物资资源和费用计划

C.已经发生的偏差的及时纠正

D.将要发生的偏差的及时纠正

答案：A

解析：2021/2020教材P85

成本控制是在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物资资源和费用开

支进行指导、监督、检查和调整，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用

控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现

14.单选题

关于物资采购管理程序，下列排序正确的是（）。

①明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；②进行采购策划，编制采购计

划；③进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；④采用招标或协商等

方式实施评审工作，确定供应或服务单位；⑤签订采购合同；⑥运输、验证、移交采购产

品或服务；⑦处置不合格产品或不符合要求的服务；⑧采购资料归档

A.②-0-③-④-⑤-⑥-⑧-⑦

B.①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

C.①-②-④-⑤-③-⑥-⑦-⑧

D.②-0-③-④-⑤-⑦-⑥-⑧

答案：B

解析：物资采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及

有关责任；（2）进行采购策划，编制采购计划；（3）进行市场调查，选择合格的产品供

应或服务单位，建立名录；（4）采用招标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单

位；（5）签订采购合同；（6）运输、验证、移交采购产品或服务；（7）处置不合格产品

或不符合要求的服务；（8）采购资料归档。

15.单选题

编制项目管理规划大纲包括的工作有：①明确项目需求和项目管理范围、②确定项目管理

目标、③分析项目实施条件，进行项目工作结构分解、④确定项目管理组织模式、组织结

构和职责分工，它们之间的正确次序是（）。

A.①②③④

B.①②④③

C.②①③④

D.②①④③

答案：A

解析:2021/2020教材P43

编制项目管理规划大纲应遵循下列程序：（1）明确项目需求和项目管理范围（2）确定项目管

理目标（3）分析项目实施条件，进行项目工作结构分解（4）确定项目管理组织模式、组

织结构和职责分工（5）规定项目管理措施（6）编制项目资源计划（7）报送审批

16.单选题

根据质量标准要求进行外观检查，例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良

好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合

要求等，这是现场质量检查的（）。

A.实测法

B.目测法

C.试验法

D.环视法

答案：B

解析：2021教材P181/2020教材P180

目测法。即凭借感官进行检查，也称观感质量检验，其手段可概括为“看、摸、敲、照”

四个字。看一一就是根据质量标准要求进行外观检查，例如，清水墙面是否洁净，喷涂的

密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，

混凝土外观是否符合要求等；

17.单选题

下列关于施工总承包模式的说法中，正确的是()。

A.即使在施工过程中发生设计变更，也不能引发索赔

B.施工图设计全部完成后开始招标，建设周期可能较长

C.业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏

D.业主方组织与协调的工作量比平行发包会大

答案：B

解析：2021/2020教材P37

由于一般要等施工图设计全部结束后，业主才进行施工总承包的招标，因此，开工日期不

可能太早，建设周期会较长。故B正确。

18.单选题

施工方进度计划编制的内容不包括()。

A.与进度计划有关系的资金使用计划

B.周期不同的施工计划

C.深度不同的控制性、指导性施工进度计划

D.实施性施工进度计划

答案：A

解析：2021教材P115/2020教材P114

在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控

制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）

的施工计划等。

19.单选题

下列管理制度中，以控制人的因素为基本出发点而建立的是（）。

A.专项施工方案论证制度

B.见证取样制度

C.建设工程质量监督管理制度

D.市场准入制度

答案：D

解析：2021教材P154/2020教材P153

我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理

人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要

的控制。

20.单选题

影响建设工程项目质量的（），主要表现在建设法律法规的健全程度及其执法力度方面。

A.人的因素

B.管理因素

C.技术因素

D.社会因素

答案：D

解析：2021教材P155/2020教材P154

影响建设工程项目质量的社会因素包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设

工程项目法人决策的理性化程度以及经营者的经营管理理念等。

21.单选题

下列是按照噪声来源分类的是（）。

A.动力噪声

B.机械噪声

C.电磁性噪声

D.建筑施工噪声

答案：D

解析：2021教材P25T252/2020教材P250

按噪声来源可分为交通噪声（如汽车、火车、飞机等）、工业噪声（如鼓风机、汽轮机、

冲压设备等）、建筑施工的噪声（如打桩机、推土机、混凝土搅拌机等出的声音）、社会

生活噪声（如高音喇叭、收音机等）。噪声妨碍人们正常休息、学习和工作，为防止噪声

扰民，应控制人为强噪声。

22.单选题

制定明确的救援程序和具体的应急救援措施的预案属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.现场应急预案

答案：B

解析：2020教材P235/2019教材P233

（-）专项应急预案专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

23.单选题

施工作业质量自控的程序步骤不包括（）。

A.施工作业技术的交底

B.施工作业活动的实施

C.监理机构检查验收

D.施工作业质量的检验

答案：C

解析：2021教材P178/2020教材P177

（二）施工作业质量自控的程序1.施工作业技术的交底2.施工作业活动的实施3.施工作

业质量的检验.

