劳务分包协议书标准gbd

《班组劳务承包协议》发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为加紧工程进度，提升工程质量，加强核实管理，进一部完善和落实内部承包责任制，遵照平等、自愿、公平和诚信标准，双方订立以下协议条款，共同遵照执行：1、工程概况及分包工作内容工程名称：工程地点：分包工作内容：分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程，详细见本协议补充条款。2、工作期限计划开始工作日期：。计划结束工作日期：。3、质量标准工程质量：按总包协议关于质量约定、国家现行《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量评定标准》，本工程必须达成结构“杯”(金杯)。4、施工资料甲方应在工作开工天前，向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料套。5、甲方义务5.1组建与工程相适应项目管理班子，全方面推行总包协议，组织实施施工管理各项工作。5.2除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期以下工作并负担对应费用：（1）向乙方提供对应水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：乙方负担保护责任；（2）向乙方提供以下生产、生活暂时设施：宿舍、食堂、办公室、厕所，其交验要求与保护责任为：乙方负担保护及清洁责任。5.3制订各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验控制、监督、检验和验收。5.4负责工程测量定位、沉降观察、技术交底、进行图纸会审，统一安排技术档案资料搜集整理及交工验收。5.5统筹安排、协调处理非乙方独立使用生产、生活暂时设施、工作用水、用电及施工场地。5.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供施工机械设备、周转材料、安全设施确保施工需要。5.7负责与总包人、监理、设计及关于部门联络，协调现场工作关系。6、乙方义务6.1对本协议范围内工程质量向甲方负责，组织具备对应资格证书熟练工人投入工作，确保有效施工人员；未经甲方授权或允许，不得私自与总包人及关于部门建立工作联络；自觉恪遵法律法规及关于规章制度。6.2乙方依照施工组织设计总进度计划要求，每个月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，并完成上述阶段、时段施工计划对应劳动力安排计划，经甲方同意后严格实施。6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、关于技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达成约定标准；投入足够人力、物力，确保工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等关于部门对施工现场管理要求，做到文明施工；负担因为本身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成损失及各种罚款。6.4自觉接收甲方及关于部门管理、监督和检验；接收甲方随时检验其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员有效证件、持证上岗情况，与现场其余单位协调配合。6.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好本身责任区治安保卫工作。6.6按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。6.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行负担由此引发一切经济损失及各种罚款。6.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其余设施。6.9乙方须无条件执行甲方安排在乙方承包范围内全部施工任务，服从甲方工程师指令，不得以任何理由拒绝，不然将视乙方违约，甲方有权从乙方结算款中扣除5%违约金。6.10除另有约定，乙方应对其作业内容实施、完工负责；乙方应负担并推行总包协议约定与劳务作业关于全部义务及工作程序。7、安全施工与检验7.1乙方应恪守工程建设安全生产关于管理要求，严格按安全标准进行施工，并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验，采取必要安全防护方法，消除事故隐患。乙方应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并对他们安全负责。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以而发生一切费用，由乙方负担。7.2乙方须服从甲方管理，严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行要求》，确保“北京市安全、文明工地”。8、工伤事故处理发生重大伤亡及其余安全事故，乙方应立刻上报甲方，并由甲方按关于要求上报关于部门同时按国家关于法律、行政法规对事故进行处理。按关于要求，甲乙双方应分清责任，由事故责任方负担对应责任。对事故责任有争议时，应按政府关于部门认定处理。9、保险9.1甲方负责为租赁或提供给乙方使用施工机械设备办理保险，并支付保险费用。