2023年监理工程师之土木建筑目标控制精选试题及答案二

2023年监理工程师之土木建筑目标控制精选试题及答案二单选题（共180题）1、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告【答案】A2、非节奏流水施工具有的特点是()。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C3、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B4、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。A.1%~5%B.5%~10%C.5%D.10%【答案】A5、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。A.重新划分施工段，增加工作面B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量C.明确计划任务，实行包干奖励D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】A6、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D7、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D8、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.44【答案】C9、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程设计D.工程施工【答案】B10、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】A11、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（）。A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】B12、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能B.工程部位、专业性质和专业系统C.主要材料、设备类别和建筑功能D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】A13、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成【答案】D14、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B15、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D16、下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（）。A.施工单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.分阶段设计审查【答案】A17、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A18、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。A.自下向上、分级编制B.自顶向下、分级编制C.自顶向下、整体编制D.自下向上、整体编制【答案】B19、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收【答案】B20、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63【答案】A21、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B22、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A23、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。A.④②⑤①③B.④⑤②①③C.②⑤④③①D.②⑤④①③【答案】D24、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A25、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行【答案】C26、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。A.800.00B.68.20C.216.00D.240.00【答案】D27、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000万元），所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。A.该项目总投资收益率为13.33%B.该项目资本金净利润率为6.25%C.该项目盈利能力不满足要求D.该项目正常年份的净利润为112.50万元【答案】B28、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C29、关于单位工程质量验收的说法，正确的是（）。A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收B.对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改C.工程质量符合要求的，总监理工程代表应在工程竣工验收报告中签署验收意见D.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不应参加验收【答案】B30、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35【答案】B31、某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。A.10.00%B.10.38%C.10.25%D.10.54%【答案】B32、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D33、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D34、在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。A.计划进度估计错误B.实际进度比计划进度落后C.实际进度与计划进度相同D.实际进度比计划进度超前【答案】D35、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D36、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门【答案】C37、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B38、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。A.15％B.5％C.10％D.20％【答案】A39、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】A40、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B41、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。A.市场采购B.向生产厂家订购C.招标采购D.订货采购【答案】B42、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C43、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A44、（）又称选址勘察。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.初略勘察D.详细勘察【答案】A45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。A.7B.14C.21D.28【答案】A46、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】B47、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D48、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A49、部分费用综合单价中未包括分项工程的()A.措施费、管理费和规费B.措施费、利润和规费C.管理费、规费和税金D.措施费、规费和税金【答案】D50、关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。A.同一规格的钢丝每批不得大于6tB.钢丝的外观应逐盘检查C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】A51、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。A.贷款期限在1月以内的贷款B.贷款期限在3月以内的贷款C.贷款期限在6月以内的贷款D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】D52、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B53、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C54、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D55、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C56、施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】D57、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。