监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库(有答案)打印版

监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库(有答案)打印版

单选题（共100题）1、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D2、竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。A.筹建B.可行性研究C.初步设计D.开工【答案】A3、搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。A.12B.20C.24D.32【答案】C4、咨询工程师的根本任务是（）。A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目【答案】A5、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。A.预备费B.基本预备费C.涨价预备费D.建设期利息【答案】B6、在建设工程质量特性中，（）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。A.适用性B.耐久性C.节能性D.安全性【答案】C7、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D8、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】B9、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A10、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程【答案】D11、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D12、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A13、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C14、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A15、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。A.严格按照国家有关档案管理的规定B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案D.建立、健全建设项目档案【答案】C16、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】A17、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。A.投资风险B.机会成本C.资金限制D.通货膨账【答案】B18、加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。A.组织措施B.避险措施C.合同措施D.经济措施【答案】C19、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】B20、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】A21、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D22、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A23、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.204.0B.248.9C.252.9D.257.2【答案】D24、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A25、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。A.原设计单位B.工程检测加固单位C.事故调查组建议的单位D.政府质量监督部门【答案】A26、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A27、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B28、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D29、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A30、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告【答案】D31、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A32、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】D33、下列属于内部审核主要目的的是（）。A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B.为受审核方提供质量改进的机会C.选择合适的合作伙伴D.证实合作方持续满足规定的要求【答案】A34、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C35、总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。A.工程开工报审表审查合格3d内B.收到工程开工报审表后C.开工日期7d前D.经建设单位认可后【答案】C36、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B37、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】B38、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C39、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A40、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A41、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。A.单桩抗压承载力试验B.单桩水平静承载力试验C.低应变动测D.高应变动测【答案】C42、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B43、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C44、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工程长【答案】B45、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位【答案】A46、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D47、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A48、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A49、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()A.超支100万元、超前50万元B.超支50万元、拖后100万元C.节约50万元、拖后100万元D.节约100万元、超前50万元【答案】B50、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【答案】D51、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A52、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过程【答案】D53、在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。A.可行性研究阶段B.初步勘察阶段C.详细勘察阶段D.方案设计阶段【答案】C54、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】D55、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B56、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.仪器仪表使用费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费【答案】D57、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B58、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B59、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B60、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5.650D.6.328【答案】B61、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内【答案】B62、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天【答案】B63、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C64、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A65、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】A66、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B67、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C68、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A69、（2019年真题）因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C70、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款凭证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格【答案】B71、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.6OOB.1200C.1800D.2200【答案】C72、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B73、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B74、模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（）。A.大模板B.滑升模板C.组合模板D.爬升模板【答案】D75、工程款支付证书由（）签发。A.专业监理工程师B.建设单位C.总监理工程师D.项目审计部门【答案】C76、（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C77、关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】B78、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B79、一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()A.活动地板面层B.塑料板面层C.大理石面层D.花岗石面层【答案】A80、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B81、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B82、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B83、（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C84、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C85、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B86、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C87、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。A.二B.三C.四D.五【答案】B88、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。A.建设单位，原设计单位B.施工单位，原设计单位C.建设单位，其他设计单位D.施工单位，其他设计单位【答案】A89、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。A.1人B.2人C.3人D.专项施工方案所确定的人数【答案】B90、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C91、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人【答案】B92、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B93、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A94、（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D95、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A96、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C97、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D98、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00【答案】C99、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C100、（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B多选题（共40题）1、拆迁补偿的形式可分为（）。A.产权调换B.房屋自建C.货币补偿D.土地补偿E.耕地占用【答案】AC2、关于行政处罚和行政许可的设定，下列哪些表述是不正确的？A.法律可以设定各种行政许可和行政处罚B.规章在尚未制定法律、法规的情形下，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额都有国务院规定C.规章也可以设定经常性行政许可D.地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚【答案】BCD3、下列属于确定型网络计划的有（）。A.计划评审技术B.双代号网络计划C.搭接网络计划D.决策关键线路法E.有时限的网络计划【答案】BC4、建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC5、工程质量事故处理方案的基本要求有（）。A.安全可靠B.不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行，经济上合理E.管理科学【答案】ABCD6、施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括（）。A.施工单位测量人员的资质证书B.施工单位特种作业人员的资质证书C.测量设备检定证书D.控制桩的保护措施E.临时水准点的测量成果【答案】ACD7、采用环境测试舱法，能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量？（）A.氡B.游离甲醛C.苯D.氨【答案】B8、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC9、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD10、BIM在项目规划设计阶段的应用，需要配合的专业有()。A.建筑专业B.结构专业C.内装专业D.幕墙专业E.机电专业【答案】AB11、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD12、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC13、根据《建筑工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件.工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料.构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD14、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的D.对专业暂估价一般应是综合暂估价，应当包括规费、税金、管理费E.暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表【答案】ABC15、工程设计是根据建设项目的（），对工程的外形和内在的实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘。A.市场需要B.政府指令C.总体需求D.内在需求E.地质勘察报告【答案】C16、（2017年真题）下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的有（）A.原材料质量规格有显著差异B.温度变化引起的允许偏差C.机械设备发生故障D.工人未遵守操作规程E.几何尺寸的微小变化【答案】ACD17、下列事故造成的后果中，属于重大质量事故的有（）。A.造成10人以上30人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.直接经济损失5000万元以上D.造成30人以上死亡E.造成50人以上100人以下重伤【答案】A18、在施工阶段，下列因不可抗力造成的损失中，属于承包人承担的有（）A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】BCD19、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B.业主负责提供的施工条件安排的是否合理、明确C.是否有进度控制人员的职责分工D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定【答案】ABD20、总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（）。A.设计单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位技术、质量部门负责人D.施工单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ACD21、位于海边的度假村设计时应优先选用以下哪种外门窗？（）A.粉末喷涂铝合金门窗B.塑料门窗C.普通钢门窗D.玻璃钢门窗【答案】D22、对于工程采用新设备、新材料，应核查（）。A.相关部门鉴定证书B.工程应用的证明材料C.实地考察报告D.专题论证材料E.设备验收方案【答案】ABCD23、工程监理单位，设备制造前质量控制的主要工作内容有（）。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检验计划和检验要求的审查【答案】D24、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC25、下列选项中，需要列入施工进度计划的施工过程有（）。A.建造类施工过程B.运输类施工过程C.制备类施工过程D.采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程E.结构安装中的构件吊运施工过程【答案】AD26、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD27、依法治国，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。关于依法治国，下列说法正确的是A.依法治国的总目标，是建设社会主义法律体系，建设社会主义法治国家B.坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治