工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书甲方（发包方）：居处地：乙方（承包方）：居处地：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府法》、《建设工程平安生产管理条例》及其他有关法律、行政法规的相关规定，甲乙双方在同等、自愿、诚恳信用原则基础上就泰士星消防喷淋劳务分包事项结合具体状况，协商一样，订立本协议，共同遵守。工程概况：1.1工程名称：泰士星消防防排烟劳务安装工程1.2施工地点：上海嘉定出口加工区其次条承包内容及方式：2.1承包内容：泰士星消防改造安装工程劳务工作。2.2承包方式：包人工、包机械、包质量、包进度、包工期、包平安文明施工和包验收（包1年施工质量维护期）。第三条本协议施工费单价固定不变及付款方式：3.1合同价格按每平方95元，按实计算，不计取其他费用。3.2本协议定额价包含内容如下：1）乙方施工所必需的各类机械机具、工具、用具及劳动防护用品、运输费（含二次倒运费）、进退场费（含完工清场费）、加班费、调试费、成品爱护费、管理费、平安防护设施费、文明施工措施费、脚手架人工搭设费、等一切达到符合本协议规定、技术标准及质量标准要求实行的全部施工措施相关。2）乙方派出合格的施工管理人员的薪酬和能保质保量完成本协议工程的施工人员的薪酬。3.3付款方式：1）每月依据实际施工人员发放生活费标准为2000元/月；2）按实际进场量计算，每1000平方结算50%；工程结束付总工程款80%。3）验收结束后，年底支付审计工作量的95%；4)质保期满后支付5%质保金第四条工程变更及价款结算4.1若发生下列情形之一时，甲乙双方同意工程变更，应由双方指定派驻现场代表人签署技术核定单或签证单，并且经甲方指定派驻现场代表人现场签字确认以及甲方批准盖甲方公章后，乙方才能按图施工，施工费可作调整：1）超出图纸范围之工程量变更，同时必需有甲方有效的签证单据。2）超出本协议工程设计图纸的变更，同时必需有甲方有效的签证单据。4.2乙方擅自变更发生的费用和因此导致甲方的损失，由乙方担当，工期不予顺延。第五条工期要求5.1开工日：以甲方通知乙方进场开工日为准。5.2工期：45日历天（按甲方现场进度要求为准）。5.3对以下缘由造成的工期延误，经甲方和业主方共同确认后可以顺延工期：1）不行抗力；2）非因乙方缘由导致的对本工程项目的设计变更或项目增加；3）因其他施工单位缘由致使工期延误的。5.4严格按进度要求施工，如完不成的，甲方有权责令乙方限期整改。5.5工期因乙方延误，工期每延误一天，乙方按3000天付给甲方逾期违约金，逾期违约金总额不超过本协议施工费总额的5%上限。第六条质量要求：一次性验收合格。6.1本协议工程施工质量必需符合本协议约定，验收标准按国家标准及工程项目所在地政府部门规定的要求执行。6.2本协议工程由乙方依据甲方及设计要求进行施工，施工质量符合施工技术验收规范标准，确保施工通过验收，双方应刚好做好隐藏工程及系统调试的验收、签证工作。6.3乙方为本协议工程供应的全部材料应对其质量负责，符合设计、施工方案的规定，具备满意整个系统要求的功能。6.4验收中产生纠纷或甲方对乙方施工质量有争议的，由甲方认可的工程质量检测机构鉴定，所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣，因施工质量造成的损失及检测费用，由乙方担当。6.5因乙方施工质量缘由返工的，工期不顺延；导致工期延误的，视为乙方违约。第七条保修条款7.1本协议约定保修期为24个月，自工程所在地政府管理部门出具正式验收合格报告之日起计。7.2保修期及保修范围内发生故障，乙方必需在接到通知后的24小时内派人员到现场。若因乙方施工质量、材料质量引起的故障，乙方不收取费用进行更换；若属业主方运用不当或人为造成故障，乙方向责任方收取更换材料、设备的费用。7.3若对保修责任有争议，由甲方认可的工程质量检测机构鉴定，所需检测费用从乙方应得施工费中先行预扣，因施工质量造成的损失及检测费用，由责任方担当。7.4在保修期内，乙方至少每12个月1次派员对现场设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统、工程的运行状况，做好跟踪记录。第八条工程监督与验收8.1乙方在施工中必需依照甲方所给的施工图，遵照国家颁布的操作规程、规范施工，施工质量依据国家、行业或地方的质量检验评定标准，符合本协议约定的施工规范和验收标准，以上要求和标准不一样时，乙方应以最严格的标准执行。8.2隐藏工程施工前，乙方应严格预检，预检合格后，主动协作甲方向业主方报检，在隐藏前由乙方提前24小时通知甲方到现场查验。业主方或甲方有权对隐藏工程进行复检，并提前24小时通知监理方和甲方共同现场查验。8.3若有分部分项工程，每次完成时，由乙方指定的派驻现场代表报请甲方现场检验，经检验合格后进入下道工序施工。8.4乙方应依据甲方所给的施工图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应协作甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求刚好进行返工、修改、乙方自行担当费用，工期不予顺延。