监理工程师之土木建筑目标控制复习试题带答案二A4排版

监理工程师之土木建筑目标控制复习试题带答案二A4排版

单选题（共100题）1、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】B2、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B3、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D4、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C5、根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】B6、监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。A.编制物资供应招标文件B.确定物资供应分包方式及分包合同清单C.审核物资供应计划D.办理物资运输及进出口许可证【答案】C7、在单代号搭接网络计划中，关键线路上（）。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.节点的最早时间等于最迟时间D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】A8、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D9、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B10、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C11、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C12、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4【答案】A13、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C14、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B15、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】B16、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C17、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。A.领导力B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】A18、实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。A.工程竣工验收B.承包单位进行自检C.工序产品质量评定D.施工过程作业活动【答案】C19、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】B20、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度【答案】B21、关于最终结清的阐述中，正确的是（）。A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】C22、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D23、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A24、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B25、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A26、下列有关工程质量控制的主体划分，正确的是（）。A.监理单位属于自控主体B.政府部门属于自控主体C.建设单位属于监控主体D.施工单位属于监控主体【答案】C27、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A28、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D29、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D30、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（）。A.施工机具使用费B.安全文明施工费C.脚手架工程费D.社会保险费【答案】C31、某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D32、钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】D33、灰土垫层应采用熟化石灰与黏土的拌合料铺设，其厚度不应小于()mm。A.60B.100C.120D.150【答案】B34、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D35、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】C36、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A37、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。A.15％B.5％C.10％D.20％【答案】A38、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C39、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。A.设计代表B.承包单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C40、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程【答案】B41、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】C42、关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】C43、对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B44、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。A.2日B.7日C.7个工作日D.15个工作日【答案】D45、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B46、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A47、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？()A.4～6mmB.6～8mmC.8～12mmD.12～15mm【答案】C48、某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。A.72B.84C.120D.1572【答案】A49、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】D50、投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。A.已完成工作量×预算单价B.计划工作量×预算单价C.已完成工作量×实际单价D.计划工作量×实际单价【答案】A51、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8dB.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10dC.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】B52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。A.15％B.5％C.10％D.20％【答案】A53、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A54、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。A.设计工作概况B.存在的问题及建议C.技术参数是否先进合理D.有关部门审查意见的落实情况【答案】C55、分部工程质量验收应符合的规定是()。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整【答案】A56、根据GB／T19000?2000族标准，组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定A.产品标准B.质量方针C.质量计划D.质量要求【答案】B57、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B58、（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】D59、标底价格在招投标过程中的主要作用是作为()A.签订合同的价格依据B.投标报价的依据C.评定标价的参考值D.确定中标价的标准【答案】C60、建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C61、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D62、下列有关法的效力的表述，不正确的是？A.法的效力包括对人、对事、时间、空间效力，其中对人和对事的效力优先于时间和空间的效力B.法的效力源于国家强制力本身C.刑事法律的效力采取从旧兼从轻原则，是为了防止国家权力的滥用和扩张D.保护主义原则，是为了保护本国及其公民在外国的利益【答案】B63、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备出现故障【答案】A64、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】A65、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C66、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。A.对施工进行跟踪管理的人员分配B.明确施工跟踪人员的任务分工C.编制投资控制工作计划D.