2023年-施工合同-2995文稿

第页2023施工合同好用的施工合同范文汇总六篇

在人们的法律意识不断增加的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我帮大家整理的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。

施工合同篇1

发包方〔简称甲方〕：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包方〔简称乙方〕：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?、?中华人民共和国消费者权益保护法?、?中华人民共和国价格法?、?上海市保护消费合法权益条例?，中华人民共和国建设部〔1997〕92号文?家庭居室装饰装修管理试行方法?以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况程甲方负责选购 供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供给材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方供给的材料：详见附件三?主材料报价单?。

3、乙方对甲方选购 的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供给的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程执行dbj08-62-97?住宅建筑装饰工程技术规程?、db31/t30-1999?住宅装饰装修验收标准?和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由＿＿＿方设计施工方案。

3、甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程工程时须提前与乙方联系，在签订?工程工程变更单?〔详见附件〔略〕〕后，方能进行该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。

7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续〔详见附件?工程质量验收单?〕。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关平安生产和防火约定：

甲方供给的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程结算：详见附件六?工程结算单?。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订?工程保修单?〔详见附件七〕，保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作：〔1〕甲方应在开工前一天，向乙方供给经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明＿＿＿＿份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行保护措施。向乙方供给施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。〔2〕做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。〔3〕如确实须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。

2、乙方工作：〔1〕参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。〔2〕指派＿＿＿＿为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。〔3〕未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的＿＿％支付违约金。

2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿％向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并担当责任。

八、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向———市仲裁委员会申请仲裁———人民法院提起诉讼。〔将不选定的解决方式划出〕

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字〔在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证〕生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款＿＿＿％支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十、其它约定：1.2.3.4.5.

十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

托付代理人：法定代表人：

住址：地址：

电话：电话：

邮编：邮编：

签订日期：年月日签订地点：

施工合同篇2

发包方(甲方)：

承包方：(乙方)

根据?中华人民共和国合同法?和建设部?建筑安装工程承包合同条例??家庭居室装修管理试行方法?的规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地址：

1.3承包范围：全包居室面积：100㎡、居室间数：2室2厅1厨1卫

1.4工程内容：(附设计图。施工图及报价单)

1.5承包方式：

1.6天，自年月10日开工，于年月日竣工。

1.7合同价款：(人民币大写)：壹拾叁万伍千元整其中设计费：(人民币大写)：免费

1.8工程款支付

合同签订后，甲方水。电工进场预付45000元工程款，木工、瓦工进场付45000元工程款，油漆工进场施工后，再付40000元工程款。交房后10天内付清余款5000元。

1.9工程保修期一年。

其次条甲方工作：

2.1全部腾出或局部腾出房屋，去除影响施工的障碍物，对只能局部腾出的房屋所滞留的家具、陈设等实行保护措施，并与乙方签订协议。

2.2向乙方供给施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.3甲方代表对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的看法均通过甲方代表与乙方接触。

2.4负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。

2.5如确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作。

第三条乙方工作

3.1组织施工图交底，拟定施工方案和进度安排，必要时与甲方审定签字认可。

3.2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定环境保护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥当保护好施工现场四周建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。

3.4施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.5工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条工期

4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行措施的费用。

4.2因甲方缘由影响工期，工期顺延，甲方担当违约责任，因乙方缘由影响工期不能按期竣工，由乙方担当违约责任。

4.3因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。

第五条工程质量及验收

5.1工程以施工图纸。做法说明，设计变更的内容为依据，以?上海市家庭装饰工程质量验收暂行规定?为质量评定标准。

5.2甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方予以成认。假设甲方要求办理复验。假设复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。

5.3由于甲方供给的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

5.4由于乙方供给材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当，延误工期，由乙方担当违约责任。

第六条变更

如在施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程工程时，须提前与乙方取得联系，在鉴定变更前方能进行该工程施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

