2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案

单选题（共200题）1、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A2、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划【答案】C3、某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周、丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6【答案】B4、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B5、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。A.40，10B.30，10C.40，20D.30，20【答案】A6、下列不属于可行性研究作用的是（）。A.投资决策的依据B.编制项目建议书的依据C.筹措资金的依据D.编制初步设计文件的依据【答案】B7、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55【答案】B8、城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕C.有完整的技术档案和施工管理资料D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】A9、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B10、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。A.2300B.2550C.2630D.2930【答案】B11、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B12、编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（）中。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.单位工程概算表D.编制说明【答案】D13、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A14、下列选项中，属于其他直接费定额的是()A.企业管理费定额B.夜间施工增加费定额C.机械消耗定额D.建设单位管理费定额【答案】B15、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。A.功能最好B.成本最低C.价值最高D.技术最新【答案】C16、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A17、（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。A.检验批施工完成后就可以验收B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收C.检验批应在分项工程验收后验收D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】D18、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。A.协商B.有条件C.专门D.重新【答案】D19、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C20、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B21、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B22、建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（）的特点。A.差异明显B.需单独计算C.确定依据复杂D.确定层次繁多【答案】B23、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A24、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B25、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。A.流水段B.工作面C.流水节拍D.流水步距【答案】B26、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A27、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C28、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。A.总价B.成本加酬金C.单价D.可调总价【答案】C29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式【答案】A30、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D31、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C32、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B33、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B34、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A36、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C37、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数【答案】D38、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D39、卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C40、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D41、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B42、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是()A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.质量体系过程评价【答案】C43、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D44、在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】C45、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A46、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B47、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C48、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D49、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C50、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C51、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批【答案】B52、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53【答案】B53、项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。A.将质量认证材料报质检部门审批B.将质量认证材料报建设单位确认C.组织专题技术论证D.组织设计人员复核【答案】C54、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C55、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A56、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B57、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A58、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B59、（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D60、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A61、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费【答案】B62、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B63、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量【答案】D64、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D65、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案A.15B.20C.25D.30【答案】A66、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C67、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B68、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表【答案】A69、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。A.一般占贷款金额的5%B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C70、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A71、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D72、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D73、在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（）。A.单位工程B.单项工程C.检验批D.分项工程【答案】D74、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A75、按工程质量事故等级分类，造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B76、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B77、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108【答案】A78、用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A79、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A80、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C81、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B82、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.