建设工程合同管理

第六章建设工程合同管理本章内容要览建设工程合同索赔概述一特殊建设工程合同纠纷案件法律适用四工程延期索赔二工程费用索赔三第一节建设工程合同索赔概述一、工程索赔的概念（P168）在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。。二、索赔的特征（一）索赔是双向的承包人发包人索赔反索赔（二）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔提出索赔的前提条件（三）索赔是一种未经对方确认的单方行为索赔是一种正当的权利或要求，是合情、合理、合法的行为；性质：经济补偿行为，而不是惩罚！（四）索赔不一定以对方存在违约行为为前提条件（五）索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚三、工程索赔的分类（一）按索赔目的分类1.工期索赔由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。2.费用索赔当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予经济补偿。（二）按索赔事件的性质1.工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的。2.工程变更索赔由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加。3.合同被迫终止的索赔由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。6.其他索赔如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。5.意外风险和不可预见因素索赔由于自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件和外界障碍等引起的索赔。（三）按索赔的对象1.索赔（Claim）承包商向业主提出的索赔。2.反索赔（Count-claim）业主向承包商提出的赔偿、补偿要求，以及一方对另一方所提出的索赔要求进行反驳、反击。（四）按索赔的依据1.合同内索赔索赔所涉及的内容可以在履行的合同中找到条款依据。3.道义索赔索赔所涉及的内容难以在履行的合同中直接找到依据，但可能来自有关法规所赋予的权利。2.合同外索赔承包人无论在合同内或合同外都找不到进行索赔的依据。（道义救助）（五）按索赔的处理方式1.单项索赔某一事件发生对承包人造成工期延长或额外费用支出时，承包人即可对这一事件的实际损失提出的索赔。2.综合索赔（总索赔、一揽子索赔）承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的、或承包人对发包人答复不满意的单项索赔集中起来，综合提出的索赔。四、施工索赔的起因1.发包人没有按施工合同约定的时间和要求提供施工场地2.发包人没有按合同约定的条件提供其供应的材料、设备3.发包人没有能力或没有在规定的时间内支付工程款4.发包人代表对承包人在施工过程中提出的有关问题久拖不定造成违约5.发包人代表工作失误，对承包人不正确纠正、苛刻检查等造成违约（一）发包人违约（二）合同变更和合同缺陷1.合同变更设计变更完善性设计修改性设计施工方法变更发包人代表及其委派人的指令2.合同缺陷（三）不可预见因素1.不可预见障碍勘探资料、现场资料未反映现场调查时不可发现没有其他可预先知道的途径2.不确定性障碍在勘探资料、现场资料有反映，但不能准确确定现场调查时能发现，但难判断对工程影响情况在资料中能清楚反映，但与实际情况差异较大3.其他第三方原因（四）国家政策、法规的变更（五）合同中断及解除五、工程索赔的程序承包人（一）发出索赔意向通知（二）索赔资料的准备（三）索赔报告的编写与提交（四）索赔报告的评审（五）索赔谈判（六）索赔争端的解决（一）索赔意向的提出第一步承包商工程师索赔事件发生后28d内索赔意向通知（二）索赔资料的准备内部处理阶段（三）索赔报告的提交索赔成功的保证承包商工程师索赔意向通知发出后28d内索赔报告索赔报告的内容（1）标题（2）事件（3）理由（4）结论（5）详细的计算书（6）附件（四）工程师（业主）对索赔报告的审核判定索赔事件是否成立检查索赔计算是否正确、合理审查茧索赔刑的证份据（1）合同文件（2谅）经待工程剩师认虫可的秤施工猜进度择计划（3喊）合乐同履街行过欢程中贞的来赴往函曲件（4张）施盼工现偿场记罢录（5膝）工扶程照院片（6驼）工缓程师疫发布猎的书录面指湾令（7稀）气辜象资缠料（8角）会晶议纪款要（9蕉）备告忘录（1及0）撑汇率赢变化鞠表（1拍1）泡各类额财务皱凭证（1美2）舒其他贿有关他资料（六飘）索旺赔谈尊判（七软）索刮赔争偏端的抹解决索赔芬时效1.伍第一婚个2春8d2.列第二摇个2惠8d3.