第七条材料供给

7.1本工程甲方负责供给的材料。设备必需有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。

第八条结算

工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意，并在10天内，结清尾款。

第九条平安生产和防火

9.1甲方或乙方供给的施工图纸或做法说明，应符合?中华人民共和国消防法?和有关防火设计标准。

9.2乙方在施工内应严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?、?建筑安装工人安全操作标准?。

9.3由于甲方供给的图纸或做法说明，违反有关平安操作标准，消防法和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。

9.4由于乙方在施工过程中违反有关平安操作标准，消防法，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

第十条违约责任

10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工程总价款的0支付滞纳金。

10.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价款的违约金。

10.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。

10.5未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

10.6因一方缘由，合同无法接着履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可实行协商解决或依有关部门进行协调。也可以向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请解决。

11.2当事人不愿通过协商，调解解决或协商、调解不成时，双方可以通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。

第十二条其他约定

12.1所购材料未经甲方签字同意，不得运用。

12.2假设因工人缘由造成的质量问题，甲方可以提出更换工人。

12.3如改工程的水电不须要全部改动应据实结算，扣除其中费用。第十三条附那么

13.1本合同一式二份，甲乙双方各一份。

13.2本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇3

甲方：乙方：

依据?中华人民共和国合同法?及?中华人民共和国建筑法?的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程工程的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：

永州承阳针织3#厂房工程工程

二、工程地址：

蓝山县东方大道右侧

三、承包方式：

包工包料〔竹跳板由乙方供给〕，搭设所需钢管〔包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元/米的标准计算赔偿乙方损失〕由乙方供给。

四、承包内容：

甲方工程工程建筑面积约按图纸平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。

五、工作范围及搭设要求：

外墙双排全钢管扣件脚手架从一层起先搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为1。61。8米，内外排立杆间距为0。8米，立面距离为1。8米，每步架900mm高处设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直3。6米，水平4。5米。内立杆距建筑物为0。3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45—60度。中间间距按标准设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设平安通道，通向楼梯口。全部外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于1。5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每层满铺一层竹跳板，平安网立面满围，并扎牢，每栋每层设个卸料平台。平安防护网由方供给，并由自行安装和撤除。如甲方需安装，那么安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。〔按县质监站标准要求进行施工〕。

六、结算与付款方法〔以下涉及金额均不含税价〕：

1、付款方式：乙方外架搭设到一层后起先支钱〔支建筑面积的85%〕，每一层结付壹次进度款〔支建筑面积的85%〕，甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款〔总建筑面积*22。8元*95%〕，脚手架全部撤除，运出工地后十天之内结清全部工程款。

2、工程价格：

〔1〕钢管外脚手架按总建筑面积〔以设计图为准〕每平方米22。8元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。

〔2〕另行计算安装平安防护网工时费每平方米元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行选购 和安装，租金为每米每天元。

〔3〕施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，平安通道、平安挡板、操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。

3、假设甲方工程在施工期满仍未到达外架撤除要求，超期后按月计算外架延期〔缺乏30天不计算超期〕，按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米2元，计付给乙方，直到甲方通知撤除外架为止。

4、甲方必需按合同约定按月支付乙方工程进度款，如未刚好支付工程进度款那么按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行撤除乙方全部的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部担当，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。

七、施工期：

本钢管脚手架工程双方约定施工工期为5个月〔含春节、下雨、下雪天气〕，20xx年月日开工，至201年月日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，全部材料运出工地日为完工日。假设延长材料施工期限，那么按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。

八、质量要求。

乙方必需保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，觉察问题刚好整改。

九、平安施工：

1、乙方确保承包工程的平安施工，严禁违规作业，严格根据国家工程施工平安规那么和甲方对施工的平安要求组织施工。

2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行平安三级教化和平安交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必需按新进场人员要求进行交底及三级教化活动，未经三级教化和平安交底的人员严禁进入施工工地施工。

3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必需身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参加外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必需头戴平安帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好平安带，确保施工平安，避开事故发生。因施工过程中自身造成的平安工伤事故，由乙方负责。因甲方缘由造成的事故缘由那么由甲方全部负责担当。