A.建设单位确认B.总监理工程师批准C.质检部门规定D.合同条件约定【答案】D58、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A.返工B.补强C.不作D.延后【答案】C59、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%【答案】A60、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。A.8B.12C.14D.20【答案】D61、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C62、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。A.10B.20C.40D.55【答案】B63、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A64、（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D65、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。A.设计招标B.直接指定C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】A66、（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】D67、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定【答案】B68、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A69、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D70、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A71、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A72、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D73、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（）。A.3％B.5％C.8％D.10％【答案】B74、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D75、（2018年真题）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A76、卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。A.基本原理B.导向C.驱动力D.目标【答案】A77、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。A.承包单位自检B.平行检验C.承包单位互检D.交叉检验【答案】B78、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】C79、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42【答案】B80、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】C81、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B82、（2018年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A83、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B84、（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C85、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A86、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B87、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。A.基本预备费B.未明确项目准备金C.涨价预备费D.建设期贷款利息【答案】A88、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D89、以下属于BIM模型交付标准的是()。A.IFCB.IDMC.IFD.IPD【答案】A90、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】A91、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A92、某工程基础底板的设计厚度为1.6米，施工单位实际施工的厚度为1.7米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A93、物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资采购计划D.物资加工计划【答案】B94、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】C95、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【答案】C96、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18【答案】C97、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】B98、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D99、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B100、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？A.本案被告为县工商局B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】A101、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B102、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B103、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】D104、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35【答案】B105、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B106、（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A107、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C108、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素D.设计方案是否全面，经济评价是否合理【答案】A109、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()A.同时开工、同时竣工、同时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】B110、为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，（）必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆。A.设备采购单位B.设备制造单位C.设备设计单位D.设备运输单位【答案】B111、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故【答案】B112、下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同D.建设工程合同不得与法律、法规相违背【答案】B113、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B114、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收A.256.79B.347.92C.351.90D.452.14【答案】D115、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C116、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C117、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B118、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况D.