一级建造师之一建矿业工程实务提升训练提分A卷带答案

一级建造师之一建矿业工程实务提升训练提分A卷带答案

单选题（共100题）1、边坡高度H大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D2、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是（）。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C3、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C4、探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m，止水套管长度不得小于10m。A.10B.20C.30D.40【答案】C5、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的（）钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A6、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C7、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B8、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A9、强夯地基优点不包括（）A.功效高B.造价经济C.施工速度快D.施工质量容易保证【答案】A10、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D11、低瓦斯矿井建井期间，井巷掘进的通风方式可采用（）。A.压入式、抽出式、混合式B.对角式、混合式、抽出式C.中央式、对角式、混合式D.压入式、对角式、混合式【答案】A12、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C13、巷道工程施工时管子道位置一般设在水泵房与变电所连接处，倾角常为()，内安设排水管路，与副井井筒相连。A.3°～5°B.10°～15°C.20°～25°D.25°～30°【答案】D14、混凝土质量配合比为1：1.95：3.52：0.58（水泥：砂子：石子：水），则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为（）kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D15、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B16、矿业工程材料中，关于提高混凝土强度方法的说法，正确的是()。A.要采用干净的砂石且级配良好B.尽量增加水灰比C.减少增强材料D.适量使用搅拌和振捣成型【答案】A17、关于尾矿的错误说法的是（）。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分【答案】C18、下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以（）中的规定为准。A.通用合同条款B.技术标准C.专用合同条款D.已标价工程量清单【答案】C19、依据断层走向和岩层走向关系划分的断层类型是（）。A.斜交断层B.逆断层C.正断层D.平推断层【答案】A20、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C21、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B22、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.10～30B.30～40C.100D.150【答案】C23、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载的作用，造成土体失稳。C.土的冻融影响会降低土体的内聚力造成塌方D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D24、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A25、采用冻结法施工，井筒的开挖时间要选择适时，当（）时最为理想。A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C26、我国有关矿山部门规定，井下平面控制测量都应敷设成（）。A.三角网B.边角网C.闭(附)合导线或复测支导线D.环形网【答案】C27、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D28、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B29、厂房结构的节间吊装法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.起重机开行路线短D.管理方便【答案】C30、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A31、室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为()。A.6～12hB.12～24hC.24～48hD.48～72h【答案】C32、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B33、发生5人死亡事故，应由（）负责调查。（）A.发生事故的施工单位所在地市级人民政府B.发生事故的施工单位所在省级人民政府C.事故发生地市级人民政府D.事故发生地的省级人民政府【答案】C34、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架问连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算【答案】A35、地下水控制方法中，截水是利用（）对地下水形成阻隔作用。A.止水帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A36、项目的各级检验与评定过程，要求()。A.逐级进行B.重复进行C.统一进行D.连续进行【答案】A37、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.建设单位【答案】A38、下列关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿（石）C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D39、通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）d。A.12B.14C.20D.28【答案】B40、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B41、煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（）。A.100msB.110msC.120msD.130ms【答案】D42、关于近井点和井口水准基点设置，说法错误的是（）。A.无冻土地区埋置深度不应小0.6mB.在冻土地区盘石顶面与冻结线之间的高度不应小于0.3mC.在点的周围设置保护桩或栅栏D.近井点和高程基点必须分别设置【答案】D43、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D44、工程合同索赔程序中，监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B45、高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是（）。A.工作面的相对湿度为60％时，空气温度不得超过20℃B.工作面的相对湿度为60％时，空气温度不得超过25℃C.工作面的相对湿度为90％时，空气温度不得超过28℃D.工作面的相对湿度为90％时，空气温度不得超过30℃【答案】C46、下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是()。A.套筒挤压连接B.钢丝绑扎连接C.锥螺纹套筒连接D.直螺纹套筒连接【答案】B47、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D48、地下水控制方法中，截水是利用（）对地下水形成阻隔作用。A.止水帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A49、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A50、下列喷射混凝土厚度检测的方法，较合理的是（）。A.取芯法B.激光测厚法C.凿方切割法D.