2023-2024一级造价师之建设工程计价知识汇总笔记

2023-2024一级造价师之建设工程计价知识汇总笔记姓名： 学号： 得分：1、关于工程定额的应用，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额正确答案：D2、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案：D3、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水26、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标正确答案：D27、砌筑10m3砖墙基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。29.729.029.227.7正确答案：A28、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工271、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）。A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计量单位和小数点位数C.统一项目划分和工程量计算规则D.统一名称、专业用语和符号代码正确答案：c272、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。±30%±20%±10%±5%正确答案：A273、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N,其中M的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案：A274、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B275、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资正确答案：B276、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费正确答案：C277、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人正确答案：A278、确定投标有效期应考虑的因素不包括（）A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间正确答案：C279、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（）。A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法正确答案：D280、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量正确答案：D正确答案：A29、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。8.010.012.012.5正确答案：C30、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“nf”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“nf”为单位计算正确答案：A31、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成正确答案：C32、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的。才能公开发售。A.通知后B.批准后C.授权后D“无意见”表示后正确答案：D33、小规模纳税人提供应税服务适用（ ）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案：A34、下列有关财务指标的计算公式，正确的是（）。A.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率二流动资产总额/资产总额C.速动比率二（流动资产总额一存货）/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额正确答案：C35、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案：C36、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，除税系数0.8,维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。106.14109.60110.24112.80正确答案：A37、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是()oA.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内正确答案：A38、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是()oA.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容正确答案：B39、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是OoA.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案：A40、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%,合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。600080001200014000正确答案：D41、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人正确答案：A42、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率正确答案：D43、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案：D44、在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了()。A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况正确答案：C45、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理正确答案：B46、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是0。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和正确答案：C47、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。50%60%70%80%正确答案：B48、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程正确答案：C49、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是（）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案：C50、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D51、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期正确答案：D52、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面正确答案：C53、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付正确答案：C正确答案：C4、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案：D5、（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（）。A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费C.综合单价分析表中应包括管理费的计算D.人材机和单价分析数据应采用定额数据正确答案：C6、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价54、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是OoA.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案：D55、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容可不明确D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定正确答案：B56、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.技术经济标准使用费D.设计及技术资料费正确答案：A57、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%,增值税税率为17%,消费税税率为5肌进口车辆购置税税率为10%,则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元。（1美元=6.6元人民币）611.37712.8750.32877.87正确答案：A58、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资正确答案：D59、在满足住宅功能和质量前提下，（）有利于降低造价。A.适当加大住宅宽度B.增加住宅层数C.适当提高层高D.提高结构面积系数正确答案：A60、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费正确答案：B61、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊正确答案：B62、属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用正确答案：D63、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（ ）万元。10040200800正确答案：A64、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（ ）。36m3/台班40m3/台班0.28台班/m30.25台班/m3正确答案：A65、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案：B66、下列关于材料运杂费的说法，正确的是()oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案：C67、(2014年真题)当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是()OA.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案：A68、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素正确答案：C69、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价正确答案：B70、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价正确答案：c71、投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②正确答案：C72、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济正确答案：C73、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算正确答案：C74、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）oA.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布吾单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案：D75、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用,只是一种贮备。此项费用是（）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金正确答案：D76、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标.无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费.措施项目费.其他项目费.规费和税金正确答案：D77、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案：A78、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案：A79、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（ ）米时，可计算超高施工增加费。6101520正确答案：D80、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案：A81、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法C.到岸价D.抵岸价正确答案：A7、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列()。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方正确答案：D8、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的0小时内。24487296正确答案：B9、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格正确答案：D82、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资,最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案：D83、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量，该数量应为（）OA.实物工程量B.施工工程量C.企业定额工程量D.复核的清单工程量正确答案：C84、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的（）,则应在招标文件中明示增加赶工费用。10%15%20%30%正确答案：C85、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是（）工日加3。0.930.940.950.96正确答案：D86、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案：A87、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60,则此工程价差调整额为()万元。109.2228.8C.31.5D.140.8正确答案：A88、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是()。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算正确答案：D89、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元八、2200元It,2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()元/t。