监理工程师之水利工程目标控制题库检测A卷含答案

监理工程师之水利工程目标控制题库检测A卷含答案

单选题（共100题）1、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C2、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C3、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C4、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D5、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D6、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A7、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D8、在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天、第15天和第13天，则工作B的最迟开始时间为第（）天。A.13B.10C.5D.15【答案】C9、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A10、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D11、袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】A12、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C13、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A14、利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润【答案】C15、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D16、PPP模式下，（）负责融资、建设及经营。A.政府部门B.金融机构C.中标单位D.特殊目的公司【答案】D17、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。A.28B.14C.7D.21【答案】A18、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C19、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B20、对于不可抗力后果承担描述，不正确的是（）。A.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B.施工设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡D.工期延误损失由发包人承担【答案】D21、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A22、标准规定质量管理体系要求，用于组织的产品提供信任，用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】B23、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D24、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D25、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D26、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C27、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C28、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。A.临时工程B.独立费用C.基本预备费D.价差预备费【答案】C29、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B30、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D31、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D32、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】D33、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B34、监理实施细则中的进度部分，由负责进度控制工作的监理工程师组织（）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】A35、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（）处。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C36、承包人应在坝基岩石灌浆对灌浆孔压水试验，压力可为灌浆压力的（）%，但不大于1MPa。A.70B.80C.90D.100【答案】B37、下列不属于设备及工器具购置费组成部分的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.工具器具及生产家具购置费D.施工机具使用费【答案】D38、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C39、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】C40、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C41、当采用计数抽样检验中的一次抽样检验方案实际抽检时，合格判定数为c，检验出的不合格品数为d，当（）时，判定为不合格批，拒绝该检验批。A.d＜CB.d>C.d=CD.d≥C【答案】B42、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓【答案】B43、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B44、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D45、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A46、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B47、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D48、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】C49、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B50、施工过程质量保证子体系属于（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.合同保证子体系【答案】C51、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A52、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B53、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C54、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A.4B.3C.2D.1【答案】C55、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是()。A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制B.无论哪一种箭线均应在其末端绘出箭头C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下加注日历时间【答案】A56、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D57、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。A.分部试验B.分项试验C.工序试验D.工艺试验【答案】D58、水利工程施工分析进度状况，对存在的问题提出建议与意见，编写进度报告的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.设计单位【答案】B59、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B60、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。A.15B.20C.25D.10【答案】C61、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A62、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B63、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C64、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D65、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B66、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A67、质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论。A.专家论证B.目测观察C.实验数据D.检查验收【答案】D68、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】A69、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C70、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B71、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润800万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B72、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D73、跟踪检测和平行检测工作都应由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】D74、在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为（）。A.不合格B.基本合格C.基本优良D.合格【答案】D75、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B76、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.90【答案】C77、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D78、平面闸门安装中，二期混凝土一次浇筑高度不宜超过（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D79、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D80、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B81、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C82、当检验批、分项或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理【答案】A83、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工作的持续时间的准确性【答案】A84、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D85、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C86、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。A.测试B.评价C.比较D.备案【答案】D87、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D88、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】D89、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C90、分析要领的方法是（）。A.头脑风暴法B.专家会议法C.逻辑推理法D.独立分析法【答案】C91、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C92、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B93、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。A.四B.三C.二D.一【答案】D94、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B95、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，在合同实施过程中，由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力，项目法人的正确做法是（）。A.要求承包人继续施工B.转包相关工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推荐分包人【答案】D96、在某工程双代号网络中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D97、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D98、塑性混凝土应在浇筑完毕后应根据环境因素确定浇筑后的养护时间，正常情况下应在浇筑完毕后（）小时内开始洒水养护。A.6～20B.5～20C.6～18D.5～18【答案】C99、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A.4B.12C.24D.48【答案】D100、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D多选题（共40题）1、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程B.引水工程C.水电站工程D.河道工程E.堤防工程【答案】ABD2、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A3、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）。A.监理人的质量保证体系B.分包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】D4、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC5、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD6、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD7、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD8、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系B.跨国银行的法律管制C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制D.跨国税收关系【答案】ABCD9、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD10、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC11、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。A.施工过程发现文物B.异常恶劣的气候条件C.发包人的原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【答案】AD12、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。A.施工准备B.主体工程施工C.建设工期D.基础工程施工E.结构工程施工【答案】AB13、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研究。A.技术B.经济C.社会D.征地E.环境【答案】ABC14、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC15、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC16、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害，乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成立盗窃罪的间接正犯C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的，因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立共犯【答案】D17、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产，罚金刑被吸收D.甲犯A罪判处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了B罪，被判处3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C18、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD19、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】ACD20、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD21、下列属于流转税的有（）。A.财产税B.消费税C.增值税D.资源税E.关税【答案】BC22、全面质量管理的基本观点有（）。A.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD23、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD24、工程网络计划的关键路线是指（）。A.长度最长的路线B.全部由关键工作组成的路线C.时标网络计划中没有波形线的路线D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线【答案】ABC25、服务大局是社会主义法治的重要使命,以下说法不正确的是、（)A.正确认识大局,牢牢把握大局，是服务大局的首要前提B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根本标准【答案】C26、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害，乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成立盗窃罪的间接正犯C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的，因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立共犯【答案】D27、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC28、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD29、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD30、刚从法学院毕业的甲、乙、丙三人都准备做律师,在谈到律师具有的权利义务的时候三人有着不同的看法。A.甲①和乙②的说法均错误B.甲②和丙②的说法均正确C.甲①、乙①和丙①的说法均正确D.甲①、乙②和丙①的说法均错误【答案】AD31、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度D.终裁确定的反倾销税额高于