监理工程师之交通工程目标控制能力提升模拟题附答案

监理工程师之交通工程目标控制能力提升模拟题附答案

单选题（共100题）1、围岩基本分级应由（）两个因素确定。A.围岩的坚硬程度和地下水B.围岩完整程度和初始应力C.岩石的坚硬程度和岩体的完整程度D.岩体的完整程度和地下水【答案】C2、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B3、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C4、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.碘钨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C5、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A6、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（）。A.湿黏土B.弱膨胀土C.红黏土D.粉质土【答案】D7、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D8、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B9、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A10、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B11、用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.15B.30C.45D.60【答案】B12、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D13、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C14、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A15、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C16、软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B17、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B18、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B19、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B20、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D21、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C22、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B23、价值工程的核心是（）。A.作业价值B.功能分析C.性能分析D.产品价值的提高【答案】B24、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C25、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A26、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B27、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D28、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D29、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B30、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果【答案】B31、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B32、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），（）签认交工验收证书。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B33、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D34、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A35、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A36、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D37、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C38、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A39、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C40、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】B41、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。A.12B.24C.36D.48【答案】B42、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C43、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C44、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C45、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B46、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D47、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A48、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B49、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B50、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】B51、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C52、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D53、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A54、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A55、监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.28D.42【答案】B56、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（）。A.长开挖B.晚封闭C.速反馈D.弱支护【答案】C57、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A58、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A59、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A60、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B61、关于支座安装的说法，不正确的是（）。A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D62、（）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】A63、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C64、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】A65、以下选项应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.螺栓D.主筋【答案】D66、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D67、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】A68、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D69、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B70、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B71、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C72、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】B73、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.1B.2C.3D.5【答案】D74、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D75、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】C76、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B77、下列关于士地使用权出让的期限的说法.中，正确的是()。.A.居住用地70年B.工业用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.综合用地50年【答案】A78、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B79、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B80、石砌防护构造物主要起（）作用，以防止冲刷和风化。