建设部监理工程师考试：2022建设工程合同管理真题模拟及答案

建设部监理工程师考试：2022建设工程合同

管理真题模拟及答案。）共742道题1、依据《担保法》，（）担保方式只能由合同当事人本人提供担保。（单选题）A.保证B.抵押C.质押D.定金试题答案：D2、邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。（多选题）A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险试题答案：B,C,D,E3、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括（）o（多选题）A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C.批准监理人的监理工作实施细则D.审查监理人提交的监理报告E.要求更换不称职的监理人员

试题答案：A,B,D,E4、砌体工程中，砌筑对砂浆的要求是（）（多选题）A.有良好的流动性B.有良好的操作性C.有良好的稳定性D.有良好的保水性E.有足够的强度试题答案：A,D.E5、在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。（单选题）A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间试题答案：B6、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）o（单选题）A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价试题答案：A（单选题）7、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。（单选题）A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期起计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的试题答案：C8,从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有（）。（多选题）A.投标人未提交投标保证金B.投标文件已按照要求逐页签字的C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的D.投标文件无法定代表人签字E.投标有效期不足的试题答案:A,C,D,E9、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。（单选题）A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费试题答案：D10、中标通知书（）具有法律效力。（单选题）A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对中标人D.对招标人和中标人均不试题答案：A11、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）,（单选题）A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作试题答案：B12、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（），（单选题）A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用试题答案：C13、主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。（单选题）A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理试题答案：C14、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。（单选题）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续15、工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是（）。（单选题）A.要求承包人在合理的状态下施工B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准试题答案：A16、合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。因为和解解决纠纷的优点是（）.（多选题）A.有利于和解协议的执行B.双方当事人均受和解协议的约束C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行试题答案:A,C,E17、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。（单选题）A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖试题答案：B18、公开招标缺点的核心是（）。（单选题）A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多

D.要设置资格预审程序试题答案：A19、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）o（单选题）A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖试题答案：B20、可作为抵押物进行抵押的财产是（）»（单选题）A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人使用的耕地试题答案：A21、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）o（单选题）A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标试题答案：A22、下列不属劳动报酬采用的方式的是（）o（单选题）A.固定劳动报酬（含管理费）B.按确认的工时计算C.按确认的M程量计算

D.按确认的质量计算试题答案：D23、取得工程设计()资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务。(单选题)A.综合B.行业C.专业D.专项试题答案：C24、下列不属于建设工程监理的依据的是().(单选题)A.工程建设文件B.建设单位的要求试题答案：C25、下列关于指定分包商的说法中，正确的是().(单选题)A.由业主选定，与承包商签订合同B.由承包商选定，与业主签订合同C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同试题答案：C26、根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()«(多选题)A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定原则D.公平责任原则

E.补偿性原则试题答案：B,E27、关于设计合同履行的说法，正确的是（）.（单选题）A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金试题答案：C28、关于工期的索赔不包括（）»（单选题）A.关于延展工期的索赔B.由于延误产生损失的索赔C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D.赶工费用的索赔试题答案：C29、属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）o（单选题）A.合同中默示的索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔试题答案：C30、监理工程师初始注册和延续注册的有效期均为（）.（单选题）A2年B3年C.4年

D.5年试题答案：B31、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是（）«（单选题）A.投标截止时间，投标人少于3个B.属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C.重新招标后投标人仍少于3个D.重新招标后所有投标被否决试题答案：A32、风型型CM的合同计价方式为（）«（单选题）A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式试题答案：A33、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，0当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。（单选题）A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要试题答案：C34、按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。（单选题）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款试题答案：C35、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。（单选题）A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门试题答案：C36、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有（）。（单选题）A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.项目说明书试题答案：C37、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是（）。（单选题）A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验38、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（）o（单选题）A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任试题答案：B39、招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）日前，书面通知所有招标文件收受人。（单选题）5101520试题答案：C40、竣工报表是在颁发整个工程的（）之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。（单选题）A.移交证书B.结算证书C.最终证书D.合格证书试题答案：A41、无效合同从（）时起就没有法律效力。（单选题）A.被确认无效B.履行C.订立D.谈判

