预制梁承包施工合同书

#预制梁承包施工合同甲方：制梁项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》 0结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：第一条、工程概况.工程名称：浙赣线电气化提速改造工程（南昌局管段）。．1工.程2地点：江西省鹰潭市中铁建战备材料总厂厂区内。．1承.包3范围：现场预制预应力钢筋混凝土铁路桥简支梁。.承包单价：各标号砼综合单价元m.施工工期：本合同工程定于年―月—日开工，年—月日竣工；总日历天数天。本工程是单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同工期条款自动失效。．1质.量6等级:工程一次验收合格率10％0，达到设计要求。．1结.算7方法:按完成质量合格的工程数量和承包单价进行结算。第二条、驻工地代表.甲方驻工地代表法人代表委托的代理人：郭建波.乙方驻工地代表法人代表委托的代理人：第三条、甲方责任．3.办1理租用场地的征地和拆迁工作。．3.负责2施工用水、用电设施接至租用场地，进场便道的租用。3．负.责3附后“甲方机械设备表”中所有机械设备安装、调试工作。．3.负4责桥梁向外运输的运杂费，但装车加固由乙方负责。．3负.责5工地试验室的筹建工作，并协助乙方做好上场准备工作。．3进.行6控制测量及必要的成品检查。3．.及时7组织图纸会审及技术交底。．3对.8工程进度、质量、安全等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。．3负.9责总体施工组织设计、施工方案的审定，施工技术指导。3．.负1责0对验收合格的工程，按承包单价及时验工计价，拨付工程款和办理结算。3．.负1责1与业主、监理、设计单位、材料厂等的联系和协调工作。3负责甲方应交纳的各种税金，并及时组织工程的竣工验收和交付。第四条、乙方责任．4负.责1生产区、生活区的用水、用电、场内道路等临时设施的修建、使用与维护管理，费用由乙方自负。4．.负2责钢筋配运料、加工、绑扎、安装，模板准备、清理、涂脱模剂、立、拆，砼配运料、拌合、灌注、振捣、抹面、养护,钢绞线和锚具的配运料、加工、安装、孔道形成、张拉、压浆、切割钢绞线头，钢板配运料、加工、安装，桥梁配套工程［桥牌、泄水管、防保层（如果有）、形挡碴块、隔板联结板等的配运料、加工、安装等桥梁装车及与桥梁发运之前的所有相关工作。4．劳.动3力满足施工要求。管理和技术人员，特殊工种要持有效证件上岗。上场的项目负责人、技术负责人等主要人员，未经甲方同意不得随意调换且按时出席甲方通知的会议。否则按本合同的有关条款处罚。4．.根4据甲方总体施工组织设计和阶段目标计划要求，合理组织，科学施工，确保合同工期和各项目标计划按期实现，每天必须确保生产一片梁。4．严.格5按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全工作。如出现一切安全事故责任自负，除自负造成的各种经济损失外，还要服从甲方依照上级有关规定进行处罚，直至自负法律责任。4．.负6责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理。4．.乙7方处理好来自任何一方发生的纠纷，甲方不承担任何责任。4．乙.方8要加强劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。4．.配9合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理、各种检查及资料收集。4．.严1格0现场管理，做好文明施工。项目施工过程中及结束后，及时对施工现场进行清理和环境保护。清理和环境保护的标准按当地环保部门要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。4．.负1责1承担“第三条”中提及的乙方应尽的责任与义务，并无条件接受甲方与第三方签订的有关本工程事宜的合同或协议（如水电供应、临时住房等）。4．.根1据2现场实际情况，如甲方需对工程安排进行调整，乙方无条件地服从。4．.负1责3合同条款中乙方应负的其他责任。第五条、工程质量．5本.合1同工程质量应达到：一次验收合格率10％0，达到设计要求。．5乙.方2必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。．5乙.方3应按照甲方贯行工作的要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。5.4在施.工中发生质量事故时，乙方应及时书面报告,并承担相应的责任和费用。．5质.量5的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩办法》。．5甲.方6对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。