4、乙方人员必需听从甲方现场管理人员对平安施工的检查与指导，并详细实行现场平安施工的各项规那么。

5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，假设因此发生意外，将由甲方负全部责任。

十、双方责任。

甲方责任：

1、甲方给乙方施工人员无偿供给宿舍及生活用水、用电；并合理支配材料堆放场地。甲方需将外墙四周2米内泥土夯实，以便乙方在此根底上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的缘由导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。

2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，刚好调度机械与设备，免费为乙方在施工中全部材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前撤除塔吊，甲方补给乙方吊装费。

3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事务，甲方应协作乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被觉察盗窃事务那么以钢管和扣件原价格10倍惩罚〔即每米架管200元，每个扣件100元惩罚〕。

4、按合同约定向乙方刚好支付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并撤除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行担当。

乙方责任：

1、合同签订后，应做好进场前的打算工作，待甲方通知进场，乙方马上进场。

2、进入施工现场的乙方人员，必需听从甲方有关管理人员的指挥、遵守工程的有关规章制度。

3、乙方依据甲方的进度支配材料、组织人员进场施工，钢管外架的搭设按标准要求并高于施工作业层1。5米。如甲方未刚好支配机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，全部损失由甲方负责。如乙方假设在施工过程中因自身缘由无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。

十一、本合同未尽事宜，双方可依据状况随时协商补充，补充协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。

十二、本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。

十三、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

甲方〔章〕：乙方〔章〕：

法人代表：法人代表：

代表人签字：代表人签字：

联系：联系：

年月日：

施工合同篇4

发包方〔以下简称甲方〕：山东威普斯橡胶股份合同编号：承包方〔以下简称乙方〕：河南新洋电建签订地点：临沂.沂水

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、

行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，经双方协商一样，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：管道保温

工程地点：山东威普斯橡胶股份有限厂区

工程工作内容：管道保温、岩棉管壳50mm、镀锌铁皮005厚

二、工程承包范围：管道保温工程第一期

三、合同工期：

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：天。

四、合同价款：

合同总价：元〔人民币大写元整〕

五、工程价款的支付与结算：

1、本合同签订生效后，乙方进入施工现场后，向乙方支付合同总价的%为预付

款；依据工程实际月进度付%进度款。

2、双方依据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。

3、付款方式：在以下方式中选择□电汇□汇票□承兑汇票。

4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后，向乙方支付向乙方支付合同总价

的%,余下的%作为工程质保金，待工程竣工验收满年后20日内全部结

清。

六、工程质量标准：

1、本工程质量标准双方约定为：标准，乙方根据施工图、国家现行施工验收

标准和技术条例组织施工，确保工程质量到达合同要求。

2、乙方必需严格根据施工图中规定的品种、规格、尺寸选购 材料、保质保量，严禁

不合格的材料，半成品、成品在施工中运用。

3、施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方缘由造成的质量不符合要求，达不到

本合同

约定要求的质量等级，甲方有权要求乙方返工、重新施工，乙方应满意要求，并在规定时间内完成，直至质量满意合同要求。

4、工程具备隐藏条件或到达中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐藏工程或中

间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收，验收合格，乙方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满意合同质量要求。