试题答案：c42、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。（单选题）A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任试题答案：B43、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）»（多选题）A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准试题答案：A.C44、某工程，监理合同履行过程中，发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批；（2）隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。根据上述事件，回答下列问题：监理实施细则由（）代表负责审批。（单选题）A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表试题答案：C

45、工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括（）。（多选题）A.合同工作范围内写明的服务内容B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作试题答案:B,C.D46、FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有（）。（多选题）A.业主的要求B.工程师的要求C.合同协议书D.合同专用条件E.合同通用条件试题答案:A,C,D,E47、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。（单选题）A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日C.颁发解除缺陷责任证书EtD.承包商提交的结清单生效日试题答案：D48、要画出一个正确反映逻辑关系的网络图，就必须解决每项工作的下述问题（）（多选题）A.该工作的工程量大小

B.该工作必须在哪些工作之后进行C.该工作可以和那些工作平行进行D.该工作的持续时间E.该工作必须在哪些工作之前试题答案:B,C.E49、某高层建筑采购外墙面前合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应（）。（单选题）A.按实际交货数量支付B.按订购数量支付C.待供贷方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金试题答案：B50、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。（多选题）A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据试题答案：A,B.E51、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是（）.（单选题）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件试题答案：D52、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。（多选题）A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品试题答案：A,C,E53、施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有（）。（多选题）A.工程概况、工程承包范围、合同工期B.质量标准、合同价款C.组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同D.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任E.承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项试题答案：A,B,C,D54、下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是（）.（单选题）A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的

试题答案：c55、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。（单选题）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证试题答案：B56、下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）o（多选题）A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商试题答案：A,C.E57、建设合同管理的基本方法有（）.（多选题）A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.设立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理制度目标E.推行合同管理办法试题答案：A,B,C,D58、关于代理的说法，正确的有（）o（多选题）A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三方承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任试题答案：A,B.E59、监理工程师颁发了工程移交证书即标志着（）。（多选题）A.承包商的施工期结束B.承包商完成了全部合同义务C.解除承包商对工程质量的责任D.承包商对主要工程照管责任结束E.履约保函的担保责任结束试题答案：A,D60、材料采购方货款结算的支付方式包括（）.（多选题）A.现金支付B.转账结算C.托收承付D.验单付款E.验货后付款试题答案：A,B.C61、按照《建设工程质量管理条例》，工程发包和工程招标过程中的质量责任和义务由（）负责。（单选题）A.施工单位B.勘察、设计单位C.建设单位D.工程监理单位

试题答案：c62、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的（）。（单选题）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权试题答案：D63、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（）有权确定一个价格作为执行格。（单选题）A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站试题答案：A64、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）o（多选题）A.按时提供设计依据文件B.负责设计成果的报批手续C.负责审查各阶段设计文件D.保证设计质量E.为设计人提供施工现场工作条件试题答案：A,B,E65、承包人无权要求追加合同价款的情况不包括（）,（单选题）A.承包人要求的设计变更B.承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰

C.由自身原因导致施工进度滞后D.承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低试题答案：A66、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。（多选题）A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便试题答案:C.E67、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（）。（多选题）A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标方式和计划工期试题答案:A,B.E68、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（）。（单选题）A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止试题答案：A69、经济合同变更或解除后，当事人的责任为（）。（多选题）A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任试题答案：D,E70、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）（单选题）A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即将终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担试题答案：A71、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是（）。（单选题）A.对设备进行包装B.实施或监督所供货物的现场组装C.交付设备D.通知买方预计到货日期试题答案：B

