2023年-施工合同-2980文稿

第页2023施工合同施工合同3篇

在人们愈发重视契约的社会中，许多场合都离不了合同，签订合同也是特别有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我细心整理的施工合同3篇，希望能够帮助到大家。

施工合同篇1

建设单位：

施工单位：

依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。

第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：3.3、工程施工应严格根据现行国家建筑行业质量标准要求施工，听从总包单位指挥，质量标准为合格。

3.4、外墙真石漆保证运用20xx年不褪色。

第4条承包方式及工程定价

4.1本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包平安及文明施工。定价采纳综合单价包干的方式包干，综合包干单价为每平方米元，计量面积按实际绽开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采纳一般的防水涂料施工，颜色由甲方确定，综合包干单价每平方米元。

4.2全部材料进场按相关规定要求验收，甲方及监理单位有权对各种材料进行复检，乙方必需主动协作，如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方担当。

4.3本合同外墙真石漆工程量暂估为平方米，女儿墙内侧面积约平方米。合同总价暂定为：元，大写人民币：柒万柒元整，最终总价以实际面积结算为准。

4.4付款方式：

4.4.1、本合同签订后,施工人员进场，腻子层施工完毕付至合同总价的%。

4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的%。

4.4.4、竣工验收合格，施工技术资料齐全，并移交给甲方办理竣工决算后，付至决算总价的95%。

4.4.5、剩余5%留作质保金，质保金在质保期满后一次付清，质保金不计利息,质保期为一年，自竣工验收合格交付之日起计算。

4.4.6乙方每次结款时须供给武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

第5条甲方责任及义务

5.1甲方指派为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工作进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜。

5.2本工程托付武汉工程建设监理询问进行工程监理。

5.3开工前七天内向乙方供给施工图纸和现场交底。

5.4刚好审批乙方提交的各种安排、报表、详图、方案。

5.5依据合同条款按时支付工程款。

5.6刚好向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

5.7牵头进行工程的竣工验收。

第6条乙方责任及义务

6.1乙方指派驻工地代表。乙方必需派出强有力和足够人数的工程管理班子进入现场，在开工前必需对外墙粉刷质量全面检查，及办理中间交接验收，如觉察达不到施工前的要求，必需刚好通知甲方。

6.2准时进场，施工中应严格根据发包方代表依据合同发出的指令，并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规，听从现场管理制度及各项要求，并主动打算全部施工所需的设备,材料及人员，按时按质量完本钱承包工程。

6.3严格按甲方制定的工程总体进度安排刚好编制、报送本工程施工组织设计、进度安排和详细的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸，说明施工工艺操作和节点处理)，并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度安排和施工方案进行施工。

6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定，在甲方规定时间内向甲方供给完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

6.5乙方应对施工过程的平安负责：按有关规定，实行严格的平安防护措施，现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的平安施工条款。假设乙方在施工中造成的平安事故、人身伤亡、财产损失等由乙方担当。

6.6乙方应主动协作甲方、监理方的检查。

6.7听从甲方、总承单位现场管理。

6.9除甲方同意外，乙方不得允许其工人居住在施工现场，也不得在施工现场的限制区内非法进入。

第7条违约责任与奖罚

7.1乙方对施工现场的平安负全部责任(含费用、第三方责任)。假设因乙方缘由造成的工程平安事故，同时对甲方造成不良影响的，乙方除担当经济、工期等损失外，并按合同价的5%作为惩罚金。

7.2甲方应严格按本合同约定的付款方式刚好付款，不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并担当付款不刚好给乙方造成的相关损失。

7.3假设乙方不按规定支付民工工资，从而给甲方造成不良影响，甲方有权干脆从工程款中扣除相关费用支付给民工，乙方亦须全额赔偿和担当因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

第8条结算方式

1、结算资料：内容完整，各方签章齐全，文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

2、结算方式：按合同综合包干单价执行。假设由于甲方缘由发生了设计变更，合同中有相应单价的套相应单价，无相应单价的其费用双方协商。

第9条其它约定

10.1开工前双方共同确定现场施工工作面，并签字认可。

10.2现场布置由乙方统一支配，但必需经监理、甲方认可，现场管理工作由乙方负责。

10.3乙方自购的材料，严格执行投标报价时的承诺，未经甲方允许，不得擅自调换.

第11条合同争议解决

本合同在执行中假设发生的一切争议，双方可通过友好协商的方式协商解决，假设协商不成时，任何一方均可提请人民法院裁决。

第12条合同份数与生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，双方各执两份。

甲方：乙方：

年月日：

施工合同篇2

甲方：〔发包方〕___________________乙方：〔承包方〕__________________

依据?中华人民共和国合同法?和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原那么下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

〔一〕工程名称：______________

〔二〕工程地点：______________

〔三〕工程范围：___________本合同土石方工程量约为________________立方米。

〔四〕工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。

其次条工程期限依据双方协商工程期限自________年____月____日起至________年____月____日止，假设发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。

第三条工程质量乙方依据甲方供给的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算

〔一〕本合同全部工程造价的结算按以下方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方供给的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

〔二〕工程价款结算与拨付方法：___________________________________

第五条双方责任

〔一〕甲方责任

1、因甲方供给施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施〔包括水、电、煤气管道等地下管网设施等〕不详、不刚好或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的

第三方损失应由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、由于甲方缘由造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否那么造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。

5、工程竣工后，甲方应组织特地人员在____日内进行验收。

6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

〔二〕乙方责任

1、乙方依据甲方供给的`施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。

5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种〔在所选项下打a;adc;，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会〕。

1、提交_______________仲裁委员会()

2、依法向人民法院起诉〔〕

第七条附那么

〔一〕本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

〔二〕本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

〔三〕本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

第八条附加条款___________________________

发包方：〔章〕承包方：〔章〕

地址：地址：法定代表人：

法定代表人：托付代理人：托付代理人：

：：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

XX编码：XX编码：

签约时间：________年____月____日

签约时间：________年____月____日

返

施工合同篇3

工程承包人：

劳务承包人：承包合同

建设工程施工劳务承包合同

工程承包人：

劳务承包人：

依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，鉴于〕与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团)已经签订施工总承包合同〔以下称为“总包合同〞〕，双方就本工程的劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及供给劳务内容

1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：

1.5、协助材料及工具：

二、承包工作期限及工作进度

三、质量要求

工程质量：确保所担当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收到达优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。

四、标准标准

执行本工程总包合同约定的标准标准，本合同亦适用标准标准如下：

4.1、二标五标准及康居标准

4.2、省市施工工艺标准及各项规程

4.3、质量／平安／环保与职业健康管理体系

4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度

五、工程承包人义务

5.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资须要量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。

5.2工程承包人供给工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。

5.4统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动酬劳。

5.6负责与发包人〔即甲方〕、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

5.7负责劳务承包人在现场运用的平安防护用品〔如平安帽、平安带等〕。

5.8负责供给本合同施工中所运用的材料设备等。

六、劳务承包人义务

6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。

6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教化培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至全部义务及工作程序完结。

6.3负责向工程部供给在施工现场内所运用的平安防护用品安排，并负责运用、发放和完工后交回。

6.4负责在接到图纸〔或技术交底〕后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供给安排，并负责验收〔质量、品种、规格、型号、数量〕,保管、运用、维护。工程承包人的设备在运用完后负责向工程承包人交回。须要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必需刚好执行〔费用另行约定〕。

6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。

6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

6.7负责对已完工