版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1/1水库建设项目委托施工合同(菁华1篇)水库建设项目委托施工合同1甲方:_________
乙方:_________
为了双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本项目具体情况,明确双方职责,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点
二、工程内容
三、工期
开工日期:
施工期内,若因停水、停电、暴雨天等不可控因素或客观条件导致不能推进项目进程的情况,经甲方书面确认工期可顺延。
因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、项目合同价款
经三轮议价和协商,本合同总价款为人民币:______元。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,由甲方书面确认后,按实结算。报价详见。
五、甲方权利和义务
权利
甲方对本合同项目策划方案进行全面审核,在甲方同意策划内容和施工规划后,乙方才可以进场施工;
甲方在本项目实施过程中有监督乙方,确保项目按照既定方案实现的权利;
若甲方发现施工未按既定策划方案实施,或乙方存在不符合校园管理的行为,甲方有权要求乙方改进、提出批评、直至作出处罚;
甲方在本项目施工结束后负责项目验收。
若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
甲方依照双方约定,预留全项目报价的5%,合计人民币______元作为质保金,工程质量质保期一年,一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。
义务
甲方为乙方校园施工提供水、电、通行等便利;
甲方在施工过程中若因既定方案有改动,因提前三天和乙方沟通;
甲方在项目验收合格后,三个工作日内向乙方出具书面验收证明。
项目验收合格后,甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的所有项目款,计______元。一年后经确认无重大工程不达标问题,应结清乙方预留的5%质保金。
六、乙方权利和义务
权利
乙方依据既定策划方案自助实施本项目的准备、施工工作;
乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题,及时向甲方反馈,由甲方负责协调解决。
甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的,乙方视实际情况提高报价,并与甲方签订补充协议。项目按照最终费用结算。
义务
乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;
乙方应确保项目质量、在施工期间保证安全、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。
施工期间若有需要使用水电设施,乙方应提前与甲方协调。
在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理。
乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。
七、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币1000元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
八、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
九、合同份数
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
水库建设项目委托施工合同扩展阅读水库建设项目委托施工合同(扩展1)——城乡建设项目施工合同
城乡建设项目施工合同1发包方:______________________________
承包方:______________________________
根据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况
工程名称:__________________
工程地点:__________________
二、工程承包范围
安全维护及整改
三、合同工期
______天
四、工程造价
工程造价为:____________元整
五、质量标准
质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
使用标准、规范
本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术规程和规范。
本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
本工程计算编制原则:按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》,《______省建设工程造价管理办法》,《______省建设工程计价办法》,______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
人工、材料价格的确定:人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上,一次停水、停电8小时以上。
因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
九、工程款的支付
工程完工后,甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%.
在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的______%,工程保修金留结算总价的______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任
违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案民法典及相关法规执行。
因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被*处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方__________________乙方____________________
法定代表人_____________法定代表人_____________
日期:_________年____月____日日期:_________年____月____日
水库建设项目委托施工合同(扩展2)——建设项目土建工程委托施工合同
建设项目土建工程委托施工合同1发包方:_________________医院项目部
承包方:________劳动人才公司________
根据《中华人民共和国民法典》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工,双方本着*等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守.
一、承包工作范围和内容
医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。
按________省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
搞好落手清工作,如泵管支撑架清理堆放,砼拌和机及水泥桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可,否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式
按泵送________元/m3,非泵送________元/m3。点清工技工按________元/小时,普工按________元/小时。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费、小型工具、小型设备、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,余料利用。五证的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理,砼的养护不少于七天、墙、柱立面不得脱水及采取相应,以及个人调节税等。
每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月10日前支付工作量的________%,余款________%到年底时再支付________%,剩余________%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放办法
乙方每月须编制一份有关劳务人工费发配,特别是年终劳务费用分配细则在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。严格按施工有关部门制定的材料损耗表控制节超,并采取相应奖罚措施。