24.单选题

施工企业在施工过程出现质量问题，由于监理单位失职未曾发现，在竣工验收过程中，建

设单位经抽查发现了该质量问题，则下列说法中正确的是（）。

A.应免除施工企业全部责任，由监理单位承担责任

B.应免除施工企业部分责任，由监理单位承担部分责任

C.不能减轻或免除施工企业的质量责任

D.业主和监理单位承担该质量问题的连带责任

答案：C

解析:2021教材P178/2020教材P177

（-）施工作业质量自控的意义施工方不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻

或免除其质量责任。

25.单选题

网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔等于该工作紧后工作的（）。

A.最早开始时间与该工作最早完成时间之差

B.最迟开始时间与该工作最早完成时间之差

C.最早开始时间与该工作最迟完成时间之差

D.最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

答案：A

解析：2021教材P135/2020教材P134

三）计算相邻两项工作之间的时间间隔LAGi,j相邻两项工作i和j之间的时间间隔

LAGi,j等于紧后工作j的最早开始时间ESj和本工作的最早完成时间EFi之差。

26.单选题

在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A.分析和论证进度目标实现的可能性

B.分析和论证进度计划系统结构的合理性

C.分析和论证进度计划系统目标的合理性

D.分析和论证进度计划方法采用的适用性

答案：A

解析：2021教材P117/2020教材P116

在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。若项

目总进度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目

决策者审议。

27.单选题

用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图与正态分布图的（）的观察分析，

可以判断生产过程是否正常、稳定。

A.分布位置

B.分布形状

C.分布比例

D.高度高低

答案：B

解析：2021教材P200/2020教材P199

所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分

析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质

量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

28.单选题

项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、

()、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。

A.传输

B.分类

C.记录

D.分发

答案：C

解析：2021教材P357/2020教材P356

工程项目管理信息系统的应用，主要是用计算机进行项目管理有关数据的收集、记录、存

储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。

29.单选题

()是国际工程承包合同争议解决很少采用的方式。

A.协调

B.仲裁

C.调解

D.诉讼

答案：D

解析：2021教材P341/2020教材P340

（-）仲裁的概念由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包

合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也

很少采用诉讼的方式解决。

30.单选题

某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的材料费是

（）。

A.材料费原价

B.材料损耗费

C.材料储存费

D.材料运输费

答案：C

解析：2021教材P331/2020教材P330

由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超

期储存费用，可进行索赔。

31.单选题

保险保障的目标和实体是（）。

A.保险费

B.保险标的

C.保险责任

D.保险金额

答案：B

解析：2021教材P305/2020教材P304

保险标的是保险保障的目标和实体，指保险合同双方当事人权利和义务所指向的对象，可

以是财产或与财产有关的利益或责任，也可以是人的生命或身体。

32.单选题

编制施工预算时，若定额中仅给出砌筑砂浆、混凝土强度等级，而没有给出砂、石子、水

泥用量时，应根据砂浆或混凝土的强度等级，按0进行二次分析。

A.定额附录的基本定额

B.定额附录的《砂浆配合比表》和《混凝土配合比表》

C.定额附录的调整明细表

D.设计文件中的砂浆和混凝土配合比

答案：B

解析：2021/2020教材P77

当定额中仅给出砌筑砂浆、混凝土标号（强度等级），而没有给出砂、石子、

水泥用量时，必须根据砂浆或混凝土的标号（强度等级），按定额附录《砂浆配

合比表》及《混凝土配合比表》的使用说明进行二次分析，计算出各原材料的用

量。

33.单选题

为避免项目目标偏离的发生，还应重视()的主动控制，即在此阶段分析可能导致项目目

标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

A.事前

B.事中

C.事后

D.全过程

答案：A

解析：2021/2020教材P50

为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏

离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

34.单选题

下列关于建造师和项目经理关系的表述中，正确的是()•

A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理

B.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位

C.建造师经注册后，有权以建造师名义担任项目经理