开第三屿个2迁8d第二朵节住工程宜延期壁索赔之（工徐期索胖赔）一、但工期著延误纤的原相因及王其一池般处埋理原绿则（一恭）工桌期＋括费用业主侨或工汉程师的锋原因1.朽由于朴业主坡或工朋程师秤的失误造成它的延闷期。业主懂拖延交付赠合格的施裙工现场业主纸拖延交付蚀图纸业主倡或工转程师拖优延审递批施工称方案、计糕划业主找拖延支付工程仔款业主岛未能及时陷提供材料租、设备业主经拖延关键本线路上工选序的验收刑时间2.国因业手主或填工程笨师的狠额外崭要求裂而导叫致工旅期延扔误。业主渡要求设计漠变更导致勿工程嫂量增加业主冷对工掀程质量绑的要更求超出芦原合蜘同的约哭定业主反发布站的指令柴打乱背了承包茅商的施工代计划业主那要求增加括额外工程（二际）工例期合同刃双方搬均无过坏错1.饺人力帖不可视抗拒少的自祥然灾把害。3.蚁不利逃的施郊工条隆件或越客观匙障碍是。2.讽特殊钢风险沃。【例源题】某项元施工赴合同料在履削行过羡程中浮，承街包人丙因下纪述3犹项原哗因提出工晃期索笑赔2普0d晴（都轰在索樱赔时络效范后围内害）：（1夸）由巨于设伶计变更，汪承包川人等倘待图舱纸全麻部停巴工7唤d。冰（2齐）在隙同一沉范围如内承胖包商的霸工人千在2燃个高绒程上减同时洪作业填，工田程师洁考虑废施工遵安全背而下堤令暂停惊上部俊工程情施工斥而延行误工墙期5丈d。仅（3蚁）因匹雨影抓响填缴筑工午程质量，那工程番师下选令工孟程全渣部停尽工8饲d,役等填紧筑材湖料含者水量肢降到吴符合要求当后再义进行向作业电。问：范工程确师应街批准从延长桂工期装多少乖天？二、缸工期饲索赔珠的分盈析与茅计算帽方法（一尸）工来期索挎赔的纹分析著思路1.有原因舰分析弄（基樱本前拦提）2.网络计划分析3.业主原因分析关键旁线路费用突索赔（二弓）工植期索贝赔的披计算散方法1.恩网络融分析择法工期潮索赔黑值＝两新工脏期－恼原工称期2.比例分析法（1探）以圆合同端价所淡占比世例计棉算工期距索赔赴值＝甚原合著同工枕期×附加郑或新法增工化程量悟价格原合伴同总叨价（2粉）按序工程枝量进理行比怀例计敲算工期剑索赔码值＝菊原合牙同工厕期×额外焰或新露增工挂程量原工武程量【例寸题】某工苍程基称础施剥工中诉，出仍现了尝不利豆的地介质障续碍，宅业主伐指令释承包哪商进行板处理通，土宰方工菜程量土由原武来的扛27富60已立方裙米增极至3要28海0立圾方米舍，原威定工期剩为4弟5天仿，因倍此承咬包商副可提博出的牲工期订索赔握为多秘少？45×＝8欢.5归（天减）若本壮合同夺规定霉，1盼0％蛇范围蹦内的狭工程闸量增蹄加为砍承包刻商应佛承担炉的风险，踢则工怠期索流赔为脖多少嫁？45×＝讯4蹲（天舒）3280－2760（1＋10％）27603280－27602760第三委节仁工程晚费用弱索赔躲（费众用索扔赔）一、笋费用仅索赔你产生惭的原晒因（一登）业嫌主违四约（二白）工胳程变颂更直接损失（三蜘）业休主拖犯延支孟付工筝程款（四精）业元主指糖令加急速间接匀损失（五翻）业薪主或池工程个师责枣任造厕成的厚工期您延长熊导致旅费用葵增加（六勿）工养程中慎断或型终止（七脑）工庭程量太增加（八天）业革主指减定分好包商粘违约直接渠费间接望费索赔光费用养的构药成利润税金直接宗工程添费措施粥费规费企业壁管理算费二、托费用脾索赔指的项描目构底成其他顷费用成——醉利息酸、分触包费具用等（一腰）总肿费用域法三、合费用誉索赔眉的计择算方雨法当发柄生多惕次索删赔事荣件以婚后，梳重新号计算霜出该谋工程渡项目珍的实肺际总碌费用华，再眠从这分个实联际总隔费用愁中减揉去投恰标报哄价时关的预比算总贴费用说，即哭为要仓求补具偿的适索赔姐费用冶。索赔乱费用将＝实牧际总锋费用牌－投傲标报像价预羡算费唱用（二牛）分施项法按每且个或爸每类贪索赔纽奉事件递所引加起损木失的裳费用芹项目泻分别宏计算洽索赔顺值的慨一种虹方法笛。世界轨银行鹅贷款召项目碎鲁布个革引斜水系冲统工脉程，且是我掘国第萄一个堪按国催际管祥理运花行的龙工程道项目灰。在微工程邀实施途过程贱中，雹日本当大成天建设水株式坐会社绍（承序包人绞）提佩出了漆一项扣业主貌违约倘索赔化，合孙同规推定业企主要见为承镇包人像提供咐三级课路面损标准俊的现牺场公绝路。妄由于地业主拥指定葛的工霸程局纸在修妖路中消存在漏问题额，现属场交醒通道柏路在兽相当劳一段奖时间环内未宿达到粉合同蝴标准勿，使州得承路包人屿的车颜辆只填能在飞块石章垫层亚路面欢上行振驶，疫造成降轮胎晨严重帐的非乓正常盯消耗致，承漫包人短因而徐提出膛索赔市，要花求给愤予4导00耽多条扮超耗家轮胎遍的补味偿，奥最后摇业主涝批准蚀了2壤08足条轮名胎及稍其他团零件证的费捞用补迷偿，族共计郑19披00诵万日寄元。案例【背善景材盾料】北京将某工躲程基炒坑开坡挖后卖发现演地下台情况发和发宾包人更提供游的地翠质资名料不危符，则有古业河道滔，须普将河庸道中词的淤榆泥清忠除并逐对地菜基进丢行二惹次处栋理。胀为此扫，业副主以欲书面辨形式蚁通知嚼施工覆单位碎停工宪10仪d，胸并同抄意合驻同工支期顺企延1肝0d趁。为债确保复继续健施工对，要惧求工消人、胸施工感机械汪等不香要撤休离施词工现患场，各但在耗通知峡中未猜涉及燥由此僵造成胞施工塘单位殃停工冰损失产如何闷处理洽。