劳务合同协议书范本000字系列

劳务合同协议书范本4000字系列_劳务合同协议书范本_劳务合同协议书范本

共享到空间微博微信好友

单位保洁劳务协议书1500字

学校劳务协议书范本劳务效劳协议书范本劳务雇佣协议书范本劳务分包协议书范本工程劳务协议书范本劳务转让协议书范本劳务合同协议书范本临时劳务协议书范本简洁劳务协议书范本用工劳务协议书范本

劳务合同协议书范本2023.12.10劳务合同协议书范本|

劳务合同协议书范本4000字系列。

合同范本网主题栏目精选：“劳务合同协议书范本”，敬请访问。

踏入社会后，我们要处理许多经济交易，合同便是维权的主要依据。签订合同有利于专业化生产的进步协作。那么正式、标准的合同是什么样的呢?小编经过搜集和处理，为你供应劳务合同协议书范本，可能你会喜爱，欢送共享。

劳务合同协议书范本(篇1)

甲方：____________联系方式：________________________

乙方：____________联系方式：________________________

兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在公平、自愿的根底上协商全都，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：________________________;

2、工程地点：________________________;

3、承包内容：________________________;

4、承包范围：________________________;

5、承包方式：________________________;

6、质量要求：________________________;

7、工期要求：________________________。

二、甲方工作

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的治理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进展监视、检查。

2、负责向乙方供应临时水电。

三、乙方工作

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监视和治理。

2、做好承包范围内各相关工种间的穿插协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑构造或设备管线。

四、关于质量的商定

1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进展施工，工程质量到达施工合同要求，相关质量验收标准(GB50210-2023、GB50303-2023、GB50242-2023、GB50327-2023等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的商定

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的商定

1、双方商定本工程合同承包价格________________元(人民币)

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

a、开工后_____日内，甲方付款_______%元作为乙方的前期进场费。

b、水电工程隐藏验收后，甲方付款_______%元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款_______%元。

d、竣工验收合格后，甲方付款_______%元。

e、余款_______%元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的商定

1、甲方负责同业主联系准时供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。

3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的商定

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

九、关于违约责任的商定

1、乙方须自行完本钱施工任务，严禁乙方将本工程再次进展分包或转包。

2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_______元。

3、乙方必需给进场施工的工作人员购置人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身损害或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________

_________年______月______日_________年______月______日

劳务合同协议书范本(篇2)

甲方：法定代表人：地址：联系方式：

乙方：法定代表人：地址：联系方式：

甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，就甲方将局部工作岗位的工作任务外包给乙方进展劳务效劳外包工程达成如下协议：

（一）工程概况

（二）进出场日期

（三）费用及结算方式

（四）甲方权利义务

（五）乙方的权利义务

（六）六。乙方工程对接人

（七）违约责任：

（八）合同期限：

（九）不行抗力

（十）合同转让

（十一）争议解决

（十二）保密责任

（十三）未尽事宜

1、本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规、规定相悖的，均按国家有关法律、法规、规定执行。

2、任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其它条款的违约行为的弃权。

3、本合同在履行过程中，如甲乙双方所在地区劳动力价格及用工本钱进展显著调整（如当地最低工资标准、员工福利待遇发生显著变化的等等），甲乙应本着友好公平协商的原则，积极予以解决。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章之日起生效。

甲方代表：乙方代表：

甲方（签章）乙方（签章）

日期：

劳务合同协议书范本(篇3)

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包量：工程楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求：主体构造优良

5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价：平方米单价300元人民币

7、工程类别：框剪构造

二、工程承包方式与范围

1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的根底与主体构造工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场局部工程以外的劳务。甲方负责供给建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的全部材料)。

2、承包工作内容：根底局部人工协作清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪构造、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内一般抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方担当乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的状况下含甲方供给材料)。施工用电由甲方供应至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行________年《____省建立工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成：

①一次主体构造承包单价200元2;

②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等

其次次主体构造、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。

2、根底按地下室的建筑面积100元2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工，按50元工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建XX一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它局部的工程款在一个月内全部结清，质保金在________年内付清。

3、中途结算付款要在按合同商定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的缘由或其它协作因素造成的停工，一切损失都由甲方担当，另外工期也随着延长。