D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理

答案：C

解析:2021/2020教材P52

过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员，经其所在企业聘用后均

可担任工程项目施工的项目经理。过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由

取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的

项目经理，由企业自主决定。故AD错误。（3）在有些文献中明确界定，项目经理不是一

个技术岗位，而是一个管理岗位：故B错误

35.单选题

为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，包括资金需求计划和

其他资源需求计划，以反映工程实施的各时段所需要的资源。这属于进度控制的（）。

A.管理措施

B.经济措施

C.技术措施

D.组织措施

答案：B

解析：2021教材P148/2020教材P147

设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。

为确保进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划（资源进度计划），包

括资金需求计划和其他资源（人力和物力资源）需求计划，以反映工程实施的各时段所需

要的资源。通过资源需求的分析，可发现所编制的进度计划实现的可能性，若资源条件不

具备，则应调整进度计划。资金需求计划也是工程融资的重要依据。

36.单选题（本题1分）

下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。（2015真

题）

A.确定项目实施期管理总体方案

B.确定生产运营期设施管理总体方案

C.确定项目风险管理与工程保险方案

D.确定生产运营期经营管理总体方案

答案：C

解析：本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包

括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。

37.单选题（本题1分）

某项目地面铺贴的清单工程量为1000m2,预算费用单价60元加2,计划每天施工100m2。

2018真题第6天检查时发现，实际完成800m2,实际费用为5万元。2018真题根据上述情

况，预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。2018真题

A、2500

B、2000

C、-2500

D、-2000

答案：C

解析：本题考查的是偏差分析的表达方法。项目完工的工程量为1000m）第6天检查时实

际完成800m2,实际费用为5万元，则实际费用单价=50000+800=62.5元/nf,那么项

目完工时的费用偏差ACV=已完工作预算费用一已完工作实际费用=1000*60-

1000X62.5=-2500（元）。

38.单选题（本题1分）

根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）o2018真题

A、主持图纸会审会议

B、主持第一次工地会议

C、编制工程质量评估报告

D、组织工程竣工验收

答案：C

解析：本题考查的是工程监理合同的内容。选项A错误，熟悉工程设计文件，并参加由委

托人主持的图纸会审和设计交底会议；选项B错误，参加由委托人主持的第一次工地会

议；选项D错误，参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

39.单选题（本题1分）

发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）

日内作出批复。

A.30

B.15

C.45

D.60

答案：B

解析：本题主要考查建设工程生产安全事故的处理。

重大事故、交大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作

出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长

时间最长不超过30II»

综上所述，本题正确答案为B。

40.单选题(本题1分)

对混凝土结构表面或局部出现的损伤，在不影响其使用和外观的情况下，可采取的处理方

法是()。

A.修补处理

B.限制使用

C.不作处理

D.加固处理

答案：A

解析：本题主要考查施工质量事故处理方法。

(1)修补处理

当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但

经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取修补处

理的方法。例如对混凝土结构局部出现的损伤，当这些损伤仅仅在结构的表面或局部，不

影响其使用和外观，可进行修补处理。

(2)加固处理

主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提

高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

(3)返工处理

当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，

则必须采取返工处理。

(4)限制使用

当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返

工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。

(5)不作处理

某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用

及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门处

理。

(6)报废处理

出现质量事故的工程，通过分析或实践，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求

或标准，则必须予以报废处理。

综上所述，本题正确答案为A。

41.单选题(本题1分)