不定期的现场实地检查和监督【答案】A119、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C120、建设工程质量保修书应由（）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位【答案】C121、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B122、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C123、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费【答案】A124、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B125、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。A.实际进度数据的加工处理B.定期收集反映工程实际进度的有关数据C.现场实地检查工程进展情况D.定期召开现场会议【答案】B126、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C127、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B128、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15S【答案】B129、在卓越绩效管理模式中，（）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。A.领导者B.组织者C.员工D.参与者【答案】C130、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C131、在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。A.工程质量事故B.工程质量责任C.工程质量缺陷D.工程质量因素【答案】C132、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A.返工B.补强C.不作D.延后【答案】C133、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B134、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施【答案】C135、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B136、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B137、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C138、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B139、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C140、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务B.LOD分为五个等级C.LOD100等同于概念设计D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】D141、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B142、在建设工程管理中，（）是建设工程管理的主导者和责任人。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B143、隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。A.施工单位质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.质量监督站监督员【答案】C144、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】C145、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】A146、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C147、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()A.产品说明书B.权威性认证资料C.技术说明书D.材料样品【答案】D148、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B149、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B150、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B151、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划【答案】C152、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D153、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D154、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D155、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A156、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A157、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A158、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B159、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C160、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位【答案】A161、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()A.原结构设计单位B.原施工单位C.原装饰装修单位D.建设单位【答案】A162、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B163、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数【答案】D164、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是()。A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统C.工程项目质量控制系统是永久性的D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】A165、所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。A.施工合同B.设计文件C.监理合同D.国家标准【答案】B166、某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D167、用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。A.优缺点列举法B.比较价值评分法C.加权评分法D.强制评分法【答案】A168、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B169、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D170、一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()A.增加B.不变C.减少D.二者无关系【答案】C171、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A172、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】B173、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B174、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦【答案】D175、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A176、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C177、工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B178、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A179、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D180、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】D多选题（共160题）1、下列关于宪法和法律的关系表述，不正确的是、A.宪法与法律都是国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范B.宪法和法律都以通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序和法律秩序C.一切法律的制定都必须有宪法的依据，否则无效D.在制定和修改程序上，宪法较普通法律更为严格c如我国《宪法》第64条、“宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。【答案】C2、施工现场质量管理检查的主要内容有()。A.现场质量责任制B.分包单位管理制度C.工地例会制度D.施工组织设计、施工方案编制及审批E.