五、双方职责
甲方职责
全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
负责向乙方提供离开作业面________米内,水*或垂直距离的水电源,并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
应负责及时办理应甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因造成损失的处罚手续。
负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件,并进行有偿管理与服务。每月房租费120元/间,水电费按每月50元/间计。
负责组织乙方参加四分公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
甲方有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
甲方必须向乙方办理机具使用转交手续。
乙方职责
乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方的各项管理目标。
负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
负责对甲方提供的机械、机具、工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方*部门、甲方的检查,且应对不符合要求的迅速整改。否则所发生的费用由乙方负责。
乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。
乙方劳务作业班组应建立“二长六大员”管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。
按要求配置个人劳动保护设施。
六、质量安全管理
适用的标准、规范为gbj301―88、施工图、施工方案、作业指导书、__市监理程序、公司质保手册,安全管理执行*操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
乙方必须严格执行并服从四级质量安全检查管理程序
质量目标为分项工程质量等级必须达到合格,且分项工程质量优良率90%以上,分项工程质量如达不到80分时乙方必须无条件进行返工,所造成甲方的经济损失由乙方承担40%,甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必须认真细致,杜绝露震,也不得超振,确保砼外光内实。砼表面进行二次压光,控制砼楼面的厚度、*整度。杜绝蜂窝、露筋现象,及时对柱插筋表面,下层校验的余浆清理。砼养护不小于7天。
安全目标为杜绝重伤事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方承担。
标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方________元/天,如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方处罚乙方________元/次。
质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时,乙方决算单价下调30%,如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调________%。
安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以________元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以________元/人次的罚款;如乙方未发生重伤事故,甲方给予乙方________元的奖励,如乙方轻伤事故小于千分之一,甲方给予乙方________元的奖励。
标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的行为,甲方对乙方处以________元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙方________元奖励。
技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方________―________元的奖励。
材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。
综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权给予作业班组处以________―________元的罚款。
八、其它
决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→材料员会签→项目副经理审批→项目经理批准。
招标文件、报价书、中标及有关交底内容均作为本合同的____,具有同等法律效力。
合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:_________乙方:_________鉴证方:_________
代表:_________代表:_________代表:___________
签定日期:_______________年___________月___________日
水库建设项目委托施工合同(扩展3)——房屋建设项目施工合同
房屋建设项目施工合同1甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
一、工程慨况
工程位于,土地面积:m2。
二、承包方式
甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围
施工内容包括二层主房建筑面积m2、一层主房建筑面积m2。
四:承包价格及付款方式
1:价格:元/m2。双方确定按建筑面积为m2结算工程款。
2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。
五:工期及安全责任
工期从年月日到年月日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效。
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
签订日期:年月日
水库建设项目委托施工合同(扩展4)——公司建设项目贷款合同
公司建设项目贷款合同1借款单位________________根据信托贷款有关规定出具借款契约,向人民银行信托部申请信托贷款,并约定下列条款以资信守:
第一条借款金额人民币________万元,用于________项目,其中土建部分________万元,设备________万元。
第二条保证将贷款用于上列项目,并按计划于_____年____月____日全部完工投产,并实现预定的经济效果:新增产值________,产量________,利润________,税金________。
第三条借款期限________年,自于_____年____月____日起至于_____年____月____日止,利率按月息________厘________毫计息,每次还款同时计收利息。
第四条借款单位如果未经银行同意而改变计划,挪用贷款或物资,银行有权进行信贷制裁。
第五条贷款到期,借款单位主动归还,如不按期归还借款,除按规定加收利息外,银行有权在借款单位的存款账户中扣还,借款单位和担保单位不得提出异议。
第六条借款单位如果停建或没有达到经济效果,不能按规定归还贷款时,借款单位愿用固定资产变价收入款和固定资产折旧基金或基金存款归还。
第七条担保单位保证借款单位恪守契约规定的条款,如果借款单位不能按本契约规定还清本息,愿承担经济责任,由担保单位负责归还。
第八条本契约经借款单位,担保单位确认无误并加盖公章和负责人章后生效,借款本息还清后自动失效。
借款单位:______________
负责人:________________
担保单位:______________
负责人:________________
立约日期:_______年_____月____日
水库建设项目委托施工合同(扩展5)——土石方建设项目施工合同
土石方建设项目施工合同1发包方:_________承包方:_________
甲方因开发位于_________铁厂土石方建设项目需要,经与乙方协商一致决定将该工程场_________*土石方工程交由乙方独立负责施工完成,双方就该工程涉及各方权利、义务在*等自愿基础上依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定达成如下协议内容:
一、工程概况
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程范围
甲方所提供的该项目施工*面图中,土石方承揽工程,工程量达州市鑫海冶炼有限公司测量的`数量并由双方签字认可为准。
二、承揽方式
1、乙方以大包干形式完成甲方发包土石方工程,未经甲方书面许可乙方不得将所承揽工程转包他人;否则,视为乙方根本性违约。