A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】B81、关于渗沟施工的说法，错误的是（）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】B82、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A83、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】D84、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D85、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C86、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d【答案】D87、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A88、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C89、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行C.净现值大于0，方案可行D.净年值大于0，方案可行【答案】B90、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务【答案】B91、关于先张法预应力钢筋张拉施工的说法，错误的是（）。A.多根钢筋张拉时，其初应力要保持一致B.张拉程序一般为：0→初应力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（锚固）C.张拉力方向与预应力钢材在一条直线上D.同一构件内断筋数量不得超过1％【答案】D92、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】B93、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之间D.大于10年【答案】B94、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】D95、有AB两个测量员，分别测量两段不同的公路。A测量员：测量10次，公路长平均值为1500m，标准差S为0.3m；B测量员：测量10次，公路长平均值为2800m，标准差S为0.3m，则（）。A.A测量员测量精度更高B.B测量员测量精度更高C.两名测量员测量精度相同D.无法比较这两名测量员的测量精度【答案】B96、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D97、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C98、某公路工程项目，直接费为9500万元，定额直接费为8000万元，设备购置费为200万元，措施费为400万元，企业管理费为300万元，利润率按7.42%计取，则该项目的利润为（）万元。A.645.54B.660.38C.756.84D.771.68【答案】A99、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B100、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A多选题（共40题）1、旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为（）。A.老路路中B.老路路肩C.拼宽部分中部D.拼宽部分外侧E.拼宽部分路肩【答案】ABCD2、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD3、关于滑模摊铺水泥混凝土面层前，架设基准线的说法，正确的有（）。A.高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线B.横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线C.基准线桩纵向间距直线段不宜大于25mD.基层顶面到夹线臂的高度宜为450-750mmE.单根基准线的最大长度不宜大于450m【答案】ABD4、编制投标报价时，直接工程费计算方法包括（）。A.定额单价分析法B.实物量法C.工序单价分析法D.总价控制法E.单价控制法【答案】ACD5、我国《民事诉讼法》规定了两审终审制度，但对下列哪些案件的审理，实行一审终审，当事人不得上诉？A.北京西城区人民法院审理张某和李某的5000元借款纠纷案件，本案事实清楚、权利义务关系明确，争议不大B.选民资格案件C.涉及子女抚养和财产分割的离婚案件D.房产继承案件【答案】AB6、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果，甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款。为此，乙公司向法院申请支付令，要求甲公司支付货款。在支付令异议期间，甲公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一法院提起诉讼，要求退货。下列说法中哪些是不正确的？A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果D.甲公司起诉后，受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】ACD7、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的专项应急预案C.现场处置方案D.现场处理方案E.综合演练预案【答案】ABC8、下列关于工程费用监理作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】ABD9、施工进度计划的实施保证，从内容上可概括为（）。A.组织保证B.质量保证C.技术保证D.合同保证E.安全保证【答案】ACD10、支护是指隧道开挖后，用于控制围岩变形、防止坍塌所及时施作的支护。其中，锚杆支护的锚杆的种类包括（）。A.低预应力锚杆B.非预应力锚杆C.预应力锚杆D.高预应力锚杆E.长锚杆【答案】ABC11、事故报告内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故的简要经过D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故的等级【答案】ABCD12、施工单位的安全培训教育的分类包括（）。A.“三类人员”培训教育B.特种作业人员培训教育C.进场安全教育D.三级安全教育E.安全继续教育【答案】ABCD13、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD14、关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。A.在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的沥青B.对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青C.对旅游公路应选用黏度较小的沥青等级。D.汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青E.服务区、停车场等行车速度慢的路段，宜采用黏度大的沥青【答案】ACD15、分项工程应按照（）等项目分别检查。A.基本要求B.关键项目C.外观质量D.原材料质量E.质量保证资料【答案】AC16、对质量缺陷的处理必须坚持以下原则，描述错误的是（）A.监理工程师具有质量否决权B.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属C.施工中，前道工序有缺陷，在未经监理工程师认可之前不准进行下一道工序D.施工单位可以拒绝执行监理工程师对质量缺陷的处理意见E.施工单位对质量缺陷的处理完成后，可以不接受监理工程师的检查、验收【答案】D17、高路堤路段应优先安排施工，宜预留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6个月B.5个月C.4个月D.1个季度E.1个雨季【答案】A18、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC19、以下案件中当事人不可以申请再审的是：A.已经发生效力的解除婚姻关系的判决中关于财产分割的部分B.特别程序审理的案件C.依照再审程序审理的案件D.当事人认为调解书的内容不公正的调解结案的案件【答案】BD20、下列关于石灰稳定材料路拌法施工的说法正确的是（）。A.生石灰块应在使用前7～10d充分消解，消解后的石灰应保持一定的湿度B.消石灰宜过10mm筛，并尽快使用C.被稳定材料宜先摊平并用两轮压路机碾压1～2遍，再人工摊铺石灰D.用刮板将石灰均匀摊开，表面应没有空白位置E.细粒材料应经一夜闷料【答案】ACD21、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD22、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD23、关于喷射混凝土说法正确的是（）A.应一次将混凝土喷射到位B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行C.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行D.未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于2hE.喷射混凝土的回弹物，不得重新用作喷射混凝土材料【答案】BCD24、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工D.隧道水泥混凝土面层施工E.桥面铺装的施工【答案】BCD25、基层施工准备阶段的质量监理对象包括（）。A.施工机械设备B.混合料拌和厂的位置C.所使用的原材料D.混合料配合比设计试验报告E.具体施工方案【答案】ABCD26、下列对施工机械使用的安全监督的说法正确的有（）。A.可在场内道路任意行驶B.机械进场的必须经过安全检查C.施工机械操作人员必须建立机组责任制D.禁止无证人员操作E.施工机械操作人员会操作即可，无须证件【答案】BCD27、童童系一9岁儿童，玩耍中将同学小明的左眼捅瞎，其父林某代其进行诉讼，被法院判决赔偿对方医药费等30万元。执行开始后，林某拒不履行，并欲带童童出国定居。此种情况下：A.法院可以依职权采取限制出境措施B.对方可书面申请法院采取限制出境措施C.童童提供充分、有效的担保或者小明父亲同意的，可以解除限制出境措施D.法院可以限制林某高消费，包括购买生活用车辆【答案】ABCD28、跨径较大的拱圈或拱肋，应沿拱跨方向分段对称浇筑。分段的位置宜设置在（）。A.拱顶B.1/2跨径C.拱脚D.拱架节点处E.施工缝【答案】ACD29、财务费用指施工企业为筹集资金提供投标担保、预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用，包括（）。A.企业经营期间短期贷款利息