七、质量保证期：

1、正式移交签证之日起的年时间内，是质量保证期。

2、凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收

标准。假设乙方不能进行返修，甲方将另选托付单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。

八、双方责任：

甲方责任

1、甲方派为该工程的工程经理，为本工程平安监督负责

人、为质量监督负责人。

2、在开工前10天向乙方供给施工图纸与说明书和有关的技术资料。

3、五天内完成工程施工技术交底。

4、施工用水用电、暖、路、负责接通，费用由乙方负责。

5、组织对工程的隐藏工程验收、交工验收。

6、负责质量、平安的监督管理。

乙方责任

1、委派为该工程的工程经理，负责施工期间的施工质量、进度和平安扥更

协调工作，并派为施工现场平安、文明管理的负责人。

2、工程开工前，必需按甲方要求编制平安方案报甲方平安管理部门审批提交开工报

告，落实平安措施和开工报告经总监批准后，才能施工。

3、对所属员工进行平安生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教化并做好文明施工。

由于乙方缘由造成的平安事故，责任由乙方自负。

4、必需严格根据施工图和说明很俗以及施工技术标准和操作规程进行施工，按规定

做好材料的试验确保工程质量，按期完工。

5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方担当。

6、交工验收后，施工单位人员必需在10天内撤离施工现场。

九、合同内容的变更与解除：

1、本工程设计变更必需经业主工程的托付人签署的书面通知形式通知乙方，乙方按

要求报批预算及相关手续，经甲方确认前方能实施。

2、因甲方缘由的签证，签证单要一事一签，并有具体的缘由说明、详细位置、尺寸、

工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。

十、违约责任：

1、甲方未能根据合同的规定履行，出现以下情形的，工期延误。

a、不按期交出施工现场场地。

b、因图纸变更未能刚好送达乙方。

c、不按期支付工程进度款。

d、因工程设计变更，使已经完成的工程拆改。

e、逾期组织验收。

2、乙方逾期交付运用或因质量问题返工逾期完工的，按合同工期规定逾期的次日起，

每逾期一天，甲方扣乙方元。

十一、争议的解决：

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

十二、合同的生效与终止：

本合同经双方签字、盖章后生效〔件有效〕。在竣工结算、甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。

十三、合同份数：

合同文本一式份，双方各自保存份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。

甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：河南新洋电建

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

地址：地址：河南省长垣县博爱路6号年月日年月日

施工合同篇5

项目名称：

发包方〔甲方〕：市园林局承包方〔乙方〕：

签订地点：签订时间：

发包人〔全称〕：园林局承包人〔全称〕：

为明确甲、乙双方的权利义务关系，依据?中华人民共和国合同法?、?建设工程施工合同?、?城市绿化施工及验收标准?以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺当进行，双方本着同等互利、诚恳守信的原那么达成一样，自愿签订本合同。

一、工程概况

1、工程概况

〔1〕工程名称：

〔2〕工程地点：

〔4〕工程批准文号：喀市发改[]号

〔5〕资金来源：市政府投资

2、工程承包范围

〔1〕承包范围：本工程实行综合报价，报价苗木清单中包括苗木选购 、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物运用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

〔2〕工程总面积：平方米。

3、合同工期

总工期：三年

〔1〕种植施工工期：开工日期20xx年2月15日；竣工日期20xx年4月30日，〔日历天数75天〕

〔2〕树木养护工期：20xx年5月1日起进入养护期，三年养护。初验为20xx年10月30日，复验为20xx年8月10日，竣工验收为20xx年8月30日。大量补苗的养护期顺延。

二、合同价款与支付

4、合同价款

〔1〕发包人保证根据合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间工程内容单价不因市场改变因素而变动。

〔2〕金额〔小写〕：元〔人民币〕〔大写〕元。

5、工程款支付

〔1〕合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的10%〔元〕为预付款，苗木进场验收合格后支付20%。

〔2〕20xx年10月30日初验成活率到达85%以上后付至合同价的60%。

〔3〕20xx年8月10日验收成活率到达95%以上，付至合同价80%。

〔4〕20xx年8月30日竣工验收后成活率到达100%，支付15%，通过审计后支付余款。

三、合同文件及说明依次

合同文件应能相互说明、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和说明依次如下：

1、合同条款；

2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书；

4、工程施工质量标准、验收标准和其它有关技术资料、技术要求。

四、树木选购 技术要求

1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。

2、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的`检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的全部费用及损失由承包人担当。

3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径〔根幅〕，落叶乔木按地径的8－10倍，根不劈不裂，灌木按1米高根系直径〔根幅〕30cm，2m高根系直径〔根幅〕50cm，适当照看冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的8－10倍，包要紧，草绳间隔

8cm，70cm以上土球打双花缠腰箍，直径50cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

4、所选购 苗木树干必需挺直，冠形美丽，各项外观指标〔干形、冠形、树姿等〕必需满意行道树、风景苗木景观需求。

5、全部苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

五、树木种植技术要求：

1、乙方依据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，详细内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期3年。验收移交时间以甲方通知为准。