在PDCA循环中，P阶段的职能包括()等。

A.确定质量改进目标，制定改进措施

B.明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案

C.采取应急措施，解决质量问题

D.规范质量行为，组织质量计划的部署和交底

答案：B

解析：本题主要考查PDCA循环的含义。

职能

计划P包括确定或明确质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面

实施D要根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底;要求严格执行计划的行

动方案，规范质量行为

检查c对计划实施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检和专职管理者专

检。

处置A包括纠偏和预防改进两个方面。前者是采取应急措施，解决当前的质量偏

差、问题或事故，后者是提出目前质蚩状况信息，反思问题症结或计划时

的不周，确定改进目标和措施

B项：由上表可知，明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案属于P阶段的职能，故B

项正确。

AC项：属于处置阶段的职能，故AC错误。

D项：属于实施阶段的职能，故D错误。

综上所述，本题正确答案为B。

42.单选题（本题1分）

建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的

（）的项目实施方案。

A.实施性

B.指导性

C.纲领性

D.操作性

答案：B

解析：本题主要考查项目实施阶段策划。

建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指

导性的项目实施方案。建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开

发或建设。包括以下内容：项目实施的环境和条件的调查与分析、项目目标的分析和再论

证、项目实施的组织策划、项目实施的管理策划、项目实施的合同策划、项目实施的经济

策划、项目实施的技术策划、项目实施的风险策划等。

综上所述，本题正确选项是B项。

43.单选题

关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行的说法，正确的是（）。

A.管理评审是由最高管理者对管理体系的系统评价

B.内部审核是监理单位对施工单位的审核

C.项目组级评价由管理者代表组织

D.公司级评价每半年一次

答案：A

解析：B选项，内部审核是自我保证和自我监督的一种机制；C选项，项目组级评价由项

目经理组织，超过半年，不少于一次；D选项，公司级评价管理者代表组织，每年一次。

44.单选题（本题1分）

编制工程建设监理实施细则的依据有（）。

A.项目的合同文件

B.施工组织设计

C.项目的招标文件

D.工程建设监理规划大纲

答案：B

解析：本题主要考查工程监理实施细则的编制依据。

工程监理实施细则的编制依据包括：

（1）已批准的工程建设监理规划；

（2）相关的专业工程的标准、设计文件和有关的技术资料；

（3）施工组织设计。

项目的合同文件、招标文件和工程建设监理规划大纲都不属于工程监理实施细则的编制依

据。

综上所述，本题正确答案为B。

45.单选题（本题1分）

下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（）。2016

A、项目现场施工组织系统

B、项目所在地建筑市场规范程度

C、项目所在地政府的工程质量监督

D、项目咨询公司的服务水平

答案：A

解析：本题考查的是项目质量的影响因素。管理环境因素主要是指项目参建单位的质量管

理体系、质量管理制度和各参建单位之间的协调等因素。比如，参建单位的质量管理体系

是否健全，运行是否有效，决定了该单位的质量管理能力；在项目施工中根据承发包的合

同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保

工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，则是施工顺利

进行，提高施工质量的保证。选项BCD均为社会环境因素。参见教材63。

46.单选题（本题1分）

在FIDIC系列合同工作中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）方式。

2014

A.固定单价

B.变动单价

C.固定总价

D.变动总价

答案：C

解析：本题主要考查的是FIDIC系列合同条件。《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交

钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工

作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总

价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。

47.单选题（本题1分）

可用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔的计算方法是（）。

A.比例分析法

B.直接法

C.网络分析法

D.间接法

答案：C

解析：本题主要考查工期索赔。

工期索赔的计算方法：

计算方法内容

直接法如果某干扰事件直接发生在关键线路上，造成总工期的延误，可以直

接将该干扰事件的实际干扰时间（延误时间）作为工期索赔值。

比例分析法如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工

期，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。

网络分析法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算

工期索赔值,可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起

的工期索赔。

可用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔的计算方法是网络分析

法。

综上所述，本题正确选项是c项。

48.单选题（本题1分）

