监理工程师之合同管理通关题库高分版A4可打印版

监理工程师之合同管理通关题库高分版A4可打印版

单选题（共100题）1、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】D2、关于民事责任的说法错误的是（）A.民事责任包括合同责任与侵权责任B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定【答案】D3、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B4、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】D5、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D6、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。A.发包人B.承包人C.监理人D.由专用条款约定的一方【答案】A7、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A8、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】D9、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C10、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D11、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B12、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】B13、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】B14、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A.30万元B.25万元C.20万元D.55万元【答案】C15、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价【答案】C16、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B17、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21【答案】A18、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C19、保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人【答案】B20、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D21、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。A.安全.服务.成本B.安全.风险.成本C.风险.服务.成本D.安全.服务.费用【答案】A22、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B23、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D24、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D25、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C26、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B27、关于投标保证有效期的说法，正确的是()A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B28、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。A.承包人B.发包人C.政府部分D.发包人和承包人【答案】B29、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】C30、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【答案】D31、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。A.35%～40%B.20%～25%C.30%～35%D.25%～30%【答案】D32、以下（）不属于健康状况信息。A.个人疾病史B.体检信患C.生化指标D.行为信息【答案】D33、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C34、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()A.开放式B.箱体式C.通道式D.廊道式【答案】A35、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】B36、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】A37、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A38、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dBC.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dBD.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB【答案】B39、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C40、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C41、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C43、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A44、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D45、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A46、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】C47、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B48、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C49、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B50、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】D51、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份【答案】A52、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A.电子投标文件上传完成时间B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】D53、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】C54、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B55、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D56、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.28D.42【答案】D57、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】D58、（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】B59、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D60、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C61、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D62、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A63、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D64、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B65、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理【答案】B66、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D67、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D68、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险C.不可预见的物质条件包括气候条件D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D69、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B70、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A71、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。A.设计招标文件无法提出技术经济指标B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】D72、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D73、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D74、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】B75、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划【答案】A76、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任【答案】C77、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D78、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审【答案】B79、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C80、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A81、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月A.6B.8C.9D.12【答案】A82、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】D83、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C84、灭菌乳的质量检验项目包括（）。A.硝酸盐B.蛋白质和脂肪C.酸度和杂质D.非脂乳固体E.微生物【答案】A85、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】C86、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C87、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】D88、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C89、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.90日【答案】B90、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B91、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C92、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D93、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。A.人群没法随机分配B.人力不足C.实施过程未设计同期对照D.不能开展平行随机对照试验【答案】B94、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】A95、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C96、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】C97、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B98、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B99、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】A100、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】A多选题（共40题）1、下列选项属于设计合同设计人违约的有（）。A.设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包B.设计文件不符合法律以及合同约定C.发包人未按合同约定支付设计费用D.设计人无法履行或停止履行合同E.设计人不履行合同约定的其他义务【答案】ABD2、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。A.CM合同属于管理承包合同B.CM合同采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商属于专业咨询机构E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理【答案】ABC3、下列属于资格预审公告的是（）。A.项目资金落实情况B.项目概况与招标范围C.申请人资格要求D.资格预审方法E.发布公告的媒介【答案】BCD4、根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（）。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【答案】BCD5、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。A.降低工程造价B.缩短工期C.提高工程运行效益D.超长的使用寿命E.较高的工程质量【答案】ABC6、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有()。A.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务B.订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款C.订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动D.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释E.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释【答案】AB7、材料采购招标中，材料评标总价包含（）。A.出厂价B.运输费C.缺漏项加价D.技术、商务偏差加价E.安装费【答案】ABCD8、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD9、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。A.该担保方式是质押B.该担保方式是抵押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票仍由施工企业保管【答案】AC10、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括()A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有关的保密资料E.代表委托人与承包人解决合同争议【答案】ACD11、根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（）。A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】BC12、工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质【答案】AC13、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【答案】ABC14、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A.本标段的监理人不能参加施工投标B.由招标人进行资格审查C.财产被接管不是否决投标资格的理由D.类似项目业绩应当是资格审查的内容E.资格审查一般采用合格制【答案】AD15、工程施工合同(ECC)的组成内容主要包括（）。A.核心条款B.成本补偿合同C.管理合同D.主要选项条款E.次要选项条款【答案】AD16、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格【答案】ABC17、下列关于施工合同中明确保险责任的说法，正确的有()。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【答案】BD18、(2015年真题)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD19、在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用条款E.招标公告【答案】ABCD20、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD21、缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。A.承包人提交最终结清申请单B.签发最终结清证书C.竣工验收D.结清单生效E.最终支付【答案】ABD22、根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有（）。A.资格评审标准B.形式评审标准C.施工组织设计评审标准D.付款条件评审标准E.项目管理机构评审标准【答案】ABC23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误【答案】AB24、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》【答案】BD25、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。A.履约保证B.保留金C.所有权D.风险和保险E.补偿事件【答案】CD26、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间C.承包商原因导致的工期顺延D.不可抗力导致的工期顺延E.发包商原因导致的工期顺延【答案】ABD27、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格