超声测厚法【答案】A51、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C52、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在56mm以上时，多采用()。A.一次埋人法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A53、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重B.各专家的权重C.风险类型总数D.风险等级总数【答案】A54、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。A.注浆量B.注浆孔间距C.裂隙的浆液饱满度D.注浆压力【答案】C55、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是（）。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C56、下列井身工程中，不属于分项工程的是()。A.内、外墙工程B.混凝土支护工程C.模板工程D.锚杆支护工程【答案】A57、针对可能造成轻度环境影响的矿业工程项目，环境影响评价应当（）.A.编制环境影响报告表B.编制环境监测规划C.填报环境影响登记表D.编制环境影响报告书【答案】A58、《工程建设标准强制性条文》（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（）审批的地质勘探报告进行。A.国家或省级矿产储量委员会B.设计单位上级主管部门C.设计单位技术负责人D.勘察单位上级主管部门【答案】A59、属于井底车场辅助运输线路的是（）。A.主井的空车线B.水仓通道C.重车线绕道D.材料车线【答案】B60、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D61、井筒掘进施工采用抓岩机出渣时，不符合安全要求的内容是（）。A.作业前，要详细检查抓岩机各部件和悬吊的钢丝绳B.爆破后，工作面必须经过通风，处理浮石C.不许抓取超过抓取能力的大块岩石D.抓岩机卸岩时，应有人站在吊桶附近指挥【答案】D62、关于拱形可缩性金属支架安装的说法，正确的是（）。A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓C.安装到位后直接将节间连接焊牢D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓【答案】D63、矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。A.空顶作业B.临时支护C.超前支护D.先支后挖【答案】A64、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D65、关于注浆堵水说法不正确的是（）。A.当井筒预计穿过较厚裂隙含水层或者裂隙含水层较薄但层数较多时，可采用地面预注浆B.在制定注浆方案后，施工井筒检查孔C.当含水层富水性较弱时，可以采用井筒工作面预注浆D.注浆终止深度，大于井筒最下部含水层的埋深或超过井筒深度10∽20m【答案】B66、起爆铵油炸药等钝感炸药时，常在炸药中设置()。A.多发雷管B.乳胶基质C.改性剂D.起爆药柱【答案】D67、人工挖孔灌注桩，混凝土的养护时间不少于（）。A.7dB.14dC.28dD.32d【答案】A68、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D69、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m【答案】D70、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B71、适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机【答案】A72、配制混凝土时，选用的粗骨料最大粒径不得超过钢筋最小间距的（）。A.1／4B.1／2C.2／3D.3／4【答案】D73、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D74、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D75、成本控制的原则是()。A.少花钱B.多挣钱C.权与利相结合D.职能控制【答案】D76、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D77、施工机具使用费应包括（）的内容。A.场外运费B.因公差旅交通费C.工具用具使用费D.检验试验费【答案】A78、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A79、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C80、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是()。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D81、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A82、开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并（）。A.交付罚款B.停止开采行为C.采取补救措施D.进行赔礼道歉【答案】C83、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D84、采用钢筋混凝土支护的立井施工，其井身分部工程不包含的分项工程是()。A.模板工程B.钢筋工程C.砌碹工程D.掘进工程【答案】C85、建筑钢材中，关于钢结构主要特点的说法，错误的是()。A.钢材的材质均匀，材料强度高，可靠性好B.当周围环境存在辐射热，温度在100℃以上时，就须采取防火和隔热措施C.钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高D.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要【答案】B86、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D87、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B88、预制柱下的基础一般做成（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C89、对于工期紧迫、抗渗性能较高的防水工程，适宜的外加剂材料是（）。A.引气剂B.密实剂C.减水剂D.膨胀剂【答案】B90、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。A.银行控制B.定额管理C.奖罚政策D.限制流动资金【答案】B91、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其20m以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C92、施工中，用井筒中的吊盘进行（）的行为是错误的。A.浇筑井壁的准备工作B.张紧稳绳C.上、下吊桶中的人员D.井筒装备的安装工作【答案】C93、机械开挖土方时，基底标高以上预留20～30cm土，由人工挖掘修整的目的是()。A.避免基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A94、立井井筒表土段施工为冻结法施工时，其冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩()以上。A.8mB.10mC.15mD.20m【答案】B95、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A96、立井凿井期间局部通风机的安装位置距离井口不得小于（）。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】D97、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A98、关于拱形可缩性金属支架安装的说法，正确的是（）。A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓C.安装到位后直接将节间连接焊牢D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓【答案】D99、常见工程索赔类型中不包括（）。A.客观条件变化引起索赔B.因为发包方违约引起的索赔C.因合同文件缺陷引起的索赔D.施工资料由于管理不善缺失【答案】D100、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快?B.巷道只能完一条再干一条地推进?C.进度快慢和环境条件很有关系?D.井下的环境条件没法改变【答案】C多选题（共40题）1、矿山材料有快硬要求的混凝土，宜优先选用()。