施剩工单戏位认帝为对榆其损惰失过讲大，垃意欲蜡索赔浓。案例规一【问悟题】1.补施工拐单位竞的索秀赔能佩否成坝立，急索赔寸证据签是什兴么？2.间由此阳引起锻的损粒失费籍用项僵目有袭哪些焦？3.矩如果陷提出青索赔逼要求磁，应驻向业侄主提创供哪宫些索唤赔文翼件？【答速案】1.饮索赔蹈成立竭。这片是因良业主沸的原瓦因造全成的识施工尸临时侄中断芦，从添而导思致承畜包商医工期抽拖延兆和费使用支隶出的疮增加贸，因挪而承炕包商旧可以捧提出篇索赔栽。索赔灭证据守为业各主以断书面晌形式丛提出愈的要跃求停停工通侵知书日。2.柳10穿d的袭人工贞窝工肆费，萄10沈d的介机械心台班艇窝工窄费，裤由于牵10余d停擦工而极增加奋的现稳场管喊理费饼。3.免（1返）索恢赔意勿向通掘知；（2勒）索情赔报途告；（3然）附孝件，简包括稀索赔普证据有和详传细计牲算书【背傍景材财料】某施复工单泛位（派乙方但）与哈某建风设单识位（奋甲方清）签猪订了渐某汽忆车制踢造厂简的土抽方工桂程与举基础问工程吹合同仔，承城包商夕在合嗓同中慨标明餐有松爬软石煌的地均方没城有遇肿到松程软石丈，因宰而工惕期提术前一溜个月落。但糕在合伙同中歌另一俗未标尤明有业坚硬闻岩石起的地厚方遇锈到了研一些静工程驳地质她勘察熔没有写探明询的孤退石。咳由于泪排除菠孤石弟拖延汉了一则定的归时间慎，使易得部榜分施粗工任狗务不弄得不傲赶在房诚雨季喝进行绒。施叉工过苗程中破遇到泽数天瘦季节典性大肠雨后狱又转赶为特挂大暴纯雨引西起山污洪暴愚发，慈造成园现场买临时索道路便、管失网和检施工队用房越等设居施以地及已偿施工唉的部童分基左础被哭冲坏阅，施秋工设胜备损凉坏，遭运进揉现场馋的部成分材垦料被欠冲走承，乙搁方数活名施银工人博员受搂伤，危雨后反乙方遍用了因很多下工时苏清理愿现场犁和恢禁复施靠工条统件。创为此没，乙攻方按寄照索政赔程城序提颜出了悲延长策工期射和费语用补瞒偿要圾求。案例惠二【问项题】1.宜简述羞工程巩施工谜索赔鼓的程鄙序。2.孙你认饶为乙修方提奸出的停索赔公要求汽能否抵成立秧？为泡什么妨？【答照案】2.锣1）剪对处哨理孤锣石引橡起的孔索赔印，这家是预故先无毫法估各计的哪地质塘条件抽变化熊，属摩于甲训方应斧承担报的风残险，驾应给辫予乙麦方工艰期顺嫁延和制费用羽补偿叫。2）揉对于虹天气累条件拦引起丝式的索长赔应煎分两攀种情咸况处粘理：（1群）对犁于前将期的淡季节虾性大箩雨，莫这是浮一个热有经本验的俱承包院商预随先能尖够合屯理估到计的占因素遇，应挖在合圾同工校期内怠考虑皮，由绍此造谦成的亏时间凝和费里用损写失不声能给然予补灶偿。（2兼）对骗于后步期特湖大暴沙雨引趁起的储山洪超暴发幸，应什按不骗可抗防力处林理由赠此引退起的邀索赔纪问题孟。被监冲坏企的部森分材缓料，腐清理晶现场佳和恢桥复施茂工条夸件等袍经济扑损失奸由甲格方承马担；题损坏宵的施住工设赞备，将受伤抹的施武工人由员以距及由躬此造词成的救人员乔窝工缠和设咏备闲码置等哥经济贪损失获应由右乙方滋承担窑，工晶期顺模延。【背茧景材察料】某建蝇筑公盗司（香乙方螺）于曲某年悉4月驶20阁日与补某厂巧（甲农方）赌签订栗了修泊建建很筑面桂积3棚00极0平验米工磨业厂味房的轿施工边合同吉，乙引方编凝制的所施工双方案违和进眯度计冬划已娱获得乞监理锤工程冠师批乓准。洁该工翅程的旦基坑区开挖素土方海量为乒45跳00系立方曾米，誉假设干直接汗费单毁价为旦4.增2元赢/m低3，确综合茂费率射为直侄接费膊的2行0％垄。该季基坑责施工翅方案摩规定亭：土量方工悬程采想用租轮赁一六台斗阵容量舌为1浙m3性的反盛铲挖持掘机辰施工裙（租劫赁费东45彼0元跨/台拆班）途。甲岁、乙掠双方淡合同令约定抄5月活11伍日开悦工，截5月掩20阵日完画工。顽在实静际施蛋工中见发生奸了如夹下几游项事温件：1）崭因租惯赁的猾挖掘灿机大表修，蜘晚开额工2珍d，镇造成街人员宰窝工待10锡个工取日；2）溪施工巩过程捷中，开因遇筛软土嗓层，艳接到熟监理寨工程瞎师5烟月1列5日期停工殊的指倒令，势进行魂地质摆复查洋，配零合用壳工1盐5个槽工日秧；3）古5月阅19仇日接辉到监往理工遵程师阿于5报月2催0日宴复工柿令，宗同时致提出寻基坑牺开挖油深度步加深眉2m株的设景计变冠更通橡知单歌，由毁此增链加土创方开润挖量舱90型0m猫3；4）义5月于20盗日－乘22摘日，若因罕呢见大衣雨迫执使基树坑开察挖暂惭停，盆造成志人员既窝工漂10诸工日街；案例柱三5）深5月坊23蛾日用盈30恰个工德日修耗复冲寻坏的址道路粉，5灭月2矩4日湖恢复宴挖掘锯工作吃，最库终基奶坑于镇5月山30余日挖垒坑完是毕。【问字题】1.宴上述逗哪些施事件风建筑胜公司灾可以挥向厂悄方要饿求索塌赔，旧哪些布事件微不可辰以要铲求索获赔，幻玉并说谈明原幅因。2.趋每项矩事件芬工期宁索赔喇各是养多少常天？拣总计义工期抖索赔捎是多躺少天显？3.薪假设谷人工兰费单吃价为胸23仔元/刚工日离，因税增加炭用工顶所需北的管虾理费略为增庸加人考工费召的3宅0％净，则穷合理江的费鹅用索雪赔总拨额是难多少狮？【答浊案】1.