根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将

保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关

部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30

答案：A

解析：本题主要考查建设工程职业健康安全与环境管理的要求。

根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保

证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部

门备案。

综上所述，本题正确答案为限

49.单选题（本题1分）

某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同

履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司（）。

A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金

B.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付该项保证金

C.必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务

D.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金

答案：B

解析：本题主要考查履约担保书内容。

履约担保有银行履约保函、履约担保书、保留金三种担保形式。其中由担保公司或者保险

公司为承包人开具了履约担保书，当承包人违约时，开具担保书的担保公司或保险公司应

用该项担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额应

在投保金的担保金额内。所以担保公司应用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向

发包人支付该项保证金。

综上所述，本题正确选项为B项。

50.单选题（本题1分）

建设工程项目竣工验收应由（）组织。

A.监理单位

B.政府质量监督机构

C.建设单位

D.施工单位

答案：C

解析：本题考核的是建设工程项目竣工质量验收。

当初步验收检查结果符合竣工验收要求时，监理工程师应将施工单位的竣工申请报告报送

建设单位，着手组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他方面的专家组成竣工验收小组

并制定验收方案。建设单位应在工程竣工验收前7个工作日将验收时间、地点、验收组名

单通知该工程的工程质量监督机构。建设单位组织竣工验收会议。

综上所述，正确选项为C。

51.单选题（本题1分）

（2020年真题）建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为

（）个月。

A.3

B.6

C.12

D.36

答案：D

解析:P320-322

诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上

统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限

一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从

其规定。选项D正确。

52.单选题（本题1分）

现场施工准备工作的质量控制不包括（）。

A.计量控制

B.测量控制

C.施工平面图控制

D.施工机械控制

答案：D

解析：本题主要考查现场施工准备工作的质量控制。

现场施工准备工作的质量控制包括：计量控制、测量控制、施工平面图控制。

a4・i8现场施工xi务工作的质■控制

。n内容

送品・1:班・热■的一工鱼爱取an工作.也工过程中的计・・包括施工士产呵的我内计・.Ar.

M«.匕国计俄以及对Q0.产*或过程的国试.怆8.分析计*等.41前・11»和宪・福工馒

itttff.M

*什*管号的《l«t”电，叫・H■★控MW任*8配亶必■的计・人员，尸格It艮主对计・«1日珏行

tt什**他.m8!«fflf«a.从而保让■工过&中ttlt的卡II

rwM*欣蚊息窿极匚也产从m设计转化为实&的64.*rm*!*的”牌•r.n

i的定代坪林岛是否正■.并且”的NT迎尊〃戈［埠的鹿做.因此.ar单位在开r*糕领”^M

例・控M•»»//«.经硬日技术fitR人检准后卖罐,财良坟单位强馔的原f斥电.《嘉雄《）水〃点需那ft

定标箫的也”

1shTWwmit*

建议单口应投M合同的定并先分写廖*r的费.*先《（送月K供41用地相履^&时设0

川崎的意僧•林•和申«世森各0T早收的*工平国说计.aT*»»/-«**»««««rr

■ftiKffi.B学合理他使用*T,场也.正*1筌机械设备.fnjt他&附仅0.惟护K切爆T

KrrHffiffMI版静畅逋无用物第信收修完M.含同制射忖料的避堤，“改.保村鹿好好防洪播木nt力.保证比介

的崎水和供电.fftt<ixa>♦位应公同・r・他”走尸桥的施।场*0"M度.aremK«iF«

的实炫根・，l*&占**garn断水.断电.»A.所耐M止和处即述怛卜为•片做

观场的匿施椅他记*

本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。

53.单选题（本题1分）

应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是

（）»2018真题

A、工程概算与工程合同价

B、工程预算与工程合同价

C、工程预算与工程概算

D、工程概算与工程决算

答案：C

解析：本题考查的是动态控制在投资控制中的应用。在设计过程中投资的计划值和实际值

的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。

54.单选题

当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机

构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的()。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

