一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练B卷附答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练B卷附答案

单选题（共50题）1、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。A.交换网B.信令网C.同步网D.管理网【答案】A2、光纤包层位于纤芯的周围，直径为()。A.4μmB.10μmC.50μmD.125μm【答案】D3、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C4、我国GSM通信系统采用900MHz和1800MHz两个频段。对于900MHz频段，上行的频带为()。A.895～915MHzB.895～910MHzC.890～910MHzD.890～915MHz【答案】D5、多协议标记交换(MPLS)是基于()的IP交换技术。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B6、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A7、数字电视发射机的绝大部分技术指标由（）决定。A.调制器B.解调器C.发射器D.校正器【答案】A8、节目的后期制作不包括()。A.播前准备B.编辑制作C.配音配乐D.音响合成【答案】A9、PTN具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术，可以灵活地实现快速部署，有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A10、光纤通信有3个工作窗口，分别是850nm、()和1550nm。A.1200nmB.1250nmC.1300nmD.1310nm【答案】D11、国务院建设行政主管部门确定的或者其他危险性较大的分项工程，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理员B.项目负责人C.企业负责人D.技术负责人【答案】A12、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A13、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的()底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C14、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D15、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C16、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A17、综合布线系统中不包括()。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输设备【答案】B18、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A19、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色()电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】A20、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV【答案】B21、微波天线安装调测应认真细致，当站距大于45km时，接收场强的实测值与计算值之差允许在（）dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】A22、施工现场防火规范要求，电气设备着火时，必须首先()。A.切断电源B.灭火施救C.拨打119报警D.撤离现场【答案】A23、我国数字同步网中定时基准信号采用（）传输。P11A.SDHl55Mb/s专线B.PDH2Mb/s专线C.PDH8Mb/s带业务电路D.PDH140Mb/s专线【答案】B24、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B25、在人(手)孔内作业时，首要应防止()。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】C26、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析【答案】A27、网络优化中系统参数调整的内容很多，从BSS侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】B28、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A29、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C30、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于2．13V或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C为电池容量)。A.0.1～0.3B.0.3～0.5C.0.5～0.7D.0.7～0.9【答案】A31、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D32、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C33、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A34、基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（）倍。A.10B.15C.20D.25【答案】C35、在SDH保护环网结构中，（）是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.TMB.ADMC.REGD.SDXC【答案】B36、光缆配盘时应先确定（）位置A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊光缆类型D.埋式管道交互【答案】C37、()是一种代码变换，主要解决数字信号传输的可靠性问题。A.信源编码B.信道编码C.信道解码D.信源解码【答案】B38、()也叫衰减最小光纤(在1550mm处)。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C39、SDH传送网是一种以同步时分复用和()为核心的传送网结构，具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。A.光纤技术B.交叉连接C.复用段开销D.信号再生【答案】A40、在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是()。A.线形B.树形C.环形D.网孔形【答案】B41、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A42、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，下列线缆布放正确的是（）。A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放;B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧，电源线居中布放;C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧，信号线居中布放;D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放;【答案】A43、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术【答案】A44、NFV最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦【答案】C45、安装600*300*2600mm机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D46、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上。A.混凝土B.地基C.模板D.墙体【答案】B47、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C48、允许在（）dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】B49、长期工作的设备，机房温度一般保持在()之间。A.18～23℃B.10～35℃C.0～30℃D.18～28℃【答案】D50、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C多选题（共30题）1、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB2、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC3、3G移动通信系统主要由（）组成。A.操作维护台B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.用户设备【答案】BC4、广播电视中心供配电负荷等级分为（）。A.节目制作用电负荷B.监控设备负荷C.中心工艺负荷D.照明及电热负荷E.空调机水泵等动力负荷【答案】CD5、监测台与架空电力线路的防护间距为1000m的情况是()。A.35kV架空电力线到一级台B.35kV架空电力线到二级台C.63～ll0kV架空电力线到二级台D.500kV架空电力线到二级台E.500kV架空电力线到三级台【答案】AD6、光纤的散射损耗包括（）。A.瑞利散射损耗B.非线性散射损耗C.波导效应散射损耗D.弯曲损耗E.连接器插入损耗【答案】ABC7、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有()。A.网络扩容的理想手段B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】BCD8、基站工程参数表包含基站的()。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD9、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（）、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】ABD10、下列关于基站全向天线要求，正确的有()。A.天线应处于避雷针下60°角的保护范围内B.天线收、发水平间距应不小于3mC.