廉事件坏一：王不能园提出熊索赔悦要求输，因脑为租嘴赁的干挖掘流机大腐修延拳迟开只工，冠属于芒承包布商的摸责任苗；事件课二：志可提喷出索努赔要富求，胜因为呀地质户条件您变化借属于这业主尤应承之担责和任事件缘瑞三：黎可提债出索漆赔要猾求，中因为米这是脚由设窑计变欢更引津起的盘；事件并四：艘可提否出索摔赔要稍求，熔因为初罕见绕大雨狗迫使浑停工奏，需毁推迟颗工期地。（2细）事杆件二速：可介索赔遭工期沟5d蚂（1揭5日阵－1难9日虾）;燥事个件三慈：可块索赔伯工期面2d衔（1济0×臣90哗0/斧45眨00银＝2橡d）鞭;申事件股四：贼可索犯赔工撇期3赞d（杰20革日－禾22网日）迷;来事件可五：呢可索易赔工藏期1杰d（宰23液日）（3足）事戚件二籍：费蚊用：鼓23湿×1闪5×浆（1挂＋3厘0％闭）＝上44增8.障3元秒机重械费恨：4胶50朽×5苦＝2师25死0元事件叠三：屠90司0×回4.坛2×痛（1刘＋2寇0％元）＝耳45房诚36题元事件辨五：煎费用舌：3敌0×惊23劫×（辰1＋驾30带％）粉＝8槐97独元掏机兄械费焰：4泪50垒元可索义赔费沉用总戚额为块：4皮48障.5猾＋2董25咏0＋狂45役36身＋8坛97烘＋4垦50崖＝8狡58找1.屿5元第四海节松特殊想建设抬工程臭合同仗纠纷边案件挎的法膝律适基用一、智特殊贼建设谋工程植合同步纠纷跪案件池的含吉义（一炉）特盯殊建宁设工旺程合温同：签订祖的合虏同不具退有有怠效合啄同的权成立供要件，这圣样的扁合同绒通常骄表现为无枣效合踪蝶同、戏可撤炭销合挪同和瞒效力石待定躬合同咱等。（二测）解耀决特缸殊建恼设工恶程合酸同法势律适哈用《最赵高人煎民法纤院关盲于建市设工齿程价仔款优啊先受裳偿权举问题拿的批镰复》势（0南20赢61摸1）《最末高人祥民法趣院关纷于审除理建吉设工违程施余工合渣同纠树纷案督件适绳用法阵律问蛇题的薄解释帮》（峰04露09培29仿）二、速建设饼工程叼价款撤优先玻受偿沃权问笋题建设舌单位银行抵押息合同建设嚼单位施工疤单位施工昂合同谁优先悬受偿1.奖建筑值工程胀的承包晒人的酸优先屠受偿姓权优于抵押墓权和络其他链债权；2.商消费挠者交咳付购终买商举品房诉的全昼部或北者大哗部分锡款项阵后，筛承包著人就剂该商品凭房享术有的遗工程梯价款文优先弃受偿迹权不得脂对抗吐买受岁人；3.贺建设证工程卫价款遗包括女承包眯人为童建设购工程辉应当隐支付如的工扩作人撑员报执酬、殖材料款星等实旱际支揪出的荣费用专，不乒包括荡承包诸人因发祥包人套违约竟所造形成的丧损失；4.影建设轨工程贡承包纠人行屋使优番先权葛的期且限为六个密月，自还建设垮工程竣工晨之日或者赵建设泊工程合同慨约定也的竣吸工之蜡日起计界算；三、捆建设恰工程笨施工月合同共无效泡的情胀形（竹P1左79断）1.序承包矛人未取固得建蛛筑施室工企箩业资荐质或者超越充资质超等级的；依据事《建讽筑法码》认辣定2.没有机资质的实输际施四工人借用遮有资道质的建俩筑施泄工企顾业名航义的虑；依据纹《建厉筑法场》认死定3.应建筑围工程必须呈进行尺招标痒而未饿招标或者中标喊无效的；依据序《招紧投标感法》需认定4.贴承包篇人非法脚转包；依诊据《腊建设奋工程招质量面管理愚条例突》认郑定5.龄承包下人违法昌分包；依折据《瞧建设爪工程攀质量镰管理滋条例正》认膛定四、专建设驳工程员施工挤合同迹无效熊的后役果（察P1凝79颜）（一油）建货设工达程施铜工合凯同无额效，逆但建傅设工亲程经音竣工党验收马合格晚，承包原人请巨求参理照合宜同约幸定支盆付工考程价仍款的露，应防予支舟持。（二着）建逃设工引程施领工合播同无规效，凭且建房诚设工乌程经程竣工泡验收拍不合摇格的，杰按照谷以下埋情形沙分别债处理战：1.加修复赵后的讲建设蠢工程买经竣时工验翼收合径格，眨发包秆人请瞎求承包插人承篇担修恢复费劫用的，董应予胞支持少；2.预修复伟后的您建设屿工程司经竣混工验汗收不寄合格己，承陪包人消请求支付荣工程蹲价款亡的，章不予左支持浊。五、哪三种购特殊尺建设灯工程折施工亚合同浓的效戒力（一殃）承捎包人驻超越展资质弟等级叼许可佛的业论务范谁围签潮订建胸设工暴程施险工合同娇,在宁建设洲工程竣工希前取得长相应轰资质伏等级婆的。承包戒人超谊越资莲质等筛级许国可的练业务程范围套签订榜建设惧工程铺施工懂合同蒙，在建真设工么程竣工沾前取得得相句应资数质等乒级，当旷事人倚请求蚊按照阿无效最合同处袜理的裹，不己予支慕持。斗（《椅解释册》第句5条熊）具有锐劳务敲作业切法定余资质饱的承庆包人脾与总富承包芬人、克分包虚人签诵订的疫劳务分包伪合同嘉，当恰事人优以转西包建僵设工宰程违扑反法坛律规致定为孙由请茅求确汽认无效的迷，不纳予支怠持。挡（《量解释秀》第塘7条块）（二丹）具砍有劳辅务作会业法悲定资用质的奖承包鄙人与崇总承队包人摘、分架包人签订隔的劳渔务分悲包合乒同（三朋）含戚有垫拐资条挂款的波合同当事孕人对睛垫资坑和垫赶资利里息有约宫定，承产包人蓬请求担按照躬约定崭返还值垫资及其篮利息断的，应予乞支持，但候是约残定的另利息灵计算唱标准浴高于皇中国圆人民银行剥发布齐的同缩慧期同恐类贷竭款利暗率的锅部分锁除外跳。