项目部质量管理体系【答案】ABD3、工程质量事故的特点主要有()A.复杂性B.严重性C.可变性D.经济型E.多发性【答案】ABC4、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括()。A.审查设计概预算B.对工程项目造价目标进行风险分析C.开展限额设计D.审查工程变更E.审核工程结算【答案】BD5、（2020年真题）应用价值工程进行某住宅项目设计方案评价时，属于功能评价内容的有（）。A.围护结构的保温性能B.建造成本C.面积及户型的合理性D.年度维护费用E.房间通风采光情况【答案】AC6、质量数据的特征值中，描述数据离散趋势的特征值有（）。A.算术平均数B.样本中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数【答案】CD7、下列费用中，属于不可竞争性费用的有（）。A.措施项目费B.安全文明施工费C.规费D.增值税E.总承包服务费【答案】BCD8、BIM的协调性主要体现在()。A.设计协调B.施工环境生态协调C.整体进度规划协调D.成本预算、工程量估算协调E.运维协调【答案】ACD9、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B.业主负责提供的施工条件安排的是否合理、明确C.是否有进度控制人员的职责分工D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定【答案】ABD10、单项工程综合概算中，设备及安装工程概算包括（）。A.通风工程概算B.机械设备及安装工程概算C.电气设备及安装工程概算D.器具、工具及生产家具购置费概算E.电气照明工程概算【答案】BCD11、主动节能措施的判定依据有()。A.暖通设备空调B.照明设备C.外围护结构设计D.遮阳E.自然通风【答案】AB12、铝合金窗用型材表面采用粉末喷涂处理时，涂层厚度应不小于（）。A.20μmB.30μmC.40μmD.50μm【答案】C13、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD14、下列质量事故中，属于建设单位责任的有()A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.地下管线资料不准确造成的质量事故C.总包和分包单位职责不明造成的质量事故D.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故E.工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故【答案】B15、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD16、下列评价指标中，反映项目偿债能力的有A.资产负债率B.累计盈余资金C.偿债备付率D.投资回收期E.项目资本金净利润率【答案】AC17、下列属于GB／T19000—2008族标准中的质量管理原则的是（）。A.以顾客为关注焦点B.合作共赢C.循证决策D.社会责任E.全员参与【答案】AC18、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD19、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD20、卓越绩效评价准则与ISO9000相比较，相同点包括（）。A.基本原理和原则相同B.基本理念和思维方式相同C.关注点和目标相同D.使用方法（工具）相同E.导向和驱动力相同【答案】ABD21、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有A.净现值指数B.总投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净现值E.项目资本金净利润率()【答案】BC22、对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】ABCD23、施工阶段监理工程师可应用()等手段进行质量控制。A.审核技术文件、报告和报表B.向建设单位报告C.按承包商要求规定质量监控工作程序D.平行检验、旁站监理、巡视检查E.制约工程款支付【答案】AD24、下列选项中，属于BIM平台软件特性的是()。A.支持模型数据的远程网络访问B.支持模型文件的在线浏览功能C.支持变更清单汇总统计D.支持模型数据的签入签出及版本管理E.支持工程项目模型文件管理【答案】ABC25、根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定，征收农用土地依法及时足额支付和安排好（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用D.被征地农民的社会保障费用E.城市建设配套费【答案】ABCD26、下列哪个建筑部位的耐火极限要求最高？（）A.梁柱B.墙体C.楼板D.屋顶【答案】B27、（2020年真题）编制建设项目总进度纲要时的主要工作内容有（）。A.编制有关工程施工组织和技术方案B.确定里程碑事件的计划进度目标C.分析进度计划系统的结构体系D.研究总进度目标实现的条件和应采取的措施E.预测各个阶段工程投资规模【答案】BD28、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成施工质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料和建筑构配件质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】BCD29、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明的技术指标有（）。A.规格B.供应商C.型号D.使用年限E.性能【答案】AC30、下列关于合同价款的说法正确的有（）。A.工程质量保证金应按合同中约定数额扣留B.我国现行计价规范规定，进度款支付比例最高不超过95%C.工程质量保证金的约定归还时间可以根据工程质量缺陷期的规定及合同的约定按期退还D.合同争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等E.施工中如果出现现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额【答案】ACD31、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC32、下列哪一种墙体不能作为高层建筑疏散走道两侧的隔墙？（）A.60mm厚石膏珍珠岩空心条板隔墙B.12mm＋75mm（空）＋12mm轻钢龙骨单层石膏板隔墙C.100mm厚粉煤灰加气混凝土砌块隔墙D.120mm厚普通黏土砖隔墙【答案】B33、描述质量特性数据集中趋势的特征值是（）。A.变异系数B.中位数C.极差D.算术平均值E.标准偏差【答案】BD34、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的（）。A.识别能力B.鉴别能力C.改进能力D.解决能力E.执行能力【答案】ABD35、网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）的关键工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC36、下列关于中国特色社会主义法治理论的说法，正确的是A.依法执政，既要求党依据宪法法律治国理政，也要求党依据党内法规管理国家、管理社会B.我国宪法在正文第三章“国家机构”中确立了党的领导地位C.宪法明文规定了“宪法法律至上”，这意味着在我国宪法和法律都具有最高法律效力D.中国特色的社会主义法治理论真正符合人民的利益和实际需要【答案】D37、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC38、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC39、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C40、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求()A.采取必要措施防止事故扩大B.保护好事故现场_C.事故调查组进行调查D.故发生单位按规定要求向主管部门上报E.提交技术处理方案【答案】ABD41、根据《计价规范》规定，因不可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用【答案】AD42、需要手动添加到风管系统中的风管管件族有()。A.T形三通B.Y形三通C.斜四通D.四通E.弯头【答案】BC43、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD44、在工程网络计划中，关键线路上()。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差D.相邻两项工作之间的时距全部为零E.节点的最早时间等于最迟时间【答案】AC45、（2017年真题）进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD46、按造价形成划分的建筑安装工程费，下列属于措施项目费的有（）。A.二次搬运费B.夜间施工增加费C.总承包服务费D.已完工程及设备保护费E.脚手架工程费【答案】ABD47、工程网络计划中的关键线路是指()的线路。A.单代号搭接网络计划中由关键工作组成B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线E.双代号时标网络计划中由关键节点组成【答案】BC48、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC49、当实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，工程量变动风险由承包方承担的合同形式包括()。A.固定总价合同B.纯单价合同C.可调总价合同D.成本加固定金额酬金合同E.