6、乙方缘由造成工期延误，一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量治理，负责构成建筑实体的全部材料和构件的供给和调配。甲方负责局部工程施工方案编制，乙方负责对工人进展技术交底和安全交底，甲方负责监视，检查工程质量和文明施工。甲方供应每层测量放线所需的掌握轴线和掌握标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方准时予以指导。乙方已施工的部位中途若消失设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方依据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进展返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动协作安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方供应设计施工图纸肆套和施工方案、施工规划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及担当。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准：合格。

2、工期：依据施工现场的实际状况，乙方按甲方编制的施工进度网络规划严格执行。

3、安全生产：达标

(1)乙方人员进场前必需经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种治理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并担当费用，如发生安全事故，由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。

5、乙方根据甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满意工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他工程抽调人员突击，保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成铺张。

7、全力协作甲方、监理、建立单位、监视部门的检查、验收工作。

8、依据施工组织设计总进度规划的要求，每月月底前5天提交下月施工规划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为到达文明工地，乙方需听从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格根据现场各种规定实施。

2、乙方人员必需遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随便大小便，否则将依据治安条例的有关规定处理，情节严峻者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天清扫干净。

4、建筑垃圾、生活垃圾准时清理，堆放至指定地点，并加以掩盖。保证不从高空向下抛掷物体，假如发觉乙方抛垃圾或物表达场，甲方将对乙方进展罚款。

七、材料治理

1、甲方供应用量实行包干制度，节省分成。超出掌握指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监视乙方材料的使用，发觉不合理的使用和治理不善造成人为的铺张，甲方有权制止并按治理制度赐予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供给规划，经确认后，甲方应按供给规划要求的质量、品种、积累、型号、数量和供给时间等组织货源并准时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥当保管、合理使用甲方供给的材料，因保管不善发生丧失、损坏，乙方应赔偿并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊掩盖范围内，乙方必需准时进展，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方担当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议，双方根据实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住宅在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进展合同补充，具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。

2、工程完成50%时，质保金返还50%，工程竣工验收后，____日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：合同签订时间：________年乙方(盖章)：代表人(签字)：联系电话：____月____日施工劳务承包合同范文发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了确保工程顺当进展，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

第

一、工程概况

1、工程名称：渡头塘派出所竹山点公租房食堂

2、工程地点：竹山村

3、构造类型：砖混

4、承包范围：派出所食堂

5、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米()元。

第

二、工期

1、开工日期：自签订合同其次天开头

2、竣工日期：________年____月____日

3、在施工过程中，对以下缘由造成工期延误的，甲方代表应当确认工期相应顺延：

(1)由于人力不行抗拒的自然灾难。

(2)由于设计变更导致工程量增加。

(3)停水、停电累计超过8小时。非上述缘由不能按合同工期完工的，乙方担当违约责任，向后推迟一天罚款300元。

第

三、质量

1、本工程质量等级为：合格

2、乙方应仔细根据标准、标准设计要求及各项交底组织施工，随时承受甲方治理人员的检查、验收，为检查供应便利条件。

3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求仔细返工，并担当返工费用，须保证生产安全。

第

四、工程结算与价款支付

1、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。

2、结算方式：按根底面积结算。

第

五、其他

1、本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。

2、如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日施工劳务承包合同协议甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在____市体育新城。

二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容经双方协商，该_______工程按_______元(

2、

3、)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。

四、工程质量与安全依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守《安全操作规程》，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，____市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。

六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方

1.甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。

4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。

2.乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。

3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。

5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。

2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日

返

劳务合同协议书范本(篇4)

甲方:____________________(以下简称甲方)

乙方:____________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为__________工程，地点在__________市__________城。

二、承包方式与要求

该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该工程按__________元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容:完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_______米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。

四、工程质量与安全

依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守安全操作规程，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，_____市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。

六、付款方式与工期

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的_______%。工程竣工付至劳务费的_______%。办完工程结算付至劳务费的_______%。留_______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方:

1、甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。

2、甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。

4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。

2、乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。

5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6、为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1、以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。

2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。

4、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方:_______________乙方:_______________

代表:_______________代表:_______________

__________年__________月______________日

劳务承包合同协议书范本(三)