2、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当运用一些改进产品。

3、树穴基部必需施基肥〔腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥〕，米径10cm以上大树施肥0.1立方，米径10cm以下大树施肥0.05立方，裸根树木种植穴中需放入0.1立方河沙。

4、全部要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。

5、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干3米以上保存3-5个健康侧枝，与主干同高截留。

6、树木到位后，用细土渐渐匀称的填入树穴，特殊对根系空隙处，

施工合同篇6

根据?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量管理条例?和?房屋建筑工程质量保修方法?及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，担当本工程质量保修责任。

1、质量保修范围和内容：

承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。

2、质量保修期：

〔1〕本工程质量保修期约定为：

①地基根底工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限。

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。

③装修工程为贰年。

④电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。

⑤暖通系统为贰个采暖期。

⑥电梯为叁年。

⑦小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。

〔2〕其他工程的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算；

〔3〕质量保修期从工程验收合格备案后6个月起先计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人担当责任不受保修期限限制。

〔4〕返修工程返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。

3、修理时限。

〔1〕保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必需在12小时内〔修理期前6个月必需在6小时内〕向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，困难〔重大〕的修理工程经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。

〔2〕修理工程应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满意上述约定外，还应当满意重庆市建设委员会公布的?重庆市新建商品房屋质量保证书和运用说明书?中的“质量问题处理完成时间期限〞要求。

〔3〕修理时间如有特别缘由确无法按期完成，承包人需提出详细缘由，发包人签字认可前方可延期。

4、机构及职责。

〔1〕发包人相关机构及职责。

发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人修理小组工作的全面监控，催促及考评工作。

〔2〕承包人保修机构及职责。

①由负责施工的工程经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的修理小组，由承包人所在的公司供给书面的修理小组负责人授权书，书面供给联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可。

②修理小组应配备足够的各专业修理人员并常备相应的材料工具，听从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。

③凡保修工程施工涉及住户家具需搬动，承包人应报揭发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的保护措施。修理施工完，应复原其原样。

④承包人供给的修理施工方案需经发包人认可前方可施工，但责任由承包人担当。施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后刚好清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。

⑤承包人保修期修理施工运用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所运用的机具进行费用估算，在修理工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否那么将从承包人的质保金中加倍扣除。

5、修理通知方式。

〔1〕承包人应向发包人供给有效的联络方式〔包括固定办公场所、号码、电子邮件地址、具体等〕，发包人可实行以下任何快捷的通知方式通知承包人修理事项：

①〔以发包人记录为准〕。

②〔以发包人记录〕。

③电子邮件〔以发包人电子邮件发送记录为准〕。

④书面信件

〔2〕以上联络方式可同时采纳，但采纳其中随意一项均为有效。

〔3〕假设承包人变更通讯地址或联系，或保修小组主要人员更换或撤出时，需刚好书面通知发包人，承包人担当未能让发包人刚好知晓其有效联络方式而造成的各类损失。

6、保修责任。

〔1〕保修责任鉴定可随意采纳拍照、摄像、取样、记录〔如发包人托付的施工单位或住户签字资料等〕，任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；假设有第三方损失方，那么承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。

〔2〕全部材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不运用，验收合格后运用由承包人担当保修责任。承包人自行选购 的材料，发包人认质认价材料，由承包人担当保修责任。

〔3〕由发包人指定分包单位施工的工程，承包人应仔细履行总包责任，催促检查分包方分包工程工程工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人担当总保修责任。

〔4〕因承包人缘由造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人担当并全额赔偿。

〔5〕因承包人缘由造成业主提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判〔包括修理、赔偿〕，承包人认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时担当全额费用。

〔6〕因承包人缘由导致业主退房，造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格，承包人应按差价的150%补偿给发包人。

〔7〕承包人保修修理应到达合同约定的验收标准，修理材料应运用原有品牌及型号，确必需运用其他材料替代的，需征得发包人同意。

〔