当事矩人对旱垫资没有怒约定的，掩按照工程愧欠款处理极。当事降人对属垫资掠利息障没有厌约定赤，承颈包人尿请求附支付顷利息拒的，锦不予上支持弯。（《馒解释缩慧》第毒6条宪）1.妄含义稻：建疯设工凯程施鸦工合兼同双科方当惭事人即约定截施工适方先伏负担野工程费用挣，建将设单痛位迟牵延给灵付。蜜（P雅18沫1）2.查效力有效【背商景材蛾料】19溪96石年8郑月，巾新疆膊某大旨饭店时（以石下简萍称饭堡店）呼与某亦装饰胳公司邪公司魄（简落称装躬饰公翻司）挨签订缴了《库外墙粘铝板移设计躁制安仓装饰幼工程宿合同擦书》恼、《哲装饰剑施工皆合同任书》甜、《视门前绿网架筐玻璃终顶施锁工协野议书给》，犯合同古总价惕约7姨30脑万元者。合困同签惭订后盖，装吐饰公粒司即皂开始旨施工扑，至份19昂97炎年元嘱月完筐工，询双方每进行活了结动算。玩此时腹饭店女仅仅暮支付您了3似10毅万元论工程江款，督还有屈约4妄20剧万元躺工程括款尚宜未支喷付。食装饰豆公司景为了组催讨绸这4级20螺万工烤程款每用尽油了方泳法，显但一警直没没有收附回欠耕款。鞋20持00宾年，称装饰沫公司前无奈校之下援只好飘将饭怒店方饰面告情上法稠庭。案例竿四饭店冤方面沸却认失为上唯述三妹份合般同是眉无效商合同匙。原量来，桶根据浅当地等建筑女管理营部门摔颁布粮的《祥新疆擦维吾姐尔自呼治区护工程田建设斗引进声使用铃外省倍区施冤工队钞伍管坐理办疏法》汽（以焰下简碰称《锐办法韵》）吓等文宾件的句规定兽，凡面是外筐省、尽区建旨筑企喇业进临疆承委包建覆筑工才程项掉目，嫩必须鲜到自跪治区画建设顽厅办某理有其关手止续后钢方可牌开展丈经营锣活动别。没挂有签撞证、泽登记埋、注撕册的违外省喊施工博单位束，原捏则上吴不得篇进入祝新疆太建筑缠市场每。而谋装饰歼公司脂没有袍在新喉疆维势吾尔蔑自治泡区建秋设厅改办理岩注册盏手续辽，因色此根床据当旋地的真规定骆它不屠具备把在当肿地承数包工孟程的椅资格约。饭誓店方蛇面据呼此主衰张装迫饰公井司并隶没有询签定欺上述馆三份莫合同佩的主赤体资某格，发双方切签订下的三旦份合阅同无粥效，杜饭店悄也不办需承启担违盾约金斧。【法午院审霜理】法院扮却认罢为，稼装饰赛公司副的各斤项情勤况完科全符错合《纺合同厚法》甩关于火合同捧主体盟资格仍的规搅定，杀因此拌只要糊它签的订的谁合同缩慧是真贡实意稿思的耗表示芽，该扮合同患就是馒有效叨合同仗。至背于没排有根衬据新寸疆地搜方建倡管部坦门的别规定勾办理脱有关乔手续陷，法奇院表破示，姜根据旬最高爷人民居法院努《合咬同法惠》司期法解完释的垦规定悔：地淡方性糖法规夸、行傅政规站章不森能作聪为判芹断合侧同无爹效的侍依据身。而鉴新疆龟地区迁建管絮部门灭的有暮关规兼定恰蚀恰是犹地方输性法季规。长因此火饭店仓方面沉所提航出的恩“合际同无萝效”饲于法碗无据奇。据木此法疲院判米决，经饭店泥返还骡拖欠巡寿的4挪20额万工德程款竹；向缝装饰词公司网偿付网延期饿付款铜违约幕金1竞00贝万元肥。【背南景材衣料】19铃96怪年1筑2月扩，昆链明官蛮房建羽筑经镰营公欣司（办简称永官房箭公司天）与迹昆明巷柏联诉房地洪产开俘发有也限公毁司（贱简称械柏联问公司翠）签送订了殿一份鹿《工肢程协质议书粘》。现双方帅约定距由官抵房公父司承险建滇筐池路补开发烤区金虎碧路停拆迁恳安置者房工蒙程，特总建如筑面例积约纷6万轨平方乓米，苏每平冰方米趁造价洗73纤9元境，合杏同总雹价款虑为4满30斥0余答万元笋。其准中协淹议第切四条乱第二聋款约哑定：数“本咬工程医甲方缘瑞（柏袜联公行司）等要求凭乙方者（官林房公披司）染全过限程垫串资施坊工，狱施工迈过程纲中发色生的动所有厌贷款拍利息谱由甲桶方承渗担”作。一福天以计后，掀双方母又签挨订了凳《建剧设工游程施盯工合陶同》翻，除拉了将半工程物造价鱼改为举50撇0元浓/平免方米贩，以袜及未捞约定庙垫资耳外，圆其余衔主要叶条款恶均与卖协议热基本举一致恼。工程差开工枝不久开，双咳方对康电气尤、自选来水越等配读套工哥程是仇否包足括在举先期介双方押约定挪的每阳平方恋米7和39扎元的艇造价讨中发欣生争巴议。论为此蹈双方植多次琴往来泊函件掀进行骑协商株，并摧于1揪99甚7年芳4月滨形成匀一份称《会傍议纪愿要》醉：“妹双方什约定显由甲坦方（哈柏联离公司降）负悠责上瞎述配满套工论程。些”之格后，视柏联踢公司篇于1穷99梁7年呀11彩月出鸣具一糕份付腔款承柏诺书茅，承趁诺工致程款仔在当扁年1吊2月王底以屋前结汁清并碌支付继完毕杰。案例剑五事情柏到此奶为止迎本该众告一仍段落勿了，测没想俊到后市来双肾方对化是否雹要在候工程总造夫价中级扣除垄配套逆工程侄款后讽才支血付给连官房仙公司耍又产途生分忙歧。塘到1最99爸7年1扒2月磁底，康柏联漂公司拆除支炼付了捞部分蕉工程版款外禾，其洞余款姨项一王直未孩付。官房吓公司会在数骨次要袋求柏牢联公蹦司付缩慧清款吐项未切果的仿情况凶下，挨于1羞99副8年雪向昆明湿市中汗级人询民法是院提寺起诉懒讼，舱请求评判令歪由柏佛联公豪司偿倾还拖偏欠工定程款及僻违约磁金。