答案：D

解析：2021/2020教材P65

工程监理的工作性质特点：1.服务性；2.科学性：3.独立性；指的是不依附性4.公平性；

在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性。

55.单选题

基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。这体现了质量管理体系

七项原则中的()原则。

A.关系管理

B.循证决策

C.持续改进

D.领导作用

答案：B

解析：2021教材P165/2020教材P164

一、质量管理原则质量管理体系标准(GB/T19000-2016)提出了质量管理的七项原则，内

容如下：1、以顾客为关注焦点：质量管理的首要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客

期望。2、领导作用：各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的

质量目标的条件。3、全员积极参与：整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，

是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。4、过程方法：将活动作为相互关联、功能

连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可以更加有效和高效地得到一致的、可预知的结

果。5、改进：成功的组织持续关注改进。6、循证决策：基于数据和信息的分析和评价

的决策，更有可能产生期望的结果。7、关系管理：为了持续成功，组织需要管理与有关

相关方(如供方)的关系

56.单选题

编制竞争性成本计划的依据，不包括()。

A.招标文件中的合同条件

B.投标者须知

C.工程量清单

D.项目实施方案

答案：D

解析：2021/2020教材P74

竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文

件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸和工程量清单为依据，以有关价格条

件说明为基础，结合调研、现场踏勘、答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、

水平、价格资料和费用指标等，对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。

本题中，项目实施方案属于实施性成本计划的编制依据。

57.单选题

下而有关成本计划的内容说法错误的是()。

A.实施性成本计划是项目施工阶段的施工预算成本计划

B.实施性成本计划以落实项目经理责任目标为出发点

C.指导性成本计划选派项目经理阶段的预算成本计划

D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划

答案：A

解析：2021/2020教材P74

一、竞争性成本计划竞争性成本计划是施工项口投标及签订合同阶段的估算成本计

划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸

和1：程量清单为依据，以有关价格条件说明为基础，结合调研、现场踏勘、

答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、水平、价格资料和费用指标

等，对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。在投标报价过程中，

虽也着重考虑降低成本的途径和措施，但总体上比较粗略。二、指导性成本计划

指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情

况下确定责任总成本目标。三、实施性成本计划实施性成本计划是项目施工准备阶

段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出

发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

58.单选题

项目管理目标责任书的编制依据不包括()。

A.组织的管理制度

B.项目的招标文件

C.项目管理规划大纲

D.组织的经营方针和目标

答案：B

解析：2021/2020教材P55

编制项目管理目标责任书应依据下列资料•：（D项目合同文件；（2）组织管理制度；（3）项目

管理规划大纲；（4）组织的经营方针和目标；（5）项目特点和实施条件与环境。

59.单选题

建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（）»

A.确定项目的定义

B.为工程的建设和使用增值

C.定义项目开发或建设任务和意义

D.确定如何组织该项目的开发或建设

答案：B

解析:2021/2020教材P3

建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。

60.单选题（本题1分）

某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查

中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是

（）。

A.使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天

B.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

答案：D

解析：本题主要考查的是双代号网络计划图的计算。

总时差是指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间，如果一项工作拖延没有

超过总时差则不会影响总工期，如果超过总时差则总工期拖延的天数为超过总时差的天

数。自由时差是指一项工作在不影响其紧后工作最早开始时间的条件下，本工作可以利用

的机动时间，如果一项工作拖延没有超过自由时差则不会影响紧后工作，如果拖延超过自

由时差则紧后工作拖延的时间为超过臼由时差的天数。

本题中由于工作M的实际进度拖后了4天，尚未超过总时差，因此不影响总工期；但超过

了自由时差1天，因此会使后续工作最早开始时间拖后1天。

综上所述，本题正确选项为D项。

61.单选题（本题1分）

预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，HI级预警用（）。2017

A、红色

B、橙色

C、黄色

D、蓝色

答案：c

解析：本题考查的是预警体系的建立。I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示；

n级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示；ni级预警，表示处于事故的上升阶

段，用黄色表示：w级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。

62.单选题（本题1分）

在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线

表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧前工作之间的时间间隔

C.工作的持续时间

D.工作与其紧后工作之间的时间间隔

答案：D

解析：本题主要考查双代号时标网络计划。

双代号时标网络计划（时标网络计划）是以时间坐标为尺度编制的网络计划，时标网络计

划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差，即工作

与其紧后工作之间的时间间隔。

综上所述，本题正确选项为D。

63.单选题（本题1分）

工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。2014

A.延误事件之间的关联性

B.延误的原因

C.索赔要求和结果

D.延误工作所在工程网络计划的线路性质

答案：A

解析：本题考查的是单一延误、共同延误及交叉延误的分类依据。按照延误事件之间的关

联性划分分为：单一延误、共同延误及交叉延误。

64.单选题（本题1分）

某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支

出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（）。2017

A、30.69%

B、54.09%

C、68.18%

D、79.33%

答案:B

解析：本题考查的是专项成本分析方法。成本支出率=计算期实际成本支出/计算期实际工

程款收入XI00%=119/220XI00%=54.09%。参见教材19»