A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.快硬硅酸盐水泥D.矿渣水泥E.火山灰水泥【答案】AC2、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC3、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC4、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是()。A.房屋高度较大B.构件类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工场地相对较紧张【答案】ACD5、巷道光面爆破中对周边孔钻孔的要求是（）。A.周边孔要相互平行B.周边孔深度与掏槽孔深度一致C.周边孔均垂直于工作面D.周边孔底部要落在同一平面上E.周边孔开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上【答案】ACD6、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A7、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD8、与其他工程材料相比，钢材的主要优点是（）A.强度高B.耐热性好C.耐腐蚀好D.耐火性好E.易产生扭曲【答案】AB9、斜井和平硐的运输方式，包括()运输。A.矿车B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD10、井口房设施的主要功能有()。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受雨、雪【答案】CD11、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用（）。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】ABC12、关于平巷和斜井运输的一般性要求，正确的是()。A.司机离开座位时，应切断电源、取下控制手把、扳紧车闸、关闭车灯B.机车行近弯道等地段，都必须减速，并保持警惕C.用人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m／sD.在坡度大于7‰的巷道中，可采用人力推车E.用钢丝绳牵引带式输送机等运送人员时，乘坐人员的间距不得小于4m，且不得站立【答案】C13、矿业土木工程项目招标承包方式，正确的分类有（）A.按招标内容划分B.按承包商所处地位划分C.按业务承包范围分类D.按专项招标承包划分E，按阶段招标承包划分【答案】ABC14、影响混凝土强度的主要因素包括()。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC15、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD16、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的是（）。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD17、泥浆护壁成孔灌注桩的优点有（）A.操作方便B.不受场地限制C.工作效率高D.无噪声E.无振动影响【答案】ABD18、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511--2010规定，说法正确的有（）。A.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于40mC.巷道采用砌碹支护时，临时支护应紧跟工作面D.永久水沟距掘进工作面不宜大于40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】BCD19、硐室采用分层施工法时，正确的做法是()。A.按断面高低可以有2个或以上的分层B.超前的上分层应有喷混凝土(临时)支护C.下分层宜随掘随砌D.分层问工作面距离以凿岩机正常工作为宜E.下分层砌筑时可以利用矸石作为脚手架【答案】ABCD20、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环洗井【答案】ABCD21、砌体的抗拉破坏形式有()。A.沿齿缝截面破坏B.沿通缝截面破坏C.穿砌体斜截面破坏D.沿直缝截面破坏E.穿砌块截面破坏【答案】AB22、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】ABD23、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是（）。A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁B.冻结壁具有一定强度并隔绝渗水C.冻结法是用以保护地下结构D.冻结壁应在地下工程施工前完成E.冻结壁融化后地下基本不受污染【答案】ABD24、钢丝绳分类时，分类的标准主要有()。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD25、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD26、地基处理需要解决的问题有()。A.地基的硬度不够B.地基的渗漏破坏C.地基不均匀沉降引起建筑物开裂D.地基在受震动力作用下的失稳E.荷载条件下地基有变形【答案】BCD27、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求，下列强令性条款，正确的是建设单位（）。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全施工条件C.不得削减施工安全投入D.不得强令施工单位改变正常施工工艺E.不得强令施工单位抢进度【答案】ACD28、地面炸药库区内的设施布置，应考虑包括()的安全距离。A.库区与居住区间B.库房间殉爆C.炸药库与库区间D.库区与输电线路间E.库区与道路【答案】ABD29、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是（）。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC30、矿业工程建筑钢材中，采用机械连接法进行钢筋连接的特点有()。A.接头质量可靠稳定B.操作简便，施工速度快C.易受气候条件影响D.无污染隐患E.安全隐患大【答案】ABD31、根据《金属非金属矿山安全规程》的规定，关于防尘措施的说法，正确的是()。A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施C.凿岩、出渣前，应清洗距工作面30m内的岩壁D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗1次E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩【答案】AD32、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC33、提高混凝土耐久性的主要方法有（）。A.根据混凝土工作要求和环境特点，合理选用水泥B.控制水泥用量和采用较小的水灰比C.采用级配好且干净的砂、石骨料D.根据工程性质选择掺加适宜的外加剂E.减小混凝土密度【答案】ABCD34、矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（）。A.市场因素B.建设的标准C.建设地点D.环境因素E.总平面设计【答案】ABCD35、斜井和平硐的运输方式，包括(??)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD36、关于施工组织设计，下列说法正确的是（）。A.施工组织设计是项目实施的依据B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备C.没有施工组织设计，单位工程不能开工D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工【答案】ABC37、现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中，编制招标控制价的依据包括（）。A.企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法B.建设工程设计文件及相关资料C.招标工程量清单D.拟定的招标文件E.工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价【答案】BCD38、关于基坑开挖施工，说法正确的有()。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土的透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数与填土含水情况无关【答案】AC39、可以分包的工程内容是()。