20另00刷年1鹊0月企，最骄高人计民法帜院经允研究奸对该身请示湖作出吐如下各答复盈：人加民法僻院在躺审理起民事夕、经摔济纠艇纷案淹件时麦，应览当以秩法律耕和行历政法躺规为食依据在。建角设部祥、国滩家计旬委、傍财政象部《司关于骨严格破禁止非在工助程建菊设中款带资烫承包掉的通毙知》客，不异属于液行政鼠法规庆，也义不是削部门容规章亚。从刺该通抓知内鱼容看姻，主耀要以区行政放管理姥手段扔对建臂筑工全程合旱同当士事人竟带资贪承包塌进行蚁限制雕，并宾给予屑行政再处罚雕，而退对于棕当事飞人之王间的曾债权抢债务倒关系霉，仍何应按收照合呈同承今担责思任。怨因此偷，不鲜应以较当事拥人约裕定了迈带资戚承包袖条款亭，违昌反《宪通知柳》而岭认定少合同戚无效内。六、捞阴阳峰合同旁问题膛（P宰18寄9）阳合戚同阴合却同招标税人与趟中标鬼人签瓶订的和经过盯备案虎的合自同1.验阴阳协合同时：招砌标人粘与中螺标人长签订茶了合惯同后单另行负订立饲了一伤个背离咳该合同纠实质辫性内齿容的其馋他协婆议。招标狼人与耻中标爪人私柜下签买订的克合同无效2.伶阴阳淋合同昌的效家力（1说）“揭阴合帐同”依签订闻在中胶标之侨前，茶“阴副阳合淹同”播均无杆效；（2梳）“瞧阴合侍同”差签订斥在中商标之召后，燃“阴抚合同轮”对侨“阳赚合同时”的实跃质内冒容进炭行变由更的摘，变民更的景内容酿无效报。当事卧人就济同一盲建设颂工程垫另行男订立殖的建万设工形程施劈燕工合魄同与肚经过补备案的中贫标合猾同实弯质性杀内容览不一劝致的笑，应属当以备案米的中汗标合检同作为于结算工法程价肥款的烛根据耀。（凑《解珍释》转第2薪1条项）“招怪标人趁和中盗标人虏应当且自中乞标通灯知书葱发出纱之日质起3闸0日灭内，睡按照律招标文件肺和中帅标人聋的投已标文幕件订独立书绵面合屑同；充订立贯书面牲合同麻7日弄内，蒸中标人应容当将承合同役送县止级以缸上工水程所拖在地估的建扶设行撇政主萌管部蝴门备号案。袖”适用漫范围四：必须催是经财过招述投标义的合鞠同前提建条件磁：应该竭是中部标有悉效实质毒条件袜：“阴吊合同敬”必储须对止“阳茎合同回”的衔实质械性内雾容加狠以变骂更3.渗招投遣标形熔成的壤建设健工程反合同尖实质蚀性内命容的合法援变更（1馅）客朝观情字况发修生根剂本性亡变化赠；（2行）当乔事人射协商希一致让。宝安苦建筑且公司遵中标半了，侄其与滚建设召单位真签订方的合梁同中录约定仪的合喉同价陡为1绳00扎0万矿元。搂三天液后，雷建设拘单位霸的负财责人县找到截了宝倍安建挎筑公脆司的伤负责祥人，南要求袭另行吃签订勺一个魂合同演，合收同价六为8吹00凯万元翻。对欺此下池面说朝法正贞确的康是（欢）。A.蛇后签绞订的雁合同夏是原乓合同蛋的补背充部度分，果应当徒以后么签订茎的合嫁同作胀为结涛算依晶据B.与后签颈订的强合同骗属于似无效鞭的合扩同，晨应当丈以备洒案的勤原合咏同为乘结算亿依据C.捡应当禁以两选个合里同的钢平均千价为故结算禽依据D.低不以小任何抱一个张合同掉为准矿，应渡当重订新协桶商签逼订合辅同B七、养建设范工程阻施工烤合同咬的解吗除（批P1砌82干）（一比）发耕包人顺请求惑解除毙合同体（P碑18润2）1.某明确赠表示猫或者呢以行焰为表坏明不技履行喂合同与主要闭义务漠的；（1乓）工漂期（2浩）质爷量（3踪蝶）安输全与宝环保（4确）转密包与脾违法乡丰分包2.械合同盐约定刘的期孟限内比没有警完工弄，且弯在发挥包人众催告静的合理纺期限流内仍裤未完叔工的蚀；（1券）合哈同对研工期睁有明温确的华约定观；（2扶）约样定必祝须合允法；（3纺）施放工合扎同必幼须有仓效；（4怀）工闪期延口误的蛇责任仇必须缺是承盆包商嚷造成胜的；（5岭）有添承包抽商在前合同退约定虑的期曾限内偷没有生完工妖的事基实；（6萝）发赞包人扛必须早履行我在合宅理期音间催做告的则义务行。3.盆已经淋完成忧的建俱设工遇程质籍量不小合格昏，并废拒绝妙修复蹦的；4.鹊将承络包的朴建设畜工程居非法蜓转包板、违欧法分玩包的模。（二砌）承拉包人屯请求筒解除需合同而（P初18桃2）1.助未按戒约定邮支付尿工程铃价款识的；2.逮提供汽的主哥要建龄筑材硬料、娱建筑残构配党件和状设备例不符林合强赏制性撞标准继的；3.始不履傍行合倍同约蛙定的其协助累义务蚁的。（三点）合趟同解腿除后颜的法涌律后骗果（富P1沃82寻）1.旱已经化完成朴的建则设工麦程质商量合雾格，先发包摸人应当振按照蛮约定斗支付园相应虫的工蒸程价糠款；2.犹已经懒完成讽的建亮设工叙程质即量不娘合格柱的：（1县）修云复后袄合格盘的，哀承包记人承织担修罗复费绕用；（2音）修这复后稿不合待格的俗，发堵包人千可不伴支付系工程西款；（3誉）发蔑包人货有过兵错的孔，承璃担相由应的紧民事应责任续。3.朵因违赶约一仍方导摩致合锅同解侍除的走，违咐约方阅应当赔偿抛因此屑给对敌方造寨成的航经济件损失八、烂质量苹问题和（P沾18占3）（一尊）拒脂绝修篮复的当处理谨原则诊（P孩18萝3）因承蔽包人手的过付错造杜成建蛮设工摆程质丹量不愚符合镜约定木，承庸包人院拒绝忙修理、伸返工砍或者咸改建咬，发计包人饭请求姨减少蒙支付费工程雪价款列的，伟应予葛支持。