成本加固定百分比酬金合同【答案】AC50、乳胶漆属于以下哪类油漆涂料？（）A.烯树脂漆类B.丙烯酸漆类C.聚酯漆类D.醇酸树脂漆类【答案】B51、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有()A.暂列金额B.动员预付款C.保留金D.价格调整费用E.工程变更费用【答案】BCD52、下列影响质量数据波动的因素中，属于系统性原因的有（）。A.工人未遵守操作规程B.噪声的微小变化C.机械设备过度磨损D.原材料质量规格的显著差异E.机械设备发生故障【答案】ACD53、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程保修期为两个雨季B.给水排水管道为2年C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】BCD54、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC55、关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】ABC56、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.王某对于侦查机关扣押其与案件无关的出租车可以提出申诉B.对于原机关处理结果不服的，王某可以向同级检察院申诉C.在该案侦查阶段，张某的辩护律师会见张某，须经侦查机关许可D.在法院审判阶段，检察院发现张某还曾故意伤害周某，可以向法院撤回起诉【答案】A57、下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有（）。A.不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B.承包单位不承担任何责任和义务C.监理工程师可以提出建设性意见D.监理工程师可以干预承包单位的进度安排E.监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料【答案】AC58、下列类型项目应进行经济费用效益分析的有（）。A.具有垄断特征的项目B.产出具有公共产品特征的项目C.外部效果显著的项目D.农业开发项目E.涉及国家经济安全的项目【答案】ABC59、作业技术交底是具体落实施工组织设计或施工方案的措施，交底的主要内容包括()A.分包单位资质审查要求B.施工方法和手段C.质量要求和验收标准D.施工中需注意的问题E.意外情况的应急措施()【答案】BCD60、质量管理体系的有效运行可以概括为（）等。A.行为到位B.事前控制C.适时管理D.有效识别E.不断完善【答案】ACD61、根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC62、在施工准备阶段，监理机构需要审核施工单位报送的分包单位资质报审表，报审表需附带的附件包括（）。A.分包单位营业执照B.分包单位的质量管理体系文件C.施工单位对分包单位的管理制度D.分包单位特种作业人员资格证书复印件E.分包单位安全生产许可证【答案】ACD63、某框架结构建筑的内隔墙采用轻质条板隔墙，下列技术措施中哪项是正确的？（）A.用做住宅户内分室隔墙时，墙厚不宜小于90mmB.120mm厚条板隔墙接板安装高度不应大于4.2mC.条板隔墙安装长度大于8m时，应采取防裂措施D.条板隔墙用于卫生间时，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.6mB项，第4.2.6条第2款规定，接板安装的单层条板隔墙，条板对接部位应有连接措施，其安装高度应符合下列规定：120mm、125mm厚条板隔墙的接板安装高度不应大于4.5m。C项，第4.2.2条规定，当抗震设防地区的条板隔墙安装长度超过6m时，应设置构造柱，并应采取加固措施。D项，第4.2.10条规定，当条板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应采取防潮、防水处理构造措施。对于附设水池、水箱、洗手盆等设施的条板隔墙，墙面应作防水处理，且防水高度不宜低于1.8m。【答案】A64、监理工程师审查承包单位施工组织设计时，应着重审查其是否()A.按规定程序编审B.充分分析了施工条件C.有利于施工成本降低D.采用了先进适用的技术方案E.有健全的质量保证措施【答案】ABD65、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有（）。A.建设单位的计划系统B.勘察单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.施工单位的计划系统E.材料供应单位的计划系统【答案】ACD66、工程竣工验收备案表一式二份，分别由（）保存。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构E.备案机关【答案】B67、根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有A.建筑工程保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.为监理工程师提供宿舍的费用E.履约保证金()【答案】BCD68、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C69、钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽检【答案】AD70、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（）的协调。A.所在地区社会环境B.周围生态环境C.周围已建工程D.周围生活环境E.所在地区经济环境【答案】BC71、钢结构的连接质量与性能的检测可分为（）。A.承插连接B.低强度螺栓连接C.焊接连接D.螺栓连接E.高强螺栓连接【答案】CD72、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程安全文明施工费的有（）。A.环境保护费B.医疗保险费C.施工单位临时设施费D.建筑工人实名制管理费E.已完工程及设备保护费【答案】ACD73、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送()存档备案。A.质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.设计单位E.勘察单位【答案】BC74、根据国务院《建设工程安全生产管理条例》与住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，监理单位（）应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。A.总监理工程师B.技术负责人C.专业监理工程师D.法定代表人E.负责安全控制的监理工程师【答案】AD75、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查（）。A.室内试验主要岗位操作人员的资格B.室内试验室仪器计量的检定情况C.勘察方案的程序性和技术性审查D.现场检查重要点位的勘探与测试E.审核勘察费用支付申请表【答案】ABD76、下列选项中，需要列入施工进度计划的施工过程有（）。A.建造类施工过程B.运输类施工过程C.制备类施工过程D.采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程E.结构安装中的构件吊运施工过程【答案】AD77、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】AC78、勘察单位勘察工作完成后，监理工程师质量管理的工作主要有（）。A.督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作B.检查勘察单位技术档案管理情况C.对施工过程中出现的地质问题进行跟踪D.审查勘察成果报告，参加勘察成果验收E.签发勘察费用支付证书，并应报建设单位【答案】ABCD79、在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括()A.政府质量监督管理体系B.工法与施工工艺标准C.施工操作规程D.企业管理工作标准E.现场检测方法标准【答案】BCD80、（2020年真题）在编制建设工程物资供应计划的准备阶段，项目监理机构必须明确的物资供应方式有（）。A.建设单位采购供应B.施工单位自行采购C.设计单位指定采购D.专门物资采购部门供应E.监理单位指定采购【答案】ABD81、关于行政法规制定程序的说法，下列选项中不正确的是？A.国务院法制机构在审查起草部门报送的行政法规送审稿时认为，该送审稿规定的主要制度存在较大争议，且未与有关部门协商，此时须移交其他部门起草B.几个部门共同起草的行政法规送审稿报送国务院，应当由牵头部门主要负责人签署C.行政法规在公布后30日内，由国务院法制办报全国人大常委会备案D.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院解释【答案】ABC82、政府监督管理工程质量的职能主要体现在()A.建立和完善工程质量法规体系B.建立和落实工程质量责任制度C.建设活动主体资格及承发包管理D.建筑企业质量体系认证E.控制工程建设程序【答案】ABC83、施工过程根据其性质和特点不同可分为制备类、运输类和建造类三种，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。A.挖土方过程B.门窗的制作过程C.浇筑混凝土过程D.预制梁制备过程E.屋面防水过程【答案】BD84、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD85、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）。A.管理人员工资B.工会经费C.财产保险费D.新结构、新材料的试验费E.高温（寒）作业临时津贴【答案】ABC86、（2021年真题）项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。A.运输路