设备监理师之设备监理合同能力提升高能A卷带答案

设备监理师之设备监理合同能力提升高能A卷带答案

单选题（共100题）1、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A.重新试验B.承包商提交试验报告C.工程师认可试验结果D.签发接收证书【答案】D2、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D3、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D4、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C5、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】B6、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】B7、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A8、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A9、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B10、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D11、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A12、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B13、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A.合同约定B.买受人提供C.银行延期付款规定D.法律规定【答案】A14、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D15、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。A.锅炉辅机B.天然气C.军工产品D.铁矿石【答案】A16、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B17、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。A.招标项目估算价的10%B.中标合同金额的10%C.招标项目估算价的5%D.中标合同金额的2%【答案】B18、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】B19、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A20、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存【答案】D21、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。A.不同合同间的工作协调B.检核合同成立所必备的条款C.均衡双方当事人的权利和义务D.设计特殊事件的处理机制【答案】A22、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B23、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】C24、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A25、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B26、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D27、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】B28、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】B29、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A30、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】A31、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B32、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任【答案】D33、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。A.道德关系B.权利义务关系C.人际关系D.民事关系【答案】B34、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】C35、根据《物权法》，物权分为()。A.所有权、债权和用益物权B.动产物权、不动产物权和权利质权C.所有权、用益物权和担保物权D.抵押权、质权和留置权【答案】C36、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A37、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。A.无权代理B.表见代理C.越权代理D.委托代理【答案】B38、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C39、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】A40、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D41、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门【答案】A42、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B43、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B44、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D45、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B46、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。A.货币B.计算机软件C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务D.专利权【答案】C47、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C48、合同法律关系的内容是()。A.权利和义务B.权利和责任C.法律事实D.法律行为【答案】A49、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A50、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】C51、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C52、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。A.代理权B.介入权C.追认权D.代位权【答案】B53、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月【答案】B54、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C55、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C56、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】C57、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C58、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A59、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】B60、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A61、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任【答案】D62、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A63、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D64、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。A.要约B.要约邀请C.行政D.法律【答案】D65、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B66、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A67、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A.工程量清单合同B.固定总价合同C.成本加固定费用D.混合合同【答案】B68、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C69、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A.期满前3个月内B.期满前6个月内C.期满后15日内D.期满后3个月内【答案】A70、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D71、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】D72、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C73、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D74、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】C75、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】C76、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B77、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人【答案】C78、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保【答案】B79、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C80、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B81、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】B82、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C83、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B84、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】C85、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A86、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C87、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C88、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】C89、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B90、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。A.发明专利权B.实用新型专利权C.职务作品著作权D.商标专用权【答案】A91、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】C92、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。A.开标前B.提交投标书时C.开标现场D.确定招标人前【答案】C93、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】C94、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。A.法律规定B.合同约定C.买受人要求D.出卖人接受【答案】B95、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】D96、承包商应当在()之前，任命承包商代表。A.基准日期B.开始现场工作C.提交履约担保D.开工日期【答案】D97、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A98、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。A.缔约过失责任B.违约责任C.行政责任D.经济责任【答案】A99、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D100、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C多选题（共40题）1、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有()。A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同中规定的期限B.承包商已向供应商支付了相应的款项C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产D.生产设备和/或材料已经起运E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求【答案】AC2、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同【答案】BCD3、保险合同当事人包括()。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人E.保险经纪人【答案】BD4、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC5、招标人拒收投标文件的情形有()。A.投标文件逾期送达的B.投标文件未送达指定地点的C.投标文件未密封的D.提交投标文件的投标人少于3人的E.投标单位的法定代表人未签字的【答案】ABC6、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD7、在买卖合同中，出卖人就交付标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，该义务的内容有()。A.出卖人对该标的物拥有所有权或处分权B.该标的物未侵犯第三人的知识产权C.出卖人对该标的物拥有租赁权并告知买受人D.出卖人将该标的物抵押给银行并告知买受人E.出卖人将该标的物质押给银行未告知买受人【答案】ABD8、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC9、下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。A.仲裁协议必须是书面形式B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制【答案】BCD10、某建设项目招标人组建的评标委员会是：两名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家。为确保评标委员会的组成符合《招标投标法》的规定，下列关于该评标委员会改组的做法，正确的有()。A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取两名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家【答案】B11、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD12、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽象行政行为B.行政处罚行为C.国家外交行为D.终局行政裁决行为E.行政处分行为【答案】ACD13、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡C.产品使用者无过错D.主观上存在故意E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD14、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。A.资质等级由二级晋升一级B.因不可抗力提出不能履行合同C.参与其他同类工程项目投标D.投标期间与另一投标人协商投标报价E.放弃中标【答案】BD15、承包商以“业主实质上未能履行合同义务”为由提出终止合同的通知生效后，业主的义务和责任有()。A.应迅速将履约保证退还给承包商B.应按照合同规定，向承包商支付其应得的款项C.应尽快确定已经完成的工程、货物和承包商文件的价值D.应支付此类终止所导致的承包商的利润损失和其他损失E.退还全部保留金【答案】ABD16、专利权的客体包括()。A.计算机软件B.发明C.实用新型D.工程设计E.外观设计【答案】BC17、设计人对所承担设计任务的设备工程，应依照合同规定配合安装调试或者进行安装前技术交底，解决装配中的有关()问题。A.装配人员的配备B.设计C.设计变更D.其他协助E.修改预算【答案】BC18、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额C.最终应支付的款额D.雇主应付给承包商的余额E.承包商还应付给雇主的余额【答案】AB19、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据工程师指示提交的变更建议书，应当包括的内容有()。A.变更工作说明B.变更工作进度计划C.对整个设备工程计划进行调整的建议D.变更工作的价格E.变更导致的索赔金额【答案】ABCD20、如果业主没有按照合同约定的时间给予承包商进入和占用现场的权利，承包商索赔的内容可包括()。A.延长工期B.开工日期顺延C.费用D.合理利润E.延长缺陷通知期【答案】ACD21、设备采购合同主要条款包括()。A.结算方式及期限B.违约责任C.贷款、融资方式D.合同的供货范围E.担保措施【答案】ABD22、在我国，注册商标包括()。A.商品商标B.服务商标C.集体商标D.著名商标E.证明商标【答案】ABC23、民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间()的法律规范的总称。A.权利和义务关系B.债权和债务关系C.人身关系D.财产关系E.民事责任关系【答案】CD24、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()。A.基准日期的价格或者指数B.开工日期的价格或者指数C.竣工日期的价格或者指数D.竣工时间期满日前第49天的价格或者指数E.现行的价格或者指数【答案】D25、甲建设单位和乙施工企业就施工材料质量缺陷引发了施工合同纠纷后，甲准备起诉乙。此时，甲可以向()的人民法院提起诉讼。A.甲建设单位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同订立地D.工程所在地E.乙施工企业所在地【答案】D26、根据《物权法》，用益物权包括()。A.留置权B.居住权C.土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权【答案】CD27、民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间()的法律规范的总称。A.权利和义务关系B.债权和债务关系C.人身关系D.财产关系E.民事责任关系【答案】CD28、对于分段移交的设备工程，保留金的退还程序有()。A.单位工程移交时，退还与该单位工程价值相当的保留金的40%B.单位工程移交时，退还与该单位工程价值相当的保留金的50%C.单位工程缺陷通知期期满时，再退还40%D.单位工程缺陷通知期期满时