劝（《摸解释畜》第泄21东条）（二萄）质云量缺盆陷的洋处理霸原则臂（P技18泻4）承包补商有勾过错盾的,政也应馅当承稳担相芳应的喝过错负责任辜。1.念提供则的设仁计有糖缺陷辜；2.栋提供劳或者江指定址购买设的建醋筑材途料、某建筑奇构配奖件、袭设备女不符像合强哈制性唤标准硬；3.兵直接毙指定讽分包邻人分继包专旅业工吸程。发包言人具季有下颠列情茎形之寻一，桨造成夏建设菠工程漏质量误缺陷命，应堆当承嗓担过错煌责任野：（纸《解震释》才第1裂2条如）（三拣）工愁程未竟经竣虹工验杰收，太发包剃人擅膝自使防用（拴P1氏84遮）建设瓶工程警未经世竣工返验收环，发蒙包人覆擅自隆使用惑后，悦又以悟使用办部分质量缠不符晕合约纷定为裁由主澡张权农利的村，不龟予支挥持；但是帐承包给人应牙当在婆建设省工程棵的合馒理使泊用寿葡命内常对地基年基础工程和主体兵结构质量鸟承担爹民事糠责任崭。（猫《解饲释》坦第1晚3条镰）九、廉工程禽期限扯（P详18畜5）（一秤）实装际竣慰工时菌间的醒确定苦（P劲18客6）2.谋承包寺人已通经提磁交竣纺工验笑收报烟告，氏发包拍人拖蓝延验宁收的蜘，以百承包坚人提交射验收耽报告幻玉之日爪为竣困工日建期；1.逢建设划工程唇经竣遗工验球收合桌格的枕，以忍竣工侨验收义合格天之日罪为竣啦工日夺期。3.里建设匪工程释未经双竣工乌验收地，发章包人庭擅自厘使用李的，冈以转奸移占现有建动设工驶程之宵日为袍竣工科日期窗。（二灯）质短量争队议期缓间的杜处理吸（P斜18垂5）建设有工程庄竣工屯前，轨当事吹人对为工程闻质量驰发生驱争议舅，工僵程质县量经饶鉴定合格劈燕的，萍鉴定克期间聋为顺近延工作期期灯间。十、朋工程阻结算讯（P腥18偿8）（一带）拖您欠工散程款咏利息挣的计商付标耀准（泻P1润88妥）1.办当事萄人对拾欠付廊工程妖价款加利息配计付氧标准翠有约宰定的舌，按照督约定忍处理异；（柴《解逝释》孩第1沈7条射）2.陡没有慌约定锈的，钱按照遥中国伪人民蹄银行帽发布扒的同期州同类贷款艺利率计息烤。（妹《解鲜释》幸第1英7条役）（二突）拖烈欠工宽程款肤利息承的计妖付时惰间（埋P1逝88叹）1.搬利息柄从应惑付工气程价秧款之写日计港付；狂（《漏解释辟》第靠18舌条）2.劲当事悠人对胳付款臣时间蔬没有毯约定浆或者鱼约定宅不明歌的，锈下列仓时间刷视为应付剃款时努间：罩（《犁解释爸》第药18快条）（1樱）建貌设工活程已皱实际票交付锡的，鞠为交付邮之日；（2棍）建隔设工惩程没夏有交模付的幕，为提交昼竣工金结算拼文件之日精；（3肿）建晋设工韵程未傅交付仆，工阔程价旅款也险未结画算的岭，为秘当事今人起诉失之日；（三揉）按仅固定更价结号算（灶P1貌88渐）当事逆人约默定按回照固毙定价建结算贺工程躺价款颈，一剑方当据事人树请求门对建出设工余程造价枝进行拌鉴定味的，畜不予旋支持牧。（束《解浴释》已第2欺2条未）（1结）固纲定总妄价（2铜）固家定单篇价（四站）工夕程质沈量可匠以不很全部刷鉴定当事脂人对死部分缴案件作事实体有争辰议的碗，仅姓对有啦争议烫的事董实进刷行鉴划定，但争盟议事阻实范暖围不邮能确江定，哥或者裕双方千当事锅人请栏求对嘉全部狱事实但鉴定的除丹外。开（《捐解释待》第谅23祝条）呈（P求18乏5）（五姓）以秋送审阶价为寺准（源P1驰89爽）当事双人约唤定，椅发包隶人收山到竣报工结典算文豪件后铺，在棕约定比期限筐内不盖予答复，哀视为纠认可椅竣工菜结算课文件驳的，度按照川约定鞠处理巩。承坡包人考请求框按照竣工扫结算信文件沃结算监工程歪价款叔的，欣应予驼支持险。（全《解喊释》稍第2洒0条趣）（1劲）有碧完整葱的书层面约寇定；（2羞）有排明确婶约定酸的审原价期虹限；（3乎）有武齐全傍的送阿审资凳料；（4货）送赵审资享料必刮须有北发包伴人签潮收；（5灯）签颗收单拨上应栗反映塘总造阶价；（6损）审晚价期差限届紫满后拖，建飞筑商累应立贼即向侄发包宣人发丝式出工遮程造亭价以送赤审价幅为准量的函恒件。【背钉景材绩料】20杠02骡年8跟月，损三门澡峡市遍建筑窃工程瞎公司午（简洪称市巩建公舟司）败和该蜘市博买物馆技（简锈称博见物馆傲）口快头约恋定，单建造少一座享配套跨建筑弓。8餐月1捆4日裙，市繁建公京司按嘉博物街馆提微供的肝图纸丹要求卸开始完施工狂。1榜0月么15王日工联程竣坚工后这，市便建公蛛司即岸对该弄工程核作出允决算悲，总恨造价爸为3艘6万就余元嘉，扣炭除已桶经支颜付的雷16慰万元奴，尚月欠2夹0万技元。垄市建冒公司润当日朱将该偏决算疮书交琴给博满物馆床，要秩求其舱审计辉后给孕付工命程款走。但积博物牧馆却但直到僚20晌03侄年1项月4蜘日，政才作轨出了丈决算套认为阻，该氏工程币造价嫁只有象28半万元本。博岂物馆拨的决眼算和火市建槐公司宪的决区算差效异甚宁大，虏市建纤公司动对此季不予拢承认宿。双每方为唤此对填簿公吉堂。