甲方：_____________________

乙方：_____________________

第一章总则

第一条为了保障甲方后勤劳务效劳工作，乙方为甲方供应后勤劳务保障的有偿效劳。依据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定，明确双方的权利义务和责任，经甲乙双方公平协商，达成以下劳务效劳承包合同：

其次章承包合同内容

其次条乙方有偿为甲方供应后勤劳务效劳(包括甲方县支行及网点的后勤劳务效劳)。

第三条为甲方供应劳务效劳的范围及内容。

(一)负责供应甲方业务及公务所需用车驾驶劳务效劳。

(二)负责供应甲方所需门卫、清洁卫生劳务效劳。

(三)负责供应甲方所需炊事劳务效劳。

(四)负责供应甲方所需业务凭证传递劳务效劳。

(五)负责供应甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务效劳。

(六)负责供应甲方所需其他后勤保障的劳务效劳。

第三章效劳费用和结算方式

第四条劳务承包费用标准

依据甲方后勤效劳所需劳务人员及工作量，甲方每年支付给乙方劳务效劳承包费(以实际结算为准，详见甲方供应的费用清单)，劳务效劳承包费用含：劳务人员工资、单位担当的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的效劳治理费【治理费每人每月按_______元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清，新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人_______元。

第五条支付方式

(一)乙方在每月的_______日前(节假日顺延)将按月收取效劳承包费用的税务发票供应给甲方，甲方收到发票和费用清单后，在10日之内将当月的效劳承包费用全额支付给乙方(节假日顺延)。

(二)甲方给乙方支付的效劳承包费以转账方式划入乙方帐户。

(三)本承包合同签定生效后，甲方从_______年_______月份起按合同规定和要求给乙方支付效劳承包费用。

第四章乙方的承诺与保证

第六条乙方向甲方作出如下承诺和保证：

(一)乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体，能够独立担当民事和相关法律责任。

(二)具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。

(三)乙方具备与担当劳务效劳相关责任的资质和赔付力量。

第五章双方的权利义务和责任

第七条甲方的权利义务：

(一)有权对乙方供应的劳务效劳工作进展检查和监视，随时向乙方通报效劳状况及存在的问题，提出改良效劳的意见。对供应效劳的劳务人员进展治理和年度约束，若发觉有不称职人员或违反商定效劳事项的，有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。

(二)为进展后勤效劳的劳务工供应安全生产和工作的场所(不含食宿在内)，供应必要的劳开工具和劳动爱护用品(退出效劳时完好归还工具)，维护和保障劳务工的合法权益。

(三)根据本效劳协议的商定，按时足额给乙方支付后勤效劳承包费用。

第八条乙方的权利义务：

(一)乙方对危及劳务人员生命安全、身体安康的工作环境和条件，有权向甲方提出整改意见和建议，并要求甲方马上订正。

(二)乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业，劳务工有权拒绝执行和向乙方反响状况，乙方有权向甲方提出纠改意见，甲方不进展纠改的，乙方可向有关部门反响状况，直至终结合同。

(三)乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的，劳务工当事人要负责经济赔偿责任，乙方帮助处理。造成严峻不良社会影响的，甲方有权退回劳务工和要求劳务工赐予相应赔偿。

(四)乙方根据《劳动合同法》等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方效劳的劳务人员签订《劳动合同》，建立劳动雇佣关系，全面负责协调与劳务工的劳动争议，依法维护甲方和劳务人员的合法权益。

(五)劳务工在甲方供应的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理，由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》社会医疗保险等有关规定协商妥当处理。

(六)乙方要给在甲方供应效劳工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金(向甲方供应缴纳凭证复印件)。

(七)乙方指派的劳务人员要爱惜甲方供应的劳开工具和工作所需的设备，按规定对劳开工具和设备进展保养维护，对因不疼惜和违规操作造成财产损失的，由劳务工当事人负责赔偿经济损失。

第九条甲乙双方的责任

(一)劳务工在甲方效劳期间发生严峻违反规章制度或者有违法行为和问题的，甲方有权随时将该劳务工退回乙方，对此甲方不担当任何违约责任。

(二)劳务工失职和违规操作造成身体伤残的，一切责任由劳务工自负。

(三)劳务工是与乙方签订劳动合同，建立劳动雇佣关系的，发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议，应由