2、乙方承揽施工过程中所有机械设备、爆破材料、装挖机械、土石方外运、卫生清洁及因乙方施工与周边协调发生的全部费用均由乙方承担;若乙方因不文明施工内容承担了经济及法律责任,甲方有权直接向乙方追偿。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作业人员及特殊要求应符合相关国家法律法规,乙方承揽施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担相应法律及经济责任。
三、工程施工期限
1、乙方承揽施工工期为_________日,即从本合同签订之日起三天内进场施工起计算工期至_____年_____月_____日止。
2、因不可抗拒造成延误工期,工期顺延。
四、工程价款及支付办法
1、按实际完成量立方米计算,土方、页岩综合价每立方_________元整。大写:_________元整。
2、工程按实际完成工程量支付工程款,如甲方没有按时付款。余款在该项工程验收合格后甲方不按时付清,乙方有权向甲方加由总造价的10%。
五、工程成果及质量
1、乙方完成土石方工作成果需经双方实测地场*达甲方施工图纸指定高程,场内*整度需经甲方签字认;
2、乙方所完成工程质量应达到国家质量检验评定标准等经,同时接受甲方验收认可。
六、工程量计算方法
乙方进场时需经甲乙双方经现场对场*内指定范围内各点高程时行实测,甲方对各点高程计算后再向乙方交底作业,乙方作业至甲方规定高程后,双方测量合格按实际计算工程量。乙方场*土石方无论厚薄、坚硬等实行按土石方立方米均价计算。
七、工程验收
1、甲方按照《建筑工程施工规范及验收规范》要求组织对乙方所施工完成土石方工程时行验收。
2、乙方完成土石方分项工程应达到国家质量评定标准。
八、甲方权利义务
1、甲方提供土石方倒土场地,场地的租金费用由甲方负责,运土在3公里以内;
2、提供乙方施工场*土石方各点设计高程交由乙方组织施工,指派作为现场技术指导和工程测量;
3、甲方有权检查乙方所承揽施工进度计划完成情况,并有权审查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方为施工提供所需的用水、电接口,乙方施工作业所产生的水、电费由乙方自行承担;
5、甲方需按本合同约定期限向乙方支付工程价款,不按时付款造成停工,由甲方负责造成停工的各种费用;
6、乙方在按合同约定期限及工程质量完成工程后,甲方应及时组织对乙方所完成工程验收。
7、甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。
8、甲方在合同签字后一天内提供办理放炮手续的资料。
九、乙方权利义务
1、提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其具备承接本工程资质的有关材料,提供民工团体工伤保险单和发票。
2、自行独立组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方指派为乙方驻工地代表负责人,负责合同覆行,指派为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并独立承担在施工作业过程中所发生一切安全事故及相应责任。
3、执行甲方所要求工程范围及技术质量指令,按甲方要求组织施工,根据甲方要求编制施工方案,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。
4、按照甲方要求进行施工并接受甲方的监督检查并服从甲方统一协调。
5、自行负责管理施工所有机械设备或相关材料,如损失或被损坏,由乙方自行负责。
6、乙方支付民工工资、运输、机械、爆破等相关工作费用应将支付明细交于甲方存档。
十、违约责任
甲乙双方未按合同约定条款覆行就承担给对方造成的全部经济损失。
十一、争议处理
甲乙双方因覆行本合同发生争议,如协商不成,由甲方公司住所地人民法院管辖。
十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行以书面形式补充约定。
十三、本合同甲乙双方签字并加盖印章后生效,结清账后自动失效,乙方合同原件必须交回甲方。合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
水库建设项目委托施工合同(扩展6)——委托市政建设项目设计协议
委托市政建设项目设计协议1委托人:_______
代表人:_______
设计人:_______
设计证书等级:_______
为了明确责任,共同完成_____________________建设项目的设计任务,根据《民法典》的相关规定,经甲乙双方充分协商,特签订如下协议,以便共同遵守。
一、设计工程概况
1、工程名称:_______
2、工程规模:_______
3、工程地点:_______
4、承包方式:_______
二、甲方的义务
1、甲方应在______年______月___________日以前,向乙方提交经过批准的设计任务书,工程选址报告,以及能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
2、甲方在_____年______月___________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、甲方应及时足额的支付设计款。
5、甲方必须保证乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得再进行营利性活动。
三、乙方的义务
1、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
3、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
1、甲方出于设计需要要求乙方修改工程的设计的,须经乙方同意,另行协商设计文件的交付时间,并增付设计费。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计,费用仍须支付。
3、甲方有正当理由要求中途停止设计时,应及时书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工_____日,增付和结清设计费,看实际需要,决定是否终止合同关系。
五、设计费和交付办法
1、本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费。
2、第一阶段:乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。
3、第二阶段:乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费。
六、奖惩与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,按照节约的投资数额从中提取_________%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付_____日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工_____日,以每_____日_________元计算增付设计费。
3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%,作为违约金。
5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并扣除相应设计费。
七、其它
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。
2、本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,送工程所在地建设单位留存_______份。
3、本合同如有未尽事宜,需双方共同协商,协商一致的,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
4、在合同履行过程中如生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方可申请优选部门调解,调解不成的,也可以直接工程所在地人民法院起诉。
甲方:_______
地址:_______
联系人:_______
联系方式:_______
签订时间:______年______月___________日
乙方:_______
地址:_______
联系人:_______
联系方式:_______
签订时间:______年______月___________日
水库建设项目委托施工合同(扩展7)——小区建设项目承包施工合同
小区建设项目承包施工合同1发包方:__________
承包方:___________
经好友协商,根据国家相关法律法规,在*等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。
第一条工程项目概况
1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目
2、工程地点:宣城市宣州区
3、结构、层数:按图纸设计。
4、总建筑面积:M2