A.2280,2520B.2310,2690C.2310,2480D.2280,2480正确答案：C90、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括()OA.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工正确答案：A91、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止正确答案：B92、当单层建筑物檐口高度超过（）m,可计算超高施工增加费。15171820正确答案：D93、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）oA.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用正确答案：A94、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。176.00213.45227.27243.12正确答案：C95、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资正确答案：C96、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。7101415正确答案：D97、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。2025C.28D.30正确答案：C98、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案：D99、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用正确答案：D100、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是0。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件正确答案：C101、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（）。A.'融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析正确答案：A102、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为（）万元。752.72850.25945.611150.36正确答案：C103、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制正确答案：A104、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/nf。概算指标为瓷破地面，拟建工程为复合木地板，每100nV该类建筑中铺贴地面面积为50 当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/nf、190元/肝。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/行。2918.753413.753631.003638.75正确答案：D105、下列不属于期中支付文件的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案：D106、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案：A107、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是OoA.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法正确答案：B108、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）OA.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量正确答案：D10、下列关于投资估算的作用的说法错误的是()。A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据正确答案：D11、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用正确答案：BB.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案：C109、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用正确答案：A110、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%,当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（）万元。565.00240.00675.00666.45正确答案：D111、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内正确答案：D112、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法正确答案：A113、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()oA.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计正确答案：C114、非生产性建设项目总投资包括()A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金正确答案：C115、(2020年真题)采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是()。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案：C116、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费正确答案：B117、项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高.达到( )。50%〜70%50%〜90%70%〜90%70%〜100%正确答案：C118、(2017年真题)关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是()oA.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止正确答案：D119、根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。256.09263.29376.09383.29正确答案：C120、（2014年真题）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。A.经评审的最低投标价法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人正确答案：D121、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案：D122、下列内容中属于投资估算分析的是（ ）。A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法正确答案：C123、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（ ）万元。3200300032502900正确答案：D124、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案：D125、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8,银行财务费率为0.2%,外贸手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。备到岸价为（）万元人民币。406.8450.0456.0593.9正确答案：B126、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用正确答案：A127、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案：B128、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是()oA.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案：C129、(2021年真题)《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的()。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准正确答案：A130、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案：B131、某地拟建一幢建筑面积为2500nf办公楼。已知建筑面积为2700面的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%.10%.20%o拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。245.44252.2287.4302.8正确答案：A132、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后,其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。50%60%70%80%正确答案：D133、项目规模效益赖以存在的基础是（）oA.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件正确答案：C134、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是（）。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案：C135、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失正确答案：D12、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5虬该设备台班折旧费为（）29.6931.2539.5841.67正确答案：A13、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（ ）天。6090120180正确答案：C14、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。A.企业管理费费率二年管理费总额/（全年建安产值X人工费占分部分项工程费比例）X100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数X人工单价）X100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/［年有效施工天数X（人工单价+每一工日机械使用费）］义100%D.企业管理费费率（%）二［生产工人年平均管理费/（年有效施工天数义人工单价）］X人工费占直接费比例(%)136、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行正确答案：D137、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）oA.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案：C138、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）oA.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费正确答案：C139、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()oA.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案：A140、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%,废品损失费率5%,外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%,税金费率17%,非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为()万元。5.525.355.645.18正确答案：B141、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是()A.工程造价咨询机构B.工程设计单位C.工程造价管理机构D.工程监理单位正确答案：A142、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的（），则应在招标文件中明示增加赶工费用。10%15%20%30%正确答案：C143、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%,则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）2780028801.53175236143正确答案：C144、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用X费率”计算是()oA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案：D145、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C,规费和税金D.施工机具使用费正确答案：C146、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按()计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例正确答案：A147、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费正确答案：A148、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。100125200250正确答案：D149、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%,总部管理费费率为15%,在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。2255228524802510正确答案：B150、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案：A151、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人正确答案：A152、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%,运输损耗率1%,则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）300.0316.2324.5310.0正确答案：D153、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%,则该项混凝土工程的时间定额是（A.1.441.451.561.64正确答案：B154、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费c.