非破损的雷达法B.电磁感应法C.凿开混凝土D.超声波对测法【答案】D83、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则投资偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.?13D.?11【答案】D84、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D85、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B86、关于建设工程发包的说法错误的是（）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】A87、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A88、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B89、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D90、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位未按施工方案施工【答案】A91、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C92、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A93、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B94、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A95、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D96、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。A.①→②→③→④B.①→③→②→④C.①→③→④→②D.②→①→③→④【答案】C97、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A98、（2021年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。A.试运行三个月，并通过全部专项验收B.试运行三个月，并通过主要专项验收C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】A99、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值【答案】A100、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。A.分包单位B.材料供应单位C.施工总承包单位D.建设单位【答案】D101、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A102、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A103、（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C104、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A105、（）是计量监理的基础。A.质量监理B.投资监理C.投资控制D.进度控制【答案】A106、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.整改通知书D.责令停工、立即整改【答案】A107、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。A.协商B.有条件C.专门D.重新【答案】D108、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B109、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D110、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（）。A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费【答案】C111、（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B112、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A113、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A114、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A115、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】C116、编制工程项目总进度计划是属于（）的进度控制任务。A.决策阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】B117、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A118、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C119、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.详细勘察D.收尾勘察【答案】D120、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金A.(1)(2)(5)(6)B.(1)(3)(5)(6)C.(1)(4)(5)(6)D.(2)(3)(5)(6)【答案】C121、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】A122、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】A123、投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。A.年销售收入与固定资产投资B.年销售收入与总投资C.年净收益总额与投资总额D.年净收益总额与固定资产投资【答案】C124、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C125、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费用和利润【答案】D126、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C127、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A128、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A129、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】A130、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C131、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A132、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。A.贷款期限在1月以内的贷款B.贷款期限在3月以内的贷款C.贷款期限在6月以内的贷款D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】D133、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。A.专业性质B.设备类别C.专业系统D.设计系统或组别【答案】D134、常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A135、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B136、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】C137、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D138、现浇混凝土楼板综合单价中包含的费用是：()A.钢筋制作费B.混凝土制作费C.模板制作费D.钢筋绑扎费【答案】B139、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A140、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构【答案】D141、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B142、房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。A.施工单位B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位C.第三方咨询机构D.参建各方共同协商【答案】B143、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费【答案】B144、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控制分界点的分解方法是（）。A.按项目组成分解B.按承包单位分解C.按施工阶段分解D.按计划期分解【答案】C145、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】A146、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D147、（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C148、下列()不是BIM软件的特点。A.操纵可视化B.信息完备性C.渲染精美性D.信息互用性【答案】C149、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D150、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】C151、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B152、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D153、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差为零D.关键工作的总时差最小【答案】D154、关于生产、销售假药、劣药犯罪，下列哪些选项是错误的？A.