65.单选题（本题1分）

在组织结构图中，图中矩形框所表示的含义是（）。

A.建设项目的参与单位

B.工作部门

C.组织系统中的组成部分

D.职能部门

答案：B

解析：组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令

关系用单向箭线表示。

66.单选题（本题1分）

关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是（）。

A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立

B.只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立

C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立

D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立

答案：D

解析：本题主要考查索赔成立的条件。

索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：

（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；

（2）造成费用增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任；

（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

D项：不按照合同规定的程序提交索赔报告，不满足第3条前提条件，索赔不能成立。所

以D项正确。

A项：导致索赔的事件可以不是对方的过错，如不可抗力引起的工期拖延，不是对方过

错，但工期索赔可以成立。所以A项错误。

B项：只有造成损失，且非己方原因，按程序索赔，索赔才可以成立。所以B项错误。

C项：存在索赔事件，应在规定的时间内提出索赔意向和索赔文件，而非合同有效期内任

何时间。所以C项错误。

综上所述，本题正确选项是D项。

67.单选题（本题1分）

在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DBA争端裁决委员会的任命有

多种方式，只在发生争端时任命的是（）。

A.常任争端裁决委员会

B.特聘争端裁决委员会

C.工程师兼任的委员会

D.业主指定争端裁决委员会

答案：B

解析：本题主要考查了施工承包合同争议的解决方式。

特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或者三名成员组成。

B项：B项是只在发生争端时任命的裁决委员，故当选。

A项：常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，故不当选。

c项：工程师兼任的委员会，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工

程师，与题目不相关，故不当选。

D项：DBA成员不应与业主、承包商有任何经济利益及业务联系，所以不能由业主指定，故

D项不当选。

综上所述，本题正确答案为B。

68.单选题（本题1分）

当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。

A.台班折旧费

B.台班费

C.设备使用费

D.进出场费用

答案：A

解析：本题考查的是施工机械使用费的索赔。

施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；由于业主或监理工程

师原因导致机械停工的窝工费。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊即使；如系承包商自

有的设备，一般按台班折旧费计算，不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

综上所述，本题正确选项为A。

69.单选题（本题1分）

管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。

A.项目组织设计文件

B.项目任务分期表

C.工作任务分工表

D.管理职能分工描述书

答案：D

解析：本题主要考查管理职能分工在项目管理中的应用的内容。

管理职能分工由多个环节组成，包括提出问题、筹划、决策、执行、检查。业主方和项目

各参与方都应编制各自的项目管理职能分工表，若还不足以明确每个工作部门的管理职

能，则可辅以使用管理职能分工描述书。

D项：D项可辅助管理职能分工表说明组成管理的环节，故当选。

A项：A项是对施工活动实行科学管理的重要手段，故不当选。

B项：B项是对整体进度的控制，故不当选。

C项：C项是为了明确哪项任务由哪个部门负责主办，另明确协办部门和配合部门，故不当

选。

综上所述，本题正确答案为D。

70.单选题（本题1分）

根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）,项目管理规划包括（）。（2015

真题）

A.项目管理规划原则和内容

B.项目管理规划大纲和配套措施

C.项目管理规划大纲和实施大纲

D.项目管理规划大纲和实施规划

答案：D

解析：本题考查的是项目管理规划的内容。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目

管理实施规划两类文件。选项D是正确的。

71.多选题

表格法是进行费用偏差分析的常用方法，其特点包括（）。

A.灵活，使用性强

B.信息量大

C.可借助于计算机处理

D.一般在项目较高管理层应用

E.形象直观，一目了然

答案：ABC

解析：2021/2020教材P94

用表格法进行偏差分析具有如下优点：（1）灵活、适用性强。可根据实际需要设计表格，进

行增减项；（2）信息量大。可以反映偏差分析所需的资料，从而有利于费用控制人员及时采

取针对性措施，加强控制；（3）表格处理可借助于计算机，从而节约大量数据处理所需的人

力，并大大提高速度。DE选项为横道图法的特点。

72.多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列情况中属于特别重大事故的是

（）。

A.国内民航客机在湖北省发生的机毁人亡事故死亡50人

B.外国民航客机在中国境内发生的机毁人亡事故造成直接经济损失2.3亿元

C.一次造成居民120人急性中毒事件

D.电力事故一次造成经济损失800万元

E.公路事故一次造成经济损失500万元

答案：ABC

解析：2020教材P241/2019教材P239

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直

接经济损失的事故；

73.多选题

职业卫生措施是预防职业病和改善职业卫生环境的必要措施，包括（）等措施。

A.防尘

B.防毒

C.防噪声、取暧、降温

D.通风、照明

E.加强安全管理

答案：ABCD

解析：2021教材P222/2020教材P220

职业卫生措施是预防职业病和改善职业卫生环境的必要措施，包括防尘、防毒、防噪声、

通风、照明、取暧、降温等措施。

74.多选题

施工生产要素的质量控制，包括（）质量控制。

A.施工人员

B.材料设备

C.工艺方案

D.施工机械

E.设