一级造价师之建设工程计价题库练习模拟B卷附答案

一级造价师之建设工程计价题库练习模拟B卷附答案

单选题（共100题）1、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算【答案】C2、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0．9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3／台班B.40m3／台班C.0.28台班／m3D.0.25台班／m3【答案】A3、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A.260B.486.6C.346.3D.680.0【答案】C4、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B5、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤【答案】B6、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B7、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】C8、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（）。A.全费用综合单价B.成本单价C.计日工单价D.实物量单价【答案】A9、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B10、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】D11、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B12、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力【答案】A13、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】C14、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】D15、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】C16、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】C17、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】C18、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】C19、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费【答案】B20、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】D21、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】A22、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】A23、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A.10天B.15天C.20天D.25天【答案】C24、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】C25、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】C26、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】B27、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写【答案】D28、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。A.±5%B.±10%C.±20%D.±30%【答案】D29、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】B30、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】B31、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】A32、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】D33、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】C34、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】B35、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】B36、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】B37、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B38、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】C39、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】B40、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】C41、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C42、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】A43、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费【答案】C44、总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B45、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件【答案】B46、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5％以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元／t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元／t、2800元／t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】A47、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为（）元。A.51.2B.62.6C.66.3D.75.5【答案】C48、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10％以内的材料价格风险由承包人承担C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5％以内的人工费风险由承包人承担【答案】C49、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】A50、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】A51、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B52、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）。A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以口头形式向承包人发出指令C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付合同价款D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作【答案】A53、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C54、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】D55、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】D56、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】C57、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】C58、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。A.491B.591C.410D.1010【答案】A59、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程产量定额为（）m3/工日。A.1.721B.1.645C.1.590D.1.517【答案】D60、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（）。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准【答案】B61、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】C62、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=∑（措施项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】D63、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C64、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C65、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费【答案】C66、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（）万元。A.542.7B.457.5C.346.5D.347.4【答案】B67、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人【答案】B68、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费【答案】B69、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A70、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】A71、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】D72、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】D73、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A74、关于建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】D75、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A76、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B77、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】C78、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用【答案】D79、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C80、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【答案】C81、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A82、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】B83、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺【答案】D84、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B85、《标准设计施工总承包招标文件》中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于（）的约定。A.合同价格中不包括暂估价B.签约合同价中包括暂估价C.签约合同价中不包括暂估价D.合同价格中包括暂估价【答案】B86、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）。A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化【答案】D87、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】D88、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】D89、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】D90、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】D91、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】B92、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D93、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B94、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B95、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】B96、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息【答案】C97、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】C98、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C99、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D100、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】B多选题（共40题）1、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】CD2、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】ACD3、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求()。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E:厂区地形力求平坦，避免山地【答案】ACD4、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】AC5、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD6、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.大型机械设备进出场及安拆费【答案】AB7、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】ACD8、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损坏E:承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【答案】C9、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】AC10、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】AB11、（2007年真题）某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD12、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】BC13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD14、分部分项工程项目清单的组成部分是（）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】ABD15、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】ABD16、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC17、下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期索赔的依据的有（）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】ABD18、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.只按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】AD19、工程总承包的主要特点包括（）。A.合同结构复杂B.承包商利润高C.承包商积极性高D.项目整体效果好E.总投资较低【答案】CD20、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关内容作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD21、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】AB22、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件做出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD23、关于其他项目清单编制的说法，正确的有（）。A.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E.计日工清单中由招标人列项，投标人填写数量与单价【答案】CD24、下列各项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】ACD25、承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】BCD26、（2010年真题）在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有（）。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E.预备费【答案】ABC27、某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.负责租船或订舱，支付运费C.负担货物在装运港越过船舷后的各种费用以及货物灭失或损坏的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD28、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B