销售少量根据民间传统配方加工制作的药品，或者销售少量未经批准进口的国外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治的，成立销售假药罪，应当从轻或者减轻处罚B.以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，情节严重的，成立生产、销售假药罪C.将生产、销售假药罪中的“销售”解释为包括“为出售而购买、储存的行为”，属于扩大解释D.以生产、销售假药、劣药为目的，印制包装材料、标签、说明书的，成立非法经营罪【答案】A155、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量小、工期短C.工程量大、工期长D.工程量小、工程长【答案】C156、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C157、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提B.设计进度控制是施工进度控制的基础C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】D158、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。A.确定质量方针、质量目标B.加强与顾客的沟通与联络C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】A159、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C160、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C161、某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%，5年内等额还本付息，设备购置后即用于生产，获得收益，若企业期望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元，则各期收益至少为（）万元。A.42.76B.50.00C.52.76D.62.76【答案】D162、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D163、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】B164、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】B165、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。A.监理工程师，建设单位B.施工单位，项目监理机构C.施工单位，建设单位D.监理工程师，项目监理机构【答案】B166、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。A.112.00B.112.68C.132.47D.152.19【答案】B167、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是()。A.GB／T19000-2000B.GB／T19001-2000C.GB／T19004-2000D.ISO19011【答案】A168、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C169、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A170、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】C171、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D172、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D173、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C174、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B175、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C176、编制物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.确定物资的来源C.有足够的资金D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】A177、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A178、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A179、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.勘察阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段【答案】B180、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D181、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C182、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B183、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】B184、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A185、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.1194.39B.1302.97C.1308.14D.1313.82【答案】D186、住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。A.建设要求B.建设进程C.建设资金D.建设周期【答案】D187、（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D188、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A189、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()A.采用更先进的施工方法B.增加每天的施工时间C.实施强有力的施工调度D.增加施工作业面【答案】A190、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B191、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B192、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D193、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.延后【答案】C194、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】B195、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。A.设计单位意见B.协商文件C.建设单位意见D.质量监督部门意见【答案】B196、建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。A.合同约定B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A197、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测【答案】A198、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B199、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D200、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】B多选题（共100题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）的规定，下列选项属于综合单价内容的是（）A.人工费B.材料费C.税金D.企业管理费与利润E.施工机具使用费【答案】ABD2、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）属于较大质量事故的条件。A.造成3人以上10人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失E.造成10人以上30人以下死亡【答案】ABD3、关于涂饰工程的基层处理，下列哪项不符合要求？（）A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆B.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于10%C.基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝D.厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子【答案】B4、为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确规定的原则有（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.关系管理E.稳定发展【答案】ABCD5、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括()A.基本处理过程描述B.施工方提供的有关数据及资料C.质量问题处理依据D.施工方质量问题处理方案E.对处理结果的检查、鉴定和验收结论【答案】AC6、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B7、钢筋连接要符合设计和规范要求，其中闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行（）。A.外观质量检查B.物理性能检验C.力学性能检验D.无损检验E.冷弯性能验收【答案】AC8、建设工程项目初步设计的深度应能满足()的要求。A.土地征用B.工程招标和造价控制C.主要材料订货D.项目建设总投资控制E.施工准备与生产筹备【答案】A9、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD10、下列关于剥夺政治权利附加刑的执行，说法错误的是哪项?A.被判处管制的罪犯，被剥夺政治权利的，附加刑与主刑刑期相等，同时执行B.被判处有期徒刑的罪犯，被剥夺政治权利的，从有期徒刑执行完毕或假释之日起，执行剥夺政治权利附加刑C.被判处无期徒刑的罪犯，一般要剥夺政治权利，其刑期与主刑一样，同时执行D.被判处拘役的罪犯，被剥夺政治权利的，从拘役执行完毕之日起，执行剥夺政治权利附加刑【答案】C11、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量验收合格的规定有()。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】ABCD12、按造价形成划分的建筑安装工程费，其他项目费包括（）。A.暂列金额B.工程设备暂估价C.计日工D.材料暂估价E.总承包服务费【答案】AC13、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD14、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，只可以补偿承包人工期和费用的有（）。