72、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（单选题）40天30天50天20天试题答案：B73、甲乙两公司约定采用书面形式订立一经济合同，但是由于种种原因该合同未能采用书面形式，而是口头确认。甲公司在履行了主要义务后，乙公司接受，则应当认定该合同（）«（单选题）A.成立B.作废C.应当重新签订D.效力待定试题答案：A74、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）o（单选题）A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》试题答案：A75、合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（）。（单选题）A.和解

B.调解C.仲裁D.协议试题答案：B76、招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。（单选题）A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行试题答案：C77、建设工程设计合同的有效期限为（）（单选题）A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止试题答案；D78、下列关于抵押的说法，正确的有（ ）。（单选题）A.债务人或者第三人不转移财产的占有B.作为抵押的财产只能是不动产C.债务人或者第三人是抵押权人，债权人是抵押人D.土地所有权、荒地等土地承包经营权可以抵押试题答案：A79、按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的（）的全过程或部分过程进行承包。（多选题）

A.勘察B.设计C.采购D.施工E.试运行试题答案：B,C,D,E80、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务的说法正确的是()o(单选题)A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量试题答案：C81、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有().(多选题)A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学试验法E.直方图法试题答案：A,C.D82、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()»(单选题)A.低手市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于标底的价格竞标，不得降低工程侦量试题答案：B83、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。（单选题）361224试题答案：B84、某采用flDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。（单选题）A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度试题答案：A85、下列不属于工程问题的四类措施的是（）.（单选题）A.问题的处理B.技术措施C.经济措施D.合同措施试题答案：A86、出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就（）解除。（单选题）

A.该批标的物B.该批以及今后其他各批C.未交付的各批标的物D.已经交付和未交付的各批标的物试题答案：B87、某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担（）责任。（单选题）A.违约B.合同失效C.缔约过失D.侵权试题答案：C88、结构平面布置图是表示（）等承重构件在平面图中的位置的图样。（多选题）A.墙B.圈梁C.梁D.板E.柱试题答案：A,C,D,E89、根据《标准施工合同》，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由承包人承担的包括（）。（多选题）A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.承包人员伤亡损失D.停工期间照管工程的清理、修复费用

E.承包人的施工机械损失试题答案：C,E90、根据《中华人民共和国合同法》对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。（单选题）A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金试题答案：C91、下列不属于合同诊断的内容的是（）o（单选题）A.技术措施B.问题的处理C.分析合同差异责任D.分析合同执行差异的责仟试题答案：A92、价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以（）的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。（单选题）A.投标截止日B.签订合同日C.基准日D.竣工日试题答案：C93、下列内容属于招标文件第一册的是（）.（单选题）A.投标邀请

B.投标人须知C.投标资料表D.技术规格试题答案：B94、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑（）因素。（单选题）A.设备性能B.付款条件C.运输费用D.技术服务和培训试题答案：D95、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）（单选题）A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由招标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审试题答案：B96、施工合同示范文本规定，因（）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（多选题）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令试题答案:A,B,D,E

97、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。（单选题）A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理试题答案：C98、在材料采购合同履行过程中，由承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（）承担。（单选题）A.承包人B.发包人C.工程师D.材料供应商试题答案：B99、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。（多选题）A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款B.中标通知书-投标书-合同通用条款C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单D.投标书-合同专用条款-标准规范E.图纸-合同专用条款-工程量清单试题答案：B,C,D100,合同主体的权利表现为（）.（多选题）A.有权按照自己的意志作出某种行为B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护D.按照合同要求完成某种行为E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为试题答案：A.C101、下列关于申请人须知的说法正确的有（）o（多选题）A.申请人须知包括申请人须知前附表和正文B.申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制C.申请人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜D.正文包括八部分内容E.资格预审申请文件的审查，包括审查委员会和资格审查两部分内容试题答案：A,B,C,E102、评标委员会对投标书进行初评是以（）为依据，确定投标书的有效性。（单选题）A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件试题答案：B103、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。（多选题）A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据

