监理工程师之合同管理提升训练题型汇编带答案

监理工程师之合同管理提升训练题型汇编带答案

单选题（共100题）1、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B2、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。A.对招标文件实质性要求存在偏差B.对招标文件非实质性要求存在偏差C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围【答案】C3、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。A.调查法B.采集法C.访问法D.描述法【答案】C4、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.40B.60C.100D.200【答案】A5、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】B6、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】A7、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】B8、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D9、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】B10、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A11、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B12、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担【答案】A13、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C14、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】A15、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C16、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A17、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48【答案】B18、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额【答案】A19、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C20、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【答案】D21、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B22、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。A.可以缩短建设周期B.减少承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案【答案】D23、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】B24、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B25、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C26、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C27、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效【答案】B28、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D29、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标【答案】D30、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C31、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C32、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C33、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C35、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C36、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（）。A.必须与其他地方所公开的信息一致B.项目名称需要与预审文件封面一致C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】D37、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】D38、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】B39、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】C40、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C41、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。A.联合体牵头人或联合体授权的代表B.联合体牵头人或联合体的代表C.联合体牵头人D.联合体的代表【答案】A42、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金【答案】A43、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B44、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）A.衡量法B.查点法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A45、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C46、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】B47、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。A.7B.14C.24D.48【答案】B48、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A.自招标文件开始发出之日起不少于15日B.自招标文件停止发售之日起不少于15日C.自招标文件开始发出之日起不少于20日D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】C49、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】C50、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B51、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A52、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A53、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C54、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式【答案】D55、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A.15B.21C.30D.60【答案】C56、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C57、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.90日【答案】B58、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C59、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A60、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A61、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A62、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单【答案】B63、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B64、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】A65、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D66、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D67、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B68、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。A.权威化B.规范化C.系统化D.科学化【答案】A69、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业【答案】D70、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】C71、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。A.九部委设计合同文本B.建设工程设计合同C.建设工程设计合同的内容D.合同文件【答案】B72、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C73、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28【答案】C74、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。A.发包人B.承包人C.监理人D.由专用条款约定的一方【答案】A75、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A76、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B77、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C78、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】D79、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款【答案】D80、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】A81、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件D.资格预审文件澄清【答案】A82、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。A.由承包人进行修复，并承担相应的费用B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用D.由设计人进行修复，并承担相应的费用【答案】B83、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】D84、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】C85、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D86、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B87、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A88、下列指标不属于比的是（）。A.某班女生人数占全班的56.9%B.某地性别比例是105%C.某小区高血压的患病率是10%D.某地2005年贫血发病率为8%E.某班性别比例是105：100【答案】A89、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D90、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日【答案】C91、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B92、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D93、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A94、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作【答案】D95、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】A96、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【答案】B97、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B98、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C99、以下勘察设计资质符合要求的是（）。A.工程勘察综合乙级资质B.工程勘察劳务甲级资质C.工程设计综合乙级资质D.工程设计专业乙级资质【答案】D100、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】D多选题（共40题）1、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】AC2、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC3、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【答案】ACD4、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。A.合同参与方中没有“工程师”这一角色B.业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作C.业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力，包括终止合同的权力D.承包商代表可向任何胜任的人员授予权力和职责，该授权应在业主收到承包商代表签署的告知通知后方能生效E.分包商都要经过业主的同意【答案】ABD5、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务"，如()。A.安装B.运输C.保险D.提供技术援助E.按时交付货物【答案】ABCD6、工程设计合同的履行过程中，设计合同中发包人的职责有（）。A.提供必要的现场开展工作条件B.保护设计人的知识产权C.控制工程设计概算D.外部协调工作E.召开设计交底会【答案】ABD7、设备采购合同采购的设备包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【答案】CD8、建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】ACD9、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。A.以货物交给招标人指定的承运人为依据B.包括出厂价，但不含增值税C.应当计入技术商务偏离加价D.包括运输费，但不包括保险费E.应当计入缺漏项加价【答案】C10、工程施工合同文本中的次要选项条款包括（）。A.通货膨胀引起的价格调整B.成本补偿合同C.多种货币D.支付承包商预付款E.管理合同【答案】ACD11、以下（）属于招标公告的内容。A.项目概况B.投标人资格要求C.评标办法D.通用条款E.招标文件的获取方式【答案】AB12、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误【答案】AB13、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从收到该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同生效之日起90天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】BCD14、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。A.合同责任单一B.固定工期、固定费用C.减少设计变更D.建设周期长E.增加承包人的索赔【答案】ABC15、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.早期警告会应由工程师发起B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】BCD16、在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系联系D.法律关系变更E.法律关系内容【答案】AB17、只能由债务人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】D18、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款【答案】D19、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】A.审查分包人施工资质B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整E.接收分包人的索赔报告【答案】AB20、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是（）。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD21、关于缔约过失责任的说法，正确的有()A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【答案】BD22、发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.发包人不提供施工设备或临时设施D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C23、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的质量C.改变合同中某一项工作的数量D.改变已批准的施工工艺或顺序E.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸【答案】BD24、下列关于勘察合同履行中发包人和勘察人的责任，说法正确的是（）。A.发包人在开始勘察前7日内提供勘察资料，并对其准确性.可靠性负责B.发包人应在收到费用结算申请后的14天内，将应付款项支付给勘察人C.试验报告应当加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.位于道路.绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请E.临时设施修建.拆除和恢复费用由勘察人承担【答案】AD25、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()A.应由业主要求分包商提供B.应由工程师要求分包商提供C.应由承包商要求分包商提供D.应由承包商认可分包工程后退还分包商E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商【答案】C26、关于勘察人指派的项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向发包人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】CD27、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理