5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。
6、工程暂定总造价:3200万整
第二条工程项目经营管理目标
1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天
2、工程质量等级:合格
3、安全、文明要求:
杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。
创建级安全质量标准化工地。
4、承包预定造价¥万元。
施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。
上交利费期限规定:
上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。
注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。
上交利费最终以决算审定造价调整。
5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。
第三条甲、乙双方责任、权限
甲方:
1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。
2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。
3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。
4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。
7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。
8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。
9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。
乙方:
1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。
2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。
2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。
3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。
4、接受集团公司各职能部门的业务督查和*行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息。
5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支,建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。
6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。
7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。
8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。
第四条奖罚规定
1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。
2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。
3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。
4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。
5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20__~30000元的罚款。
6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20__20XX0元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。
7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。
8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元20XX0元/次处罚。
第五条补充条款
甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。
第六条其他
1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。
2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。
3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
水库建设项目委托施工合同(扩展8)——建设项目借贷委托合同
建设项目借贷委托合同1安排放款方:_______________________
贷款方:___________________________
乙方因建设____项目需要,委托甲方策划引进人民币项目贷款。甲方接受乙方委托。经协商,双方就下列问题取得一致,协议如下:
贷款用途:此款只能用于建设____项目需要,不得挪作它用。
贷款金额:人民币____万元
贷款期限:以操作银行规定的文件为准。
贷款年息:按国家银行规定的年利息率支付。
乙方以__________给银行作为贷款抵押。
乙方保证遵守关于银行贴息和咨询服务非的。
乙方保证如实提供企业有关文件及企业资产负债情况,积极配合甲方对项目的调查,考察和核实工作。
乙方保证向甲方支付信誉保证金_________万元/项。此款将在贷款成功后,从甲方所得的咨询服务费中扣除。
自本协议签字之日起,乙方保证__________天内不得通过其它渠道进行本项目;不得退出与甲方的合作。否则,甲方有权没收乙方所交的信誉保证金,并保留进一步向乙方追讨损失的权利。
如____天内,甲方无法安排放款方进行实质性操作,甲方应将信誉保证金全数退还乙方。
乙方同意支付甲方人员的往返交通及操作期间的膳宿费用。
未尽事宜,双方友好协商解决。
本协议一式四份,甲方一份,乙方三份。本协议签字即生效。
甲方:_______________
乙方:_______________
________年________月________日
水库建设项目委托施工合同(扩展9)——建设项目施工合同范本
建设项目施工合同范本1发包人:_____________承包人:______________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:__________________。
4、资金来源:___________________________。
5、工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6、工程承包范围:
_____
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 贵州电力职业技术学院《Office高级应用》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 贵州财经职业学院《路基路面B》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 贵阳幼儿师范高等专科学校《照明设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025湖北建筑安全员B证考试题库附答案
- 2025广东省安全员知识题库及答案
- 贵阳康养职业大学《计量经济学基础与应用》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广州中医药大学《播音与主持基础》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025江西省安全员考试题库及答案
- 2025安徽省安全员-C证考试(专职安全员)题库附答案
- 广州医科大学《电影中的法律问题》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 安徽省芜湖市2023-2024学年高一上学期期末考试 生物 含解析
- 《新媒体营销与策划》考试复习题库(含答案)
- 数词、介词、形容词(副词)与语法填空(分层训练)(解析版)-【高频考点】2022年高考英语二轮复习讲义+分层训练(浙江专用)
- 保险公司优秀员工个人先进事迹材料【九篇】
- 浙江宁波广播电视集团发射中心招考聘用笔试参考题库答案解析
- 急性心衰抢救流程
- 新湘教版地理必修第一册知识点总结
- 四年级上册科学全册知识点(2022年新教科版)
- 施工机械施工方案
- 哈尔滨市城市规划管理技术规定
- 加拿大——文化ppt
评论
0/150
提交评论