一级造价师之建设工程计价每日一练A卷带答案

一级造价师之建设工程计价每日一练A卷带答案

单选题（共100题）1、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】C2、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D3、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】B4、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D5、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置【答案】C6、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D7、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】B9、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C10、《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】A11、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内。A.±20％B.±25％C.±30％D.±35％【答案】C12、在材料价格构成中，不属于材料运杂费内容的是（）。A.调车费B.运输费C.工地管理费D.运输装卸费【答案】C13、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】A14、下列关于工程量清单计价的基本程序的说法中，正确的是（）。A.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金C.综合单价中的风险费用单独列项计算D.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】A15、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D16、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】C17、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额B.签约合同价包括暂列金额.暂估价C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整【答案】D18、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】C19、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B20、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】B21、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）。A.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费D.二次搬运费【答案】A22、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】C23、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“㎡”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“㎡”为单位计算【答案】A24、（2016年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C25、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】B26、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券【答案】D27、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。A.02B.03C.008D.001【答案】A28、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。A.2.0％B.2.5％C.3.0％D.3.5％【答案】D29、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D30、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D31、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】A32、（2015年真题）根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C33、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】A34、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】A35、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D36、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A37、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）。A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务【答案】C38、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。A.123.20B.192.00C.201.86D.205.06【答案】D39、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B40、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（）。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择【答案】C41、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】C42、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6～10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B43、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。A.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件【答案】B44、下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）。A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值C.-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊【答案】C45、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】B46、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100％生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【答案】B47、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费台计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C48、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】D49、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】C50、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C51、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】B52、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】A53、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D54、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.323.40B.334.30C.418.61D.505.01【答案】C55、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】A56、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算【答案】D57、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C58、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.系数估算法【答案】B59、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数【答案】D60、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B61、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】C62、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A63、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】D64、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”.“费率”的数值【答案】C65、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【答案】B66、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。A.50B.100C.150D.200【答案】B67、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D68、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】B69、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析【答案】D70、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率2%，利润率为7%，材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%，非标准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（）万元。A.0.4994B.0.5344C.0.5994D.0.6414【答案】C71、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】D72、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】B73、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】A74、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（）。A.（1）（4）（2）（3）B.（2）（1）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（3）（2）（4）【答案】B75、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③【答案】D76、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】C77、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D78、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】B79、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】A80、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】B81、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】A82、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】C83、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】C84、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D85、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D86、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用【答案】C87、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】B88、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】C89、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】C90、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，更换发包人代表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（）。A.24小时B.72小时C.7天D.14天【答案】D91、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】B92、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（）。A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式【答案】B93、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】B94、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D95、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】C96、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.139.0B.142.4C.142.7D.143.2【答案】B97、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】D98、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】B99、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用【答案】A100、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修金额【答案】D多选题（共40题）1、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】AD2、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD3、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】BD4、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】CD5、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】AD6、（2017年真题）确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】BD7、编制投资估算文件时，投资估算分析的内容应包括（）。A.影响投资的主要因素分析B.工程投资比例分析C.各类费用构成占比分析D.盈亏平衡分析E.与类似工程项目的比较分析【答案】ABC8、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】ACD9、（2015年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB10500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】D10、（2014年真题）关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（）。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】BD11、关于施工投标报价中对工程量的复核，下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】CD12、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB13、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】BD14、下列属于工程总承包投标文件的有（）。A.承包人实施计划B.承包人建议书C.价格清单D.资格审查资料E.投标文件的组成【答案】ABCD15、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人之间相互约定压低投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】C16、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD17、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】BC18、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E:单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】ABC19、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】ABD20、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】ABCD21、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】BC22、材料单价的组成内容主要包括（）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】BD23、申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（）。A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织’B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度E.具有工程监理的专业力量【答案】AD24、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】BCD25、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC26、下列有关招标工程量清单中其他项目清单编制的表述，正确的是（）。A.材料、工程设备暂估价应是综合暂估价B.招标人应在招标工程量清单中暂估总承包服务费C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.计日工表格编制时，若列项不全或估计数量与实际相差较远，容易引起争议E.专业工程暂估价应是综合暂估价【答案】CD27、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（）A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，且国有资产投资者实际拥有控制权的项目，必须采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责【答案】ABC28、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.施工机械保险费B.劳动保险费C.工伤保险费D.财产保险费E.工程保险费