A.非主体部分的工程设计B.大型成套设备的采购和安装C.矿建工程施工或土建工程施工或安装工程施工D.监测装置的标准或检定、设备或材料的特殊检验E.日常管理及安全管理【答案】ABCD40、矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温【答案】CD大题（共20题）一、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：1．作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2．专职安全员在事故发生时不在现场。3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。【问题】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2．指出本次事故的直接原因。3．对本起事故，专职安全员有哪些过错?4．指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2．本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3．对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4．安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。二、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。三、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×50％=67．2×50％=33.6万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的50％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。四、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度500m。合同约定分项工程量增减10％以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件1：在井筒施工到450m深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深40m的设计变更。根据事件1和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】1．事件1中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。2．事件1中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?3．事件2中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4．事件2中，井筒延深40m，施工单位应如何进行价款调增?【答案】1．监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。2．理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。3．施工单位应在建设单位设计变更后的14d内，提交合同价款调增报告，并附上相关资料，提交给建设单位确认。4．井筒延深40m，工程量增加在10％以内，执行原合同已有类似工程的综合单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。五、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题1．该基坑属于几级基坑？说明理由。2．该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3．该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4．该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5．施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。六、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.0元/m3，机械费1.60元/m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m3×8.40元/m3=5460元材料费=650m3×12.0元/m3=7800元机械费=650m3×1.60元/m3=1040元管理费=（人工费+材料费+机械费）×15%=（5460+7800+1040）×15%=2145元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）×5%=（5460+7800+1040+2145）×5%=822.25得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）÷420=41.11元/m3中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200万元+360万元+120万元+225.68万元）（1+3.48%）七、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。八、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由答：招标文件内容不妥之处有：①投标截止时间和开标时间为不同时间，不符合招标投标法法规。按招标投标法规定，应为同一时间。②资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质不符合规定，属限制和排斥潜在投标人或投标人。因为招标投标法实施条例第32条规定招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。③招标文件附有最低投标限价不符合规定，按规定招标人不得规定最低投标限价。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。答：原评标委员会存问题及理由是：①评标委会员会由6名成员组成不符合规定，按规定应为5人以上的单数组成，其中经济和技术方面的专定不少于2/3。②评标委员会不应有公证人员。按规定公证员是见证评标过程是否客观公正。所以不应成为评标委员会的成员。评标过程存在问题及理由是：评标不应由当地招标主管部门的领导主持。按规定应由招标人主持。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？答：A企业采用了提出改进技术方案或改进设计方案的新方案的策略，E采取了突然降价法。（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。答：经评标，确定B、C为中标候选人后，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价的做法不妥。属于违反了招标投标法关于在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的规定。九、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。一十、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十二、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×60％=67．2×60％=40．32万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。一十三、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度4．5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2．8和JKZ-3．0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度3．0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-2．8和JKZ-3．0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3．针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4．现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；一十四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。一十五、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单