编制施工的组织设计【答案】D67、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。A.采购合同B.技术标准C.质量证明文件D.设计文件要求【答案】C68、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】B69、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A70、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B71、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C72、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉【答案】A73、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。A.建设项目B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】D74、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A75、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D76、对用于工程的主要材料，在材料进场时()应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.总监理工程师代表【答案】A77、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()A.先进性、可操作性B.可行性、精确性C.先进性、经济性D.可行性、创新性【答案】B78、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.6C.8D.9【答案】B79、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C80、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D81、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A82、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B83、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B84、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425【答案】D85、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B86、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C87、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D88、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B89、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D90、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C91、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A92、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A.返工B.补强C.不作D.延后【答案】C93、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工【答案】B94、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C95、（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。A.1B.2C.3D.4【答案】A96、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A97、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A98、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】D99、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A100、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A多选题（共40题）1、向生产厂家订购设备时，为了保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。对供货厂商进行初选的内容包括（）。A.过去几年的资产负债表B.供货厂商的资质C.设备生产方式D.近几年供应、生产、制造类似设备的情况E.各种检验检测手段【答案】ABD2、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价计入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD3、（2021年真题）相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC4、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C5、以下有关水玻璃的用途哪项不正确？（）A.涂刷或浸渍水泥混凝土B.调配水泥防水砂浆C.用于土壤加固D.配制水玻璃防酸砂浆【答案】B6、建设单位对初步设计的总体要求包括（）。A.建设规模、建设标准的要求B.总体布局和单体布置的要求C.节约投资、降低运营成本的要求D.项目扩建与预留场地的要求E.资金来源的落实情况【答案】ABCD7、流水施工方式具有的特点（）。A.提高劳动生产率B.提高技术水平C.有利于资源供应的组织D.不利于施工现场的文明施工E.工期较长【答案】ABC8、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”包括的基本内容的有（）。A.应用PDCA循环B.过程策划C.评估过程风险D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】ABCD9、项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有()A.是否按工程设计文件、工程建设标准和审批的施工方案施工B.使用的工程材料、构配件和设备是否合格C.实际费用支出是否与资金使用计划一致D.施工现场质量管理人员是否到位E.特种作业人员是否持证上岗【答案】ABD10、根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.履约保证金()【答案】BCD11、关于我国宪法修改问题的表述，下列哪一项正确？()A.我国于1979年第一次以附修正案的方式修改宪法B.1999年宪法修正案第一次规定了“社会主义初级阶段”的内容C.1999年宪法修正案规定，国家对私营经济和个体经济实行指导、帮助和监督D.1988年宪法修正案第一次把“私营经济”规定进了宪法之中【答案】D12、在承包人索赔中，总部管理费可以按照（）计算。A.银行同期贷款利率B.投标书中总部管理费比例（3%～8%）C.公司总部统一规定的管理费比率D.工程延期总天数和每日管理费E.误期损害赔偿费的费率【答案】BCD13、ISO9000质量管理体系中，质量管理原则之一是要求以顾客为关注焦点，这里的顾客是指()。A.所有个人或组织B.消费者C.最终使用者D.采购方E.零售商【答案】BCD14、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD15、下列有关我国刑事诉讼法律援助的说法正确的是、()A.贯穿于从侦查到审判的各个诉讼阶段B.法律援助对象限于犯罪嫌疑人、被告人和被害人、自诉人C.所提供援助的范围既包括进行刑事辩护和代理，也包括提供法律咨询和服务D.被告人是未成年人而没有委托辩护人的，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助，无须对被告人进行经济状况的审查【答案】ACD16、BIM技术在招投标中的应用优势有()。A.提高了招投标的效率B.提高了招投标的质量C.提升了施工方竞标能力D.节省了招投标阶段的成本E.提升了行业招投标管理水平【答案】ABC17、下列关于线路、关键线路和关键工作的说法正确的是（）。A.总持续时间最长的线路称为关键线路B.关键线路上的工作称为关键工作C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移E.关键工作的紧后工作一定也是关键工作【答案】ABD18、工程材料进场必须有（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.产品营业证D.质量保证书E.使用说明书【答案】ABD19、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】AC20、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD21、监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有（）。A.质量事故的工程部位B.事故发生的原因C.事故的责任人及其责任D.事故处理的过程E.事故处理的结果【答案】ABD22、下列关于设备采购的质量控制，说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，主要用于大型非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD23、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】ABD24、FIDIC施工合同条件下，进行下列工程变更的估价时，所涉及的工作宜采用新的费率或价格的有()A.实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动大于10%的工作B.工程量的变化与规定费率的乘积超过了中标合同金额的0.01%的工作C.工程量的变化直接造成单位成本的变动超过0.1%的工作D.不是合同中规定的固定费率项目的工作E.根据变更指令增减的工作【答案】ABD25、（2017年真题）项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD26、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】