9.2乙方必须为进入本工地全部职员办理意外伤害等各类保险，其费用自理。乙方自行投保范围(内容)为：按相关要求办理。9.3保险事故发生时，双方有责任采取必要方法，预防或降低损失。10、材料、设备供给10.1乙方应在接到图纸后5天内，向甲方提交材料、设备、构配件供给计划；经确认后，甲方应按供给计划要求质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货源并及时交付；如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。10.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供给材料、机械、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并负担所以造成工期延误等发生一切经济损失。11、劳务酬劳11.1地下部分：单价为：元/立方米（按乙方完成工作量计算）。11.2地上部分：。乙方自负盈亏，独立核实，不论各项费用市场价格怎样发生改变，以上单价结算时均不调整。12、工时及工程量确实认12.1采取按确定工时计算劳务酬劳，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。12.2采取按确认工程量计算劳务酬劳，由乙方按月(或旬、日)将完成工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工工程量，甲方不予计量。13、变更13.1施工中如发生对原工作内容进行变更，乙方必须按照变更通知及关于要求，快速进行以下需要变更：(1)更改工程关于部分标高、基线、位置和尺寸；(2)增减协议中约定工程量；(3)改变关于施工时间和次序；(4)其余关于工程变更需要附加工作。13.2因变更造成劳务酬劳改变由双方依照详细情况商议签证事宜。13.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方本身原因造成工程变更，乙方无权要求追加劳务酬劳；因乙方私自变更设计而发生一切费用和由此造成甲方损失均由乙方全额负担。14、施工配合、验收14.1甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时，乙方必须按甲方指令给予配合。14.2乙方确保所完成工程质量应符合本协议约定质量标准。乙方施工完成应向甲方提交完工汇报，通知甲方验收；隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并负担由此造成甲方相关损失。15、劳务酬劳最终支付详见本协议补充条款。16、违约16.1若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工，每延期一天，应向甲方支付3000元违约金；若因乙方原因不能按期主体结构封顶，每延期一天，应向甲方支付8000元违约金。16.2乙方施工质量不符合本协议约定质量标准，乙方应向甲方支付结算值10%违约金。16.3乙方不推行或不按约定推行协议义务时，应向甲方支付违约金0元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成经济损失，延误乙方工作时间不予顺延。16.4如甲方未按照本协议推行责任,乙方应给予提醒,甲方应在乙方提醒后7日内推行责任或给予解释。不然,甲方应给予乙方合理赔偿。16.5一方违约后，另一方要求违约方继续推行协议时，违约方负担上述违约责任后仍应继续推行协议。17、争议17.1双方在推行协议时发生争议，能够自行和解或要求关于主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成，双方约定采取以下第2种方式处理争议：(1)双方达成仲裁协议，向北京仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权人民法院起诉。17.2发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续推行协议，保持工作连续，保护好已完工作结果：(1)单方违约造成协议确实已无法推行，双方协商终止协议；(2)调解要求停顿协议工作，且为双方接收；(3)仲裁机构要求停顿协议工作；(4)法院要求停顿协议工作。18、禁止转包或再分包乙方不得将本协议项下劳务作业转包或再分包给他人。不然，乙方将无条件接收甲方经济处罚并依法负担一切责任。19、不可抗力19.1本协议中不可抗力定义与总包协议中定义相同。19.2不可抗力事件发生后，乙方应立刻通知甲方项目经理，并在力所能及条件下快速采取方法，尽力降低损失，甲方应帮助乙方采取方法。甲方项目经理认为乙方应该暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件连续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用正式汇报和关于资料。19.3因不可抗力事件造成费用和延误工作时间由双方按以下方法分别负担：(1)工程本身损害、因工程损害造成第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业材料和待安装设备损害由甲方负担；(2)双方人员伤亡各自负责，并负担对应费用；(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行负担；(4)甲方提供给乙方使用机械设备损坏，由甲方负担，但停工损失由乙方自行负担；(5)延误工作时间对应顺延。20、文物和地下障碍物20.