试题答案：A,B,C,D104、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。（单选题）A.法律规范B.事件C.行为D.形式试题答案：C105、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。（单选题）A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格试题答案：C106、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有（）。（多选题）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷试题答案：A,B107、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应（）.（多选题）A.通知采购方货物的错发地点或接货人

B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费试题答案:B,C,D108、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。（单选题）A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限试题答案：C109、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）.（多选题）A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本试题答案：B.D110、建设工程勘察的内容一般包括（ ）。（多选题）A.工程测量B.供水勘察C.水文地质勘察D.地质灾害评定

E.工程地质勘查试题答案:A,C.E111,按照承包工程计价方式分类不包括（）.（单选题）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同试题答案：D112、下列（）属于工程施工合同第二版中的核心条款。（多选题）A.总则B.雇主的主要责任C.工期D.测试和缺陷E.所有权试题答案:A,C,D,E113、属于非法分包工程的情况包括（）o（多选题）A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.承接分包工程后进行再分包E.将工程肢解后分包给其他单位实施试题答案：A,C,D,E114、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起0的客观现象。（多选题）

A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结试题答案：A,B.C115、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。（多选题）A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满试题答案：A,C,D,E116、下列关于招标流程的相关说法正确的是（）。（多选题）A.招标人收到的投标文件，在招标文件规定的开标时间前不得开启B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.招标人承担踏勘现场的费用D.招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续E.必须设定标底试题答案：A,D117、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）（单选题）A.自然人B.项目经理部C.设计事务所

D.监理事务所试题答案：B118、依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在（）中具体约定奖金的计算办法。（单选题）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件试题答案：B119、得到投标的推荐程序有（）.（多选题）A.准备招标文件及颁发招标文件B.发包人陪同投标者考察施工现场C.招标文件的修改以及投标者的质疑D.投标书的提交和接收E.邀请承包人参加资格预审试题答案：A,B,C,D120、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。（单选题）A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费试题答案：D121、根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。（多选题）

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E.不存在有可能损害公共利益的其他影响试题答案：A,C,D,E122、专业监理工程师的工作职责（）（单选题）A.对所监理的建设工程项目的安全监理工作全面负责B.签发工程暂停令，必要时向有关部门报告C.编写监理月报中的安全监理工作内容D.参加本专业安全防护设施检查、验收并在相应表格上签署意见试题答案：D123、下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是（）.（单选题）A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期B.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商试题答案：C124、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是0。（单选题）A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全

C.地震灾害导致施工暂停D.图纸设计错误导致的工程返工试题答案：D125、合格制审查方法的优点是（）.（单选题）A.比较公平公正，有利于招标人获得最优方案B.可能出现人数多，增加招标成本C.在一定程度上可能限制了潜在投标人的范围D.投标人可能较少，从而减少投标和评标工作量，节约社会资源试题答案：A126、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（单选题）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调试题答案：B127、在FIDIC《施工合同条件》中，工程变更的范围不包括（ ）»（单选题）A.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B.任何工作质量或其他特性的变更C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工技术试题答案：D128、在《中华人民共和国合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（）。（多选题）A.补偿性原则

B.惩罚性原则C.有限责任原则D.连带责任原则E.严格责任原则试题答案：A,B,E129、风险型CM合同采用（ ）的计价方式。（单选题）A.按预算成本的百分比计算B.按实际成本的百分比计算C.成本加酬金D.保证工程最大费用试题答案：C130、招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。（多选题）A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力试题答案：B,D.E131、施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。（多选题）A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程试题答案：B,C132、建设工程合同法律关系的内容包括（）.（多选题）A.权利B.义务C.自然人D.法人E.智力成果试题答案：A.B133、建设工程施工分包合同的当事人是（）o（多选题）A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位试题答案：C.E134、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。（多选题）A.为设计人提供工作条件B.外部协调工作C.负责审查各阶段设计文件D.对外商的设计资料的审查E.保护设计人的知识产权试题答案：A,B,E