且因质量不合格而发生返工费用及造成的甲方损失均由乙方负责。第六条、物资供应．6所.有1材料均由乙方自行采购、保管、使用，但质量必须符合有关技术要求。第七条、承包方式.本工程采用单价承包的方式。工程数量暂定为5其承包费用预计为X元=元。此数量及费用不能作为最终结算与支付的依据。实际工程数量按本合同第八条规定执行。.7承.包2单价包含的内容：指为完成质量合格的预应力钢筋混凝土铁路桥简支梁（按专桥97、53专桥（01）2图0纸5所1示的所有工作内容）的所有人工费、材料费、机械使用费（甲方负责供应部分机械，但该机械设备使用过程中出现的任何费用由乙方负责）。为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、缺陷修复、管理、保险、税费、成本节约形成的利润等费用，工程结束后的现场清理以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。对用于本合同工程的各类材料或装备（其中甲供机械设备除外）的场内运输、维护、拆卸、拼装等费用均已包括在承包单价之中。.7劳.务3的提供与管理：乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放应实行工效挂钩，不得拖欠民工工资。第八条、计量与支付.8工.程1数量的统计由甲方负责，统计的依据为施工图纸及甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可的完成合格数量表。．8由.于2乙方施工不当或未按时完成造成影响下道工序施工时，为保证整体计划不受影响，甲方测量计算影响下道工序施工的工程数量和项目，并核定进行处罚。．8工.程3款的支付8本.3工程.甲1方.不向乙方支付工程预付款；8．.工3程.进2度款支付以业主付款办法为参考，并严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在业主支付进度款到位后10天内，审定乙方的支付报表；8．.乙3方.同3意甲方在每次计量支付时扣留工程款的10％作为质量保证金，合同期满时返还5％，整个合同工程竣工后维护期满，若无质量问题，再返还剩余的5％；若在缺陷责任期内发生维修，其费用甲方从中扣除；8.3．.如4上级对工程款延期支付，甲方对乙方的拨款顺延；8.3．.乙5方申请工程款时，应提交费用开支计划，列出已发生各种费用（人工费、材料费等）详细资料。甲方按乙方费用开支计划按一定比例分期拨付。如甲方拨付工程款后，乙方故意拖欠民工工资或不按计划进行应付费用的支付，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付。第九条、违约责任乙方一次性向甲方交纳人民币梅拾万元的履约保证金，待乙方合同义务全部履行完毕后一次性清算无息返还，乙方在履行合同中如有违约，甲方将从履约保证金中扣除作为罚金；．9甲.、2乙双方应认真履行合同，如一方违约，相应承担经济和法律责任；．9由.于3业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，乙方不得以任何理由起诉甲方。．9出.现4纠纷，经调解双方不能达成一致意见时，提交鹰潭市法院裁决。第十条、终止合同的条件乙方在执行合同中有下列情况之一者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。1．乙0方.在1施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，并经下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。．1乙0方.上2场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改观的。10.3安.全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。

．1乙0方.在4施工中将工程转手他人，或工程第一负责人长期不在位的。．1合0同.中5规定的其他终止合同的条款。第十一条、变更与索赔．1合1同.执1行期间，甲方不支付任何变更或索赔费用。第十二条、工程验收．1工2程.验1收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。第十三条、工期奖惩13.．乙1方未按工期要求完工，罚款1000元0。乙方按工期要求提前完工，奖励100元0。0第十四条、合同争端．1在4合.同1执行过程中发生合同争端，双方友好协商解决。协商不成时，提交甲方企业所在地仲裁委员会仲裁，或甲方企业所在地法院判决。第十五条、合同附件1．以5下.附1件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。当发生合同附件与本合同有矛盾时，以本合同为准。15．.甲1方.