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其余有考古、地质研究价值物品时，乙方应立刻保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后二十四小时内汇报当地文物管理部门，双方按文物管理部门要求采取妥善保护方法。如乙方发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法负担对应责任。20.2劳务作业中发觉影响工作地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收四处置方案后二十四小时内给予认可或提出修正方案，所发觉地下障碍物有归属单位时，甲方应报请关于部门协同处置。2l、协议解除21.1如在乙方没有完全推行本协议义务之前，总包协议终止，甲方应通知乙方终止本协议,乙方接到通知后尽快撤离现场。21.2如因不可抗力致使本协议无法推行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法推行，双方能够解除协议。21.3协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、设备保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。有过失一方应该赔偿因协议解除给对方造成损失。22、协议终止双方推行完协议全部义务，劳务酬劳价款支付完成，乙方向甲方交付劳务作业结果，并经关于部门验收合格后，本协议即告终止。23、协议份数本协议一式肆份，双方各执贰份,具备同等效力。本协议自双方签字之日起生效,至协议款推行结束后失效。24、补充条款24.1协议单价包含范围及内容围内建筑垃圾等场区清理，直至主体工程验收全部工作，为完成承包范围内工作所需额外付出施工现场内材料二次搬运、冬雨季施工、窝工、停工、工期顺延、降效、等所增加全部费用；上述承包范围内甲方供给大型机械、配电箱、搅拌机、磨光机、空压机、污水（潜水）泵、砼振捣棒、平板震动器等，若交由乙方使用，乙方应妥善使用和保管、维修，若因乙方原因损坏，由乙方负责赔偿。24.1.2本工程采取商品砼，少数体积量不大构件采取现场搅拌。包含砼阶段用量计划，每次砼浇筑计划，现场砼搅拌、运输、浇筑、振捣、泵管拆移及清洗；搭拆暂时马道、安放留槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检验垫块；砼抹平、收面、遮盖、保温、养护，以及测温、配合做砼试验等全部操作过程（试验费用由甲方负担）。24.1.3施工区域内、生活区及现场指定卫生责任区卫生清扫、垃圾清运（场内）、材料码放，包含政府部门、甲方企业各部门及发包人检验时暂时性卫生清扫。雨季楼内积水清扫。上述承包范围内甲方供给大型机械、配电箱等，若交由乙方使用，乙方应妥善使用和保管、维修，若因乙方原因损坏，由乙方负责赔偿“北京市安全、文明工地”所做施工内容人工费。24.2质量要求100%；质量问题整改率达成100%。如确认乙方施工不能满足质量要求,甲方有权随时要求乙方退场，并由乙方负担由此造成一切经济损失。24.3材料机具供给7天内编制出材料总用量计划，提交甲方审核。乙方所提报材料计划必须数量、型号准确。如所以造成甲方供给材料超供或欠供，由甲方核定该材料超供部分数量，对超供部分材料乙方负责负担甲方采购费及资金占有利息（贷或存）；如所以造成甲方供给材料欠供而影响工程正常施工，造成工程延期、机械闲置、工人窝工等现象由乙方负担所以而发生一切费用。砼：乙方应负责安排人员二十四小时控制并协调砼整个卸料及浇筑过程，防止浪费。如造成砼浪费，其费用将由乙方负责。按本施工年度北京市造价信息中最高价格×超料量×1.1计算方法，从结算款中扣除。超料量确实定：施工图计算用量－钢筋占砼体积量－砼小票量。24.4安全文明施工18周岁，不得超出50周岁。乙方必须向甲方提供乙方全部施工作业人员花名册（要求填写施工作业人员姓名、性别、工种、文化程度、政治面貌、籍贯、身份证号码、劳动协议编号、岗位技能证书编号及等级），同时提供身份证复印件。甲方每个月定时核实乙方现场全部些人员是否与乙方上报施工作业人员花名册一致，并检验特种作业人员、操作人员上岗证（技能证）。如施工作业人员有变动（变动率必须小于5%），乙方必须随时变更施工作业人员花名册，并将变更后施工作业人员花名册报送甲方。如发觉乙方实际施工作业人员与提供施工作业人员花名册不符时，将对乙方进行罚款1000元/人。500～元从人工费中扣除，达不到合格标准，甲方将责令乙方停工整理直到去除出场。50元；高空作业不戴安全带，每人每次罚款100元；穿拖鞋进入现场，每人每次罚500元；酒后进入施工现场，每人次罚500元；施工现场吸烟，每个烟头罚款500～1000元。100%为协议工人，且符合当地行政主管部门关于要求。乙方组织队伍进场后，三天内将施工人员一寸照片二张、花名册一式二份报甲方，办理工作证和安全教育档案资料。乙方工人须经甲方现场代表责任人同意方可参加施工。～3000元人民币罚款，情节严重，交当地治安机关处理。5000元人民币罚款，乙方一切后果自理。“北京市安全、文明工地”要求，甲方有权随时要求乙方退场，并由乙方负担由此给造成一切经济损失。24.4.9乙方按甲方要求建立安全文明施工资料制度，帮助做好职员教育档案，认真组织班前安全活动并做好统计；24.5工程结算及付款±0.000完成后甲方开始按照乙方现场实际人员(砼工)数量按照500元/月·人标准支付生活费。(2)底(春节)前拨付至已完人工费80～85%。7天内乙方报结算，甲方在一个月审核完成，结算确认后一个月付至结算值95%，留5%工程保修期满后无息付清。乙方不再缴纳营业税,但个人所得税必须由乙方自负。10