135、根据《标准施工合同》，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由承包人承担的包括（）。（多选题）A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.承包人员伤亡损失D.停工期间照管工程的清理、修复费用E.承包人的施工机械损失试题答案:C.E136、《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。（多选题）A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款试题答案：A,B,C137、废标的条件包括（）»（多选题）A.逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的B.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的C.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效D.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的E.投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的试题答案:A,B,C,D138、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。（单选题）

A.主体B.客体C.内容D.内容中的义务试题答案：B139、下列对可更正的错误表述正确的有（）.（多选题）A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受试题答案:A,B,C,D140、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。（单选题）A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质试题答案：D141、下列不属于卖方承担的伴随服务的是（）o（单选题）A.运输B.安装C.技术援助

D.供货试题答案：D142、工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人（）的选择。（单选题）A.经验多少B.能力强弱C.报价高低D.财务状况试题答案：B143、标准施工合同文件通用条款规定的基准日期指投标截止日前第（ ）天。（单选题）14212856试题答案：C144、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。（单选题）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费试题答案：A145、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较（）等方面内容。（多选题）A.监理工作目标设置的合理性

B.项目监理班子组织机构的完备性C.监理大纲D.承诺保证提前竣工时间的长短E.监理范围试题答案：A,B,C146、根据《担保法》，不得抵押的财产有（）（多选题）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施试题答案:C.E147、”由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内（）。（单选题）A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务试题答案：A148、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。（单选题）A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行149、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是0。（单选题）A.物B.财C.行为D.智力成果试题答案：D150、下列关于资格预审申请文件递交的说法正确的是（）。（多选题）A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定B.招标人应当合理确定提交资格预审文件的时间C.自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日D.申请人所递交的资格预审文件不予退还E.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件，招标人不予受理试题答案：A,B,C,E151、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。下列属于行为的是（）«（多选题）A.合同当事人违约B.法院判决C.仲裁机构裁定D.罢工E.禁运试题答案：A,B,C152、设计施工总承包合同，不能索赔工期的情况有（）。（多选题）A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件试题答案：A,B,C,D153、按承包的内容划分，属于建设工程合同的有（）o（多选题）A.建设工程监理合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同E.建设物资采购合同试题答案：B,C,D154、FIDIC土木工程施工合同条件规定，（）的关系不是合同法律关系。（多选题）A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主与承包商试题答案：A.C155、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应0。（多选题）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件

E.追加合同价款试题答案：C,D,E156、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为()天。(单选题)28272625试题答案：A157、邀请招标与公开招标比较，具有()等优点。(多选题)A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险试题答案:B,C,D,E158、下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是()o(多选题)A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费试题答案：B,C,D,E

159、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。（单选题）A.发包人应在合同生效时支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用试题答案：D160、（2015年真题）：下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）.（单选题）A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权试题答案：C161、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。（多选题）A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同试题答案：A,D.E162、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。（单选题）A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构