在屋顶安装时天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5mD.天线离塔体间距应不小于1.5mE.当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内【答案】BCD11、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】AD12、机房内列架式通信设备顶部安装应采取由()组成的加固连接架。A.上梁B.立柱C.连固铁D.列间撑铁E.L形撑铁【答案】ABCD13、卫星通信网的运行过程分为()阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】BD14、下面关于GPS天线安装要求正确的有（）。A.上方60°范围内（至少南向45°）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1°E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD15、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】AD16、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP传输系统【答案】ABC17、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括()。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD18、光缆线路工程中，当光缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.消弧线保护B.避雷针保护C.排流线保护D.套钢管保护E.套塑料管保护【答案】ABC19、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD20、中短波发射台发射机接地包括()。A.保安接地B.屏蔽线隔离导体接地C.发射机高频接地D.发射机中频接地E.馈线接地【答案】ABC21、电缆布放中要注意的是()。A.电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力B.安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍C.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆D.应避免电缆打结E.电缆护套剥开长度越小，越不利于保持电缆内部的线对绞距【答案】ABCD22、关于同步数字体系的说法，正确的是()。A.使三个地区性标准在STM-I等级以上获得统一，实现了数字传输体制上的世界性标准B.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化C.频带利用率较PDH有所提高D.SDH帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的0AM能力有所减弱E.与现有网络能完全兼容，还能容纳各种新的业务信号，即具有完全的后向兼容性和前向兼容性【答案】AB23、SDH系统有（）等基本网络单元。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.2/34Mb/s跳级复用器D.再生中继器（REG）E.同步数字交叉连接设备（SDXC）【答案】ABD24、电缆单盘检验的主要项目有()。A.环阻测试B.不良线对检验C.绝缘电阻检验D.耐压检验E.频响测试【答案】ABC25、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC26、对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过()技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】AB27、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括()。A.符合城市建设规划B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合《规范》的要求D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等【答案】ABD28、光纤按光纤的工作波长分类可分为()。A.超长波长光纤B.短波长光纤C.长波长光纤D.多模光纤E.单模光纤【答案】ABC29、广播电视建筑应按其()等因素，分为一、二两类建筑物。A.建筑范围B.服务范围C.火灾危险性D.疏散E.扑救难度【答案】BCD30、卫星地球站不应设在()附近。A.无线电发射台B.变电站C.高速公路D.X光设备E.电气化铁道【答案】ABD大题（共10题）一、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。二、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程加工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。【问题】1．项目经理的安全控制存在哪些问题2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求3．由于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么4．直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施。【答案】1．项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2．对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请。3．质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部因此而造成材料的浪费和工期的延误。4．应采取如下预防措施：(1)缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行。(2)放缆前应清理沟底杂物，全面检查沟底深度，重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度，并保持沟底平整。(3)光缆应顺直地贴在沟底。(4)回填土应满足规范要求。三、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程》四、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的保护问题，因此在工程中发生了很多安全事故。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电缆盘，车上固定不牢的重物，绷紧的钢绞线；人(手)孔内的有毒气体，落入人(手)孔的重物，安装不牢的拉力环，开凿引上孔溅起的灰渣，使用不当的喷灯；有缺陷的标志，未做防护的杆坑、拉线坑，未立起的电杆，打开的没有围栏的人(手)孔；行驶的车辆，燃油，伙房的煤气罐，传染病，雷电等。(4)项目经理部的人员中，项目经理不具备上岗资格。因为项目经理只具有一级注册建造师的证书。项目负责人在取得相应的执业资格证书的同时，还应取得安全培训合格证书以后才可上岗。(5)项目经理部不符合安全管理规定的工作有：安全技术交底工作只涉及了主要施工人员，交底的范围不符合要求；开挖的杆坑、拉线坑及打开的人(手)孔均未作警示标志；路口处敷设吊线时未设专人看管；施工人员的安全教育不到位；未按照安全操作规程施工等。(6)安全技术交底工作不到位。项目经理或技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向管理人员、施工人员进行详细的讲解和说明。安全交底的形式应根据工程规模确定，原则上要求逐级进行。安全交底的内容应全面、有针对性，应针对工程中容易发生安全事故的问题进行交底。安全技术交底工作应保存书面的签字记录。(7)人(手)孔内作业时，应注意防毒、防坠落、防原有线缆损坏的问题。①在人(手)孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人(手)孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机的排气管不得靠近人(手)孔口，应放在人(手)孔的下风方向。②下人(手)孔时必须使用梯子，不得蹬踩光（电)缆托板。人(手)孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人(手)孔，采取通风措施。开凿人(手)孔的引上孔时，必须戴防护眼镜。在人(手)孔内不许吸烟。(8)本工程应制定的应急预案包括：人员伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。本工程应急预案的内容应包括：①应急期间的负责人应采取的措施；②起特定作用的人员和专家的职责、权限及义务；③与外部应急服务机构的联系方式以及与邻居和公众的沟通方式、办法；④至关重要的设备和记录的识别及保护方法；五、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。六、1．背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的5．2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2．问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和OTDR并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。七、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1．指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2．列出可能影响本工程进度的相关单位。3．按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做答）。4．如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.①施工组织设计的编制依据；②环境目标及控制计划（措施）；③用工计划（人员安排）；④仪表使用计划；⑤材料需求计划。2．①公路部门②铁路部门③建设单位④施工单位⑤设计单位⑨监理单位⑦供货单位3.4．光缆接续最迟开始时间为第32天光缆接续最迟完成时间为第39天中继段测试最迟开始时间为第40天中继段测试最迟完成时间为第40天八、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元九、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后