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用正确答案：A155、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况正确答案：C156、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为()29.6931.2539.58正确答案：A157、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用正确答案：A158、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进技术其他费D.生产准备及开办费正确答案：B159、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费正确答案：C160、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）,关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料价格风险由承包人承担10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案：C161、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法正确答案：C162、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资正确答案：D15、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%,建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。400.0580.0609.5780.0正确答案：C16、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案：C17、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用正确答案：A163、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费正确答案：B164、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）oA.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法正确答案：D165、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方正确答案：D166、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指（）。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天正确答案：A167、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价正确答案：B168、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是0。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示正确答案：A169、下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数C.在产品=（年经营成本一年其他营业费用）/在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数正确答案：B170、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C171、（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是OoA.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计一施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案：B172、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C,利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施正确答案：C173、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。16002850550D.2050正确答案：C174、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息正确答案：C175、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）OA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担正确答案：B176、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费正确答案：D177、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案：D178、（2018年真题）某材料原价为300元/t,运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率3肌则该材料预算单价为（）元/t。350.0359.0360.5360.8正确答案：C179、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案：A180、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/n）2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元加2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%,则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。2918.753413.753631.003638.75正确答案：D181、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（ ）。A.暂列金额由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中C.专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将〃暂估金额〃计入投标总价中D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中正确答案：B182、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/成，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%,50%,20%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为Lio,L05,1.05,假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%,则拟建工程的综合单价为（）元/m2。507.00608.40633.75657.00正确答案：C183、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（ ）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件正确答案：C184、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案正确答案：正确答案：A185、某地拟于2015年新建一年产60185、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50生产线的建设投资额为5000万元,假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%,万吨相同产品的则该生产线的建设投资为()万元A.6000B.6300C.6600D.6742正确答案：D则该材料预算单186、某材料原价为300元/3运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率3%,价为()元It。则该材料预算单350.0359.0360.5360.8正确答案：C187、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标正确答案：C188、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况正确答案：c189、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008,关于索赔的处理规定，说法正确的是（）。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用正确答案：C18、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费正确答案：B19、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是()。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积正确答案：DC.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔正确答案：B190、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案：C191、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案正确答案：A192、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元,建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%,则改建设项目的基本预备费为（）万元。A.350400450475正确答案：C193、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用正确答案：B194、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2%,该设备的安装费为（）元。A.600B.700C.800D.900正确答案：A195、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）oA.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计正确答案：A196、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院正确答案：D197、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案：A198、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表正确答案：B199、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是()。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间正确答案：D200、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法正确答案：D201、拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴面瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷破的预算单价为80元/m2,花岗石的预算单价为280元/m2。教学楼工程和概算指标拟定工程每I00tn2建筑面积中外墙面工程量均为80m2o概算指标土建工程直接工程费单价为2000元/m2,措施费为170元/m2。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为（）元/m21760216022002330正确答案：B202、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用正确答案：B203、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（）。A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算正确答案：B204、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是OoA.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用正确答案：B205、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3,施工中由于设计变更调整为1200m3,该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200正确答案：C206、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔正确答案：B207、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的()A.税金B.利润C.企业管理费D.规费正确答案：C208、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是()-A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗正确答案：D209、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）oA.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案：A210、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为5%。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。12.6412.4713.6316.59正确答案：C211、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）oA.机械时间利用系数=机械纯工作lh正常生产率义工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)D.机械时间利用系数=一个工作班延续时间(8h)/机械在一个工作班内纯工作时间正确答案：C212、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008,下列费用中，属于通用措施项目费的是()。A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费正确答案：A213、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入。中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费正确答案：B214、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1000元/m2,运杂费30元/m2,当地供销部门手续费率为1%,当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%,单位材料量检验试验费为3元/m2,则这批花岗岩的材料费用约为()万元152105104102正确答案：B215、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超出部分依据《建设工程工程量清单规范》(GB50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t,2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t,2600元/t.则该