D.招标监督机构试题答案：A163、下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（）.（多选题）A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式B.申请人的澄清或说明应采用书面形式C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明试题答案:B,C,D,E164、当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。（单选题）A.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量监理酬金试题答案：A165、交付货物的数量在合理的尾差和磅差内的，（）«（单选题）A.按多交对待B.按少交对待C.双方按具体情况进行补退D.双方互不退补试题答案：D166、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）.（多选题）A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告C.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术经济方面的专业人员D.有组织评标的能力E.具有开标场地试题答案:A,C,D167、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，给承包人造成损失。则承包人可以索赔（）。（单选题）A.费用、工期和利润B.费用和工期C.工期D.费用试题答案：A168、按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。（多选题）A.办理土地征用B,向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料试题答案：A,D.E169、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。（单选题）A.只对甲投标人有效.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.应发给全体投标人，但不说明问题来源试题答案：D170、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。（多选题）A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人.招标人代表2人，经济，技术等方面专家5人C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表2人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人试题答案：A.B171、由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的（）索赔。（单选题）A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润试题答案：A172、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GI-2000—0202）,不属于监理人责任的有（）.（单选题）A.监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。B.因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人承担责任。C.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。试题答案：B173、下列关于招标流程的相关说法错误的是（）»（单选题）A.招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.必须设定标底C.现场踏勘的费用由投标人自己承担D.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人试题答案：B174、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由（）承担。（单选题）A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师试题答案：B175、在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物,所产生的后果均由采购方承担的行为有（）。（多选题）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方试题答案:A,C.E176、下列行为中属于委托代理的法律行为有（）«（多选题）A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作试题答案：A,B.D177、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）»（多选题）A.发包人原因造成质量不合格B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因承包人无法复工E.为他人提供方便试题答案:C.E178、施工图设计的内容不包括（）o（单选题）A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计试题答案：A179、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，（），工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（单选题）A.验收7小时后B.验收24小时后C.验收48小时后D.验收72小时后试题答案：B180、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的0通知承包人。（单选题）A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限试题答案：C181、根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。（多选题）A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范E.不存在有可能损害公共利益的其他影响试题答案:A,C,D,E182、FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内（）（单选题）A.提交仲裁机构仲裁B.中止履行合同C.再由工程师调解D.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师试题答案：C183、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。（多选题）A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点

E.发货标记试题答案：B,C,E184、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有(),(多选题)A.招标文件B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录试题答案:C,D.E185、材料采购合同履行中，支付货款的条件是()o (单选题)A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算试题答案：C186、综合评估法详细评审阶段评审内容包括()o(多选题)A.形式评审B.资格评审C.投标报价D.施工组织设计E.项目管理机构试题答案：C,D,E187、采购()采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。(多选题)A.零部件

B.生产线C.成套设备D.车辆E.单件设备试题答案:B,C,D188、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是（）.（单选题）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验D.经验鉴别法试题答案：C189、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（）.（单选题）A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验试题答案：A190、在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。（单选题）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方试题答案：B

191、下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）.（多选题）A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人试题答案：B.E192、出现下列哪些情况时，勘察合同的工期可以顺延（）。（多选题）A.设计的变更B.工程量的变化C.不可抗力的影响D.非勘察人原因造成的停工或者窝工E.勘察人自有机械进场推迟试题答案：A,B,C,D193、设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。（多选题）A.施工B.控制概算C.编制招标文件D.设备材料采购E.非标准设备制作试题答案：A,D,E194、委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收（）的单位参加。（单选题）A.承担监理业务

B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务试题答案：C195、FIDIC土木工程施工合同条件适用()o(单选题)A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.任何合同试题答案：A(单选题)196、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是()。(单选题)A.通知中标结果并退还投标保证金B.通知中标结果.但不退还投标保证金C.不通知中标结果，也不退还投标保证金D.不通知中标结果，但退还投标保证金试题答案：A197、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有().(多选题)A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心试题答案：A,B,C,D198、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为().(单选题)

A.保证B.抵押C.质押D.留置试题答案：C199、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量的变更与某项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的（）时，可以对该项工作规定的费率或价格加以调整。（单选题）0.01%1%0.1%10%试题答案：A200、《建设工程质量管理条例》规定，（）属于施工单位的质量责任和义务。（单选题）A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位试题答案：A201、要画出一个正确反映逻辑关系的网络图，就必须解决每项工作的下述问题（）（多选题）A.该工作的工程量大小B.该工作必须在哪些工作之后进行C.该工作可以和那些工作平行进行

D.该工作的持续时间E.该工作必须在哪些工作之前试题答案:B,C.E202、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（）。（单选题）A.按本合同关于争议的约定处理B.《协议书》C.《专用条款》试题答案：A203、根据fIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。（单选题）A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款试题答案：B204、按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是（）.（多选题）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还试题答案：A,C,E