案例村六【法蝇庭审狮理】法庭线经审召理认隶为，寨双方缺合同朝约定然的工辜程已胡经竣尤工，植而作厅为建优设单钱位的撕博物唱馆和刑作为轨施工对单位蹄的市刮建公陆司都礼已经将对工冤程作侮出决歇算，第可以惨视为除已完项成工套程验酱收；尿原告酿市建兰公司蹄已将糟工程局结算胜书交薪给被纷告市尝博物咱馆，些根据呼建设密部《仁建筑天工程塌施工衰发包择与承养包价拢管理成办法朽》第小16福条的删规定民，市福博物司馆未车在2滔8天辱内对军此结在算书勤作出接答复裤，应庸视为权对该滋结算铁书的寸认可巴，故尊法院般认可似市建驳公司淹的结滑算书梢所确煎定的蔑工程出总造古价3挨6.仿9万紫元。匆因此古法院第判决讲：市蚊博物蒸馆支辛付剩振余2腥0.价9万严元工韵程款贤。庭审垮中，叉原告帮市建虽公司展认为果其结拌算书搜已送显达被雷告博骆物馆锅，博友物馆住未在电法定领期限阴28普天内馒给予僵签复渗，应植视为疮对结烂算书尘的认湾可，谊因此趁工程韵造价扎应为刊其结僵算书萌中确批定的盟36隆.9锁万元租。同民时，民原告淋指出集，博券物馆毒在接贪到原添告的琴结算液书后显，虽厕然曾池经送谎三门再峡康经华会贩计师润事务皇所审福计，枕但在渴该所推拿出勇初步照意见革后，链被告党却拒幼不交筋纳审朋计费拥致使酷审计校结果您难产循，很坟明显膊被告爸是要由以此同拖延净履行厉付款蜡义务社。被院告则滋不认驱可市湖建公估司的隙结算投，并但辩称滔剩余迎工程系款未姑付是忙由于察双方樱的结胳算有棍差异途导致撤工程鸣无法则验收承造成晌的。（六拳）计孔价方向法以俭当地腊建设予行政盼主管始部门穿发布舱的为影准（格P1执89叔）1.供当事粉人对淡建设橡工程恒的计罗价标乓准或镰者计窗价方隔法有饼约定府的，按照等约定萄结算乘工程除价款覆；（校《解方释》单第1示6条鉴）2.循因设帆计变厉更导饲致建撕设工推程的煌工程表量或把者质此量标分准发亦生变冬化，当事衔人对哈该部汪分工骗程价标款不恒能协汤商一棚致的倘，可被以参储照签订管建设工奸程施宣工合胜同时当地避建设芒行政深主管玻部门冲发布莫的计脉价方冒法或子者计价煤标准租结算僻工程皇价款培；（罗《解韵释》匪第1检6条栏）3.耕建设搏工程戒施工衫合同启有效特，但蓄建设文工程谊经竣巾工验采收不凯合格的刮，工存程价罢款结抬算参末照本膊解释丙第三文条规渡定处硬理。侮（P怪18愁7）（七遵）工郊程量戴争议辞（P舅18麻9）当事弱人对迈工程险量有乒争议植的，割按照碗施工灾过程碰中形曲成的革签证果等书负面文件何确认织。承象包人穴能够触证明达发包搭人同按意其淹施工载，但肠未能鬼提供蚀签证文脱件证守明工扭程量饼发生碰的，蚁可以票按照道当事宇人提义供的薪其他窑证据李确认实窗际发催生的尚工程橡量。卖（《痛解释猫》第钱19鹊条）1.拔前提迫条件忽：当事嚼人对栋工程鬼量有贸争议姿。2.怜时间杠限制点：施工杯过程薄阶段菊。工程驴签证在建断设工真程项怖目实内施过配程中剃，业脚主与顶承包冰商就钩需要调整锋或补羞充的失事项，在籍协商或一致权的情败况下节，经双方仅签字絮盖章台而订跑立的顶一种补充接证明柔材料。3.化书面锹签证4.倍实事挤求是（1螺）建姑筑商筋应承际担证营明发捐包人协同意嘴其施筐工的伐举证纱责任赌；（2葡）建傍筑商庙应当牺提供富证据牲证明质实际摆发生培的工锅程量沟。名称主体法律关系性质和程序效力和效果工程价款的鉴定（审价/价格评估）建设单位和施工单位之间或由资质的中介机构进行合同法律关系，由民法调整市场行为，审价机构接受建设单位或施工单位委托是民事诉讼证明手段之一，对双方当事人具有法律约束力工程造价审计行使国家经济监督职能的审计机关进行行政法律关系，由行政法律规范调整国家审计机关实行的强制性的、无偿的行政行为行政行为，是审计机关对建设工程的资金使用进行财务监督，只对建设单位有约束力工程量价款敌的鉴梳定和连工程驻造价钢审计休的区苏别十一冠、确病定诉被讼当马事人渗（P正19卖1）建设笛工程羽施工殿合同由纠纷额以施工订行为乔地为合胳同履踏行地愤。（《妥解释惊》第厦24房诚条）（一添）诉增讼管荡辖（亡P1响91闯）建设阿工程遭合同歌的纠抗纷归工程轧项目腿所在洪地法院朱管辖（二巨）诉活讼当紫事人用（P罪19搏1）因建大设质嗽量发去生争虹议的风，发元包人历可以中以总店承包宿人、券分包绣人和恋实际施工牺人为悉共同债被告普提起尊诉讼廉。（阳《解殊释》灰第2炕5条春）实际底施工恶人以游转包朋人、寒违法卡分包蒜人为匹被告秒起诉卸的，茅人民薯法院凳应当依法汁受理倡。实兵际施乡丰工人汪以发传包人侮为被索告主抄张权淋利的谣，人握民法坦院可以追跑加转称包人袜或者仅违法好分包德人为笑本案达当事驰人。撞发包材人只倾在欠疏付工程友价款灰范围板内对蛮实际燃施工壶人承句担责堆任。阅（《啊解释音》第诉26念条）【背煮景材名料】某公亭司新拼建住蒜宅楼旦，通海过公垮开招离标确危定了封施工夜单位欺，合拥同价阵款形塑式为伞可调些价格宰合同务，施维工合眠同按慌建设技工程俭施工王合同膀示范滥文本犹为基盼础签气署。午施工成进度祖计划访已经缸达成训一致堵意见色。合胶同规动定由痕于甲私方责酱任造羡成施命工窝犹工时桶，窝贫工费脖用按祝原人建工费政、机耍械台紧班费洁60叮％计忍算。在专轻用条尾款中糠明确谋6级愧以上既大风秘、大研雨、秀大雪灯、地蔬震等颤自然啄灾害诸按不慨可抗钳力因碰素处侧理。兴工程宇师应欣在收畏到索角赔报暖告之塞日起男28捞