A.施工过程中发现文物、古迹B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备D.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求E.发包人提供资料错误导致承包人的返工【答案】AB15、关于法国法的历史，下列说法正确的有A.拿破仑时期的“六法”体系包括宪法典、民法典、刑法典、民事诉讼法典、刑事诉讼法典和行政诉讼法典六部重要法典B.法国大革命期间，国民会议通过了著名的《独立宣言》，第一次明确而系统地提出了资产阶级民主和法制的基本原则C.法国1971年宪法是欧洲大陆第一部成文宪法，其中明确规定废黜国王，建立共和政体D.1875年宪法是法国历史上实施时间最长的一部宪法，它包括三个宪法性文件：《参议院组织法》、《政权组织法》和《国家政权机关相互关系法》【答案】D16、建设单位决定采用哪种合同形式，通常综合考虑（）因素。A.设计工作深度B.工程进度要求的紧迫程度C.质量要求的高低D.项目的复杂程度E.施工单位的要求【答案】ABD17、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD18、根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.履约保证金()【答案】BCD19、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，下列属于内部审核目的的有（）。A.在外部审核前做好准备B.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度C.对不合格的重要程度及风险性进行确认，判断是否需要采取纠正措施D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性E.验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行【答案】ABD20、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD21、工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括（）。A.协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同B.审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报监理单位C.检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况D.检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查E.审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收【答案】ACD22、钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽检【答案】AD23、工程网络计划中的关键线路是指()的线路。A.单代号搭接网络计划中由关键工作组成B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线E.双代号时标网络计划中由关键节点组成【答案】BC24、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款签证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格E.取消承包人的经营资格执照【答案】ACD25、镇静钢、半镇静钢是按照以下哪种方式分类的？（）A.表观B.用途C.品质D.冶炼时脱氧程度【答案】D26、进口设备装运港交货价包括()A.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价【答案】ABD27、在使用Revit进行项目设计、管理时，下列哪些属于基本文件格式()A.CAD格式B.ret格式C.rvt格式D.rft格式E.rfa格式【答案】BCD28、下列关于施工单位质量责任描述正确的有（）。A.可以将其工程转包给信任的其他施工单位B.不能承揽超越其资质等级业务范围以外的工程C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担法律责任D.未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计E.不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品【答案】BD29、在工程施工质量控制活动中，监理通知单可以由（）签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人E.监理员【答案】AB30、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（）进行验收。A.严格按施工验收标准及有关规范B.结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果C.依据质量事故调查报告的结果D.依据质量事故技术处理方案的要求E.通过实际量测、检查各种资料数据【答案】AD31、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（）。A.人的身体素质B.材料的选用是否合理C.施工机械设备的价格D.施工工艺的先进性E.工程社会环境【答案】ABD32、关于加气混凝土砌块墙的使用条件，下列哪项是错误的？（）A.可用于非承重外墙B.不宜在厕、浴等易受水浸及干湿交替的部位使用C.不可用于女儿墙D.用于外墙应采用配套砂浆砌筑、配套砂浆抹面或加钢丝网抹面【答案】C33、下列选项中，属于不可竞争性费用的有（）。A.安全文明施工费B.措施项目费C.其他项目费D.规费E.增值税【答案】AD34、工程项目年度计划的内容包括（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度设备平衡表D.年度设计出X计划表E.年度竣工投产交付使用计划表【答案】BC35、为了有效地控制建设工程投资，从经济上采取措施包括（）。A.明确投资控制者及其任务B.深入技术领域研究节约投资的可能性C.动态地比较投资的实际值和计划值D.严格审核各项费用支出E.采取节约投资的奖励措施【答案】CD36、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。A.项目管理费B.管理系统费用C.开工试车费D.业主的行政性费用E.电气安装费【答案】ACD37、关于质量检测单位的质量责任和义务描述正确的有（）。A.完成检测业务后，应当及时出具检测报告B.质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在施工单位监督下现场取样C.检测人员不得同时受聘于两个检测机构D.任何单位和个人不得明示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告E.不得转包检测业务【答案】ACD38、根据《计价规范》规定，因不可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用【答案】AD39、关于投资收益率指标优劣的说法，正确的有()。A.经济意义明确、直观，计算简便B.一定程度上反映了投资效果的优劣C.考虑了资金时间价值D.考虑了投资收益的时间因素E.正常生产年份的选择比较困难【答案】AB40、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（）。A.法律变化引起价格调整B.承包人遇到不利物质条件C.施工过程发现文物D.发包人要求向承包人提前交付工程设备E.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】BC41、虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要包括()。A.虚拟施工使施工方法变得可视化B.虚拟施工使施工方法验证过程化C.虚拟施工使施工组织控制化D.虚拟施工使施工方案规范化【答案】ABC42、（2020年真题）流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC43、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对()实行见证取样。A.工程材料B.设备的预埋件C.承重结构的混凝土试块D.承重墙体的砂浆试块E.结构工程的受力钢筋【答案】ACD44、年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的（）等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。A.建筑面积B.建设条件C.投资额D.新增生产能力E.新增固定资产【答案】ACD45、年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的（）等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。A.建筑面积B.建设条件C.投资额D.新增生产能力E.新增固定资产【答案】ACD46、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC47、（2021年真题）工程网络计划优化的目的有（）。A.使计算工期满足要求工期B.按要求工期寻求资源需用量最小的计划安排C.工期不变条件下资源强度最小D.寻求工程总成本最低时的工期安排E.工期不变条件下资源需用量尽可能均衡【答案】AD48、下列关于全数检验和抽样检验的说法中，正确的有（）。A.破坏性检验，不能采取全数检验方式B.进行全数检验，可以绝对保证100%的合格品C.破坏性试验，不能采用抽样检验的方式D.抽样检验可用于破坏性检验和生产过程的质量监控，完成全数检测无法进行的检测项目E.抽样检验具有节省人力.物力.财力.时间和准确性高的优点【答案】AD49、监理总进度分解计划按工程进展阶段分解可分为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工阶段进度计划D.动用前准备阶段进度计划E.工程竣工进度计划【答案】ABCD50、各单位工程的施工期限应根据合同工期确定，同时还要考虑（）因素。A.建筑类型B.施工方法C.施工管理水平D.施工机械化程度E.施工成本【答案】ABCD51、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于循证决策的基本内容有（）。A.收集与目标有关的数据和信息B.建立组织的发展前景C.过程策划D.了解组织的现状和发展趋势E.权衡决策【答案】AD52、工程量清单是（）的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.建设工程计价D.支付工程进度款E.办理工程结算【答案】ACD53、某20层的办公楼，办公室的室内装修用料如下，其中哪项是错误的？（）A.楼地面：贴地板砖B.内墙面：涂刷涂料C.顶棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶D.踢脚板：木踢脚板【答案】D54、设备招标采购一般用于（）的订货。A.大型、复杂、关键设备B.成套设备C.电气设备D.暖卫设备E.生产线设备【答案】AB55、5D全真模型平台虚拟原型工程施工，对施工过程进行可视化的模拟，包括()，具有更大的可预见性，将改变传统的施工计划、组织模式。A.工程设计B.现场环境C.资源使用状况D.人员配置【答案】ABC56、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工