205、我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（），阻碍时效进行，诉讼时效中止。（单选题）A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件试题答案：C206、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。（多选题）A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.货物检验标准低于招标文件要求D.货物包装方式高于招标文件要求E.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致试题答案:B,D.E207、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《捂标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。（单选题）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变试题答案：C208、根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（）。（单选题）A.再次发布招标公告进行招标B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标D.采用直接发包形式委托施工任务试题答案：D209、根据FIDIC施工合同，工程量变化后的单价调整须同时满足（）。（多选题）A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化10%以上C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过1%E.使工期延误超过7天试题答案:A,B,C,D210、建设工程设计合同（一）【GF-2000-0209】范本主要条款的内容不包括（）。（单选题）A.工程概况B.订立合同的依据文件C.委托设计任务的范围和内容D.发包人应提供的有关资料和文件试题答案：A211、下列关于指定分包商的说法，不正确的是（）o（多选题）A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商试题答案:A,C,E

212、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（）。（多选题）A.提出勘察技术要求B.勘察进度符合合同的规定C.自行解决勘察现场的土地使用和通道D.勘察成果质量符合规范及合同的约定E.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担试题答案：B.D213、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。（单选题）A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日试题答案：D214、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。（单选题）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人试题答案：D215、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。（单选题）A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查试题答案：D216、下面关于CM合同的说法错误的是（）。（单选题）A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法试题答案：B217、招标过程可以粗略的划分为（）o（多选题）A.招标准备阶段B.接受投标书阶段C.评标、决标阶段D.初步评审阶段E.详细评审阶段试题答案：A,B.C218、下列关于合同法律关系主体的表述，错误的是（ ）。（单选题）A.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织B.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力C.外国人和无国籍人不能作为合同法律关系的主体D.法人以外的组织也可以作为合同法律关系主体试题答案：C219、FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（）名义进行。（单选题）A.承包商

B.业主C.承包商和业主D.视情况而定试题答案：C220、综合评标法中零配件以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。（单选题）1235试题答案：B221、建设工程合同管理的基本方法包括（）。（多选题）A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人员C.设立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理目标制度E.推行合同专用文本制度试题答案:A,B,C,D222、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人0。（单选题）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

223、按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在()到达受要约人，才能取消该项要约。(单选题)A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后试题答案：B224、按照承包工程计价方式分类不包括().(单选题)A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同试题答案：D225、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()o(单选题)A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束B.从签订合同日起，至完成施工义务C.从工程开工日起，至完成保修义务D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止试题答案：C226、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()(单选题)A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任试题答案：B227、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。（多选题）A.解答应说明问题的来源B.仅对提出质疑人给予书面形式的解答C.在标前会上给予解答并记入会议纪要D.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人E.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人试题答案：C,D228、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。（单选题）A.保证B.质押C.定金D.留置试题答案：A229、设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由（）提供。（单选题）A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位试题答案：A230、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法正确的是（）,（单选题）A.如果单项合同估算价低于标准，这个单项合同项目可以不进行招标

B.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招C.监理合同估算价在200万元人民币以上的就必须招标D.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定试题答案：C231、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（）,提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（单选题）A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内试题答案：D232、当事人在（）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（多选题）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊试题答案：A,B,D,E233、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。（单选题）A.发包人B.承包人

C.使用人D.以上都不正确试题答案：B234、国际工程承包合同订立的最主要形式是（）。（单选题）A.招标B.投标C.公开招标D.邀请招标试题答案：A235、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）»（单选题）A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成试题答案：C236、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是0。（单选题）A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准试题答案：D237、下列属于FIDIC合同条件（纠纷的解决）规定的程序的是（）.（单选题）A.早期预警程序

B.补偿事件程序C.友好协商D.裁决人程序试题答案：C238、在《中华人民共和国合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（）。（多选题）A.补偿性原则B.惩罚性原则C.有限责任原则D.连带责任原则E.严格责任原则试题答案：A,B,E239、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交付时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站,采购方将全部货物运到库房存放，期间连续降暴雨，雨水灌入库房，使3吨水泥被浸泡，关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。（多选题）A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款D.采购方可向供货方索要55吨水泥的