8.5非乙方施工项目对工程最终质量评定造成影响，乙方不负责任。8.6乙方施工的工程移交甲方前，乙方负责已完工程爱护工作，工程内容及质量符合要求的，通过政府部门验收，办理移交手续。如因为乙方缘由造成质量不合格或者未能通过政府部门验收，所产生的责任和相关全部费用由乙方担当。第九条平安文明施工及惩罚方法9.1乙方必需遵守国家及本工程所在地方政府建设施工管理部门、政府管理部门颁布的一切有关施工平安、劳动爱护、文明施工、卫生管理等法律、法规规章和甲方对本工程平安施工要求，严格依据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。9.2乙方在施工现场设专职的平安员（姓名），在现场配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，保障施工现场人员人身及设备财产等平安。特别工种必需经过专业培训，持证上岗，施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗操作。9.3乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，在施工期间甲方对非甲方人员的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等不担当任何责任，乙方对前述事故负责并担当相应的赔偿责任。9.4平安生产目标：不发生人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生负主要责任的交通责任事故。9.5乙方在施工过程中不文明施工，导致业主投诉、通报的，由乙方担当全部相应罚款，造成恶劣影响、损坏甲方公司形象的，并视情节轻重处以乙方5000-5000元/次罚款，取消今后其他项目的施工资格。9.6乙方在施工过程中违反操作规程，导致平安事故的，全部责任及损失由乙方自行担当，取消今后其他项目的施工资格。9.7在发生上述9.3-9.6状况之前，乙方指定的派驻现场代表未能发觉隐患或未能刚好提示乙方及其工作人员导致上述9.3-9.6状况发生给甲方造成经济损失的，由乙方及其负责人负连带赔偿责任，并按本协议约定对相关责任人员惩罚。9.9乙方在施工过程中对乙方人员管理不到位，导致与乙方人员或由乙方人员引起的争吵斗殴或者其由乙方自行担当相应经济损失，并视情节严峻处以乙方500至1000元/次罚款。乙方人员必需按甲方要求佩戴平安帽、穿好工作服、不得随地大小便、丢失平安帽罚款50元/个，发觉有不文明行为（比如随地大小便）罚款100元/次。第十条甲乙双方权利、义务、责任10.1甲方权利、义务、责任1）负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作，刚好传达建设方或业主下达的变更、签证等施工有关资料。2）负责组织图纸会审，刚好供应施工所需图纸，负责施工、平安技术交底，帮助解决施工中出现的技术难题。3）负责检查验收乙方分包工程的施工及其进度，发觉问题刚好指正并责令乙方刚好整改，直至达到合格标准，整改费用乙方担当。4）负责遵照与业主间的约定供应本工程所需的材料和设备。5）负责依据业主、监理及本工程所在地政府管理部门的要求，结合本工程的实际状况，制定各项管理方法并送达乙方，监督乙方落实执行。6）甲方指定（姓名）作为派驻现场代表履行本协议，联系电话：，职责：按本协议约定，刚好供应应乙方所需指令、图纸，监督乙方施工质量、现场管理、甲方供应材料的签单发放，对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款并行使本协议履行本协议约定的其它义务。如甲方对指定的联系人进行变更的，以甲方书面通知为准。7）甲方有权依据业主对工期的要求及乙方履行本协议状况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失向甲方要求赔偿。10.2乙方权利、义务、责任1）乙方指定（姓名）作为派驻现场代表履行本协议，联系电话：，职责：A）遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境爱护、职业健康平安管理措施；B）严格执行甲方的施工图、施工支配和现场支配以及甲方在平安、技术、质量交底的要求，完成所承包的全部工作内容，向甲方供应各工序的原始施工记录凭证。2）依据甲方通知的时间，依照施工支配须要，自行组织满意施工须要性能的施工机具设备和周转材料准时进场，按甲方的进度要求，编制合适的施工进度和支配以及具体施工技术措施，报甲方批打算案，按时保质保量完成施工。未经甲方的同意，机具设备和周转材料不得擅自调离现场。否则视作乙方违约，按违约条款处理。3）若有隐藏工程，隐藏前乙方应提前1个工作日通知甲方、业主方、监理方共同验收，经共同验收合格后方可隐藏，未通知而自行隐藏的无效，由乙方自行担当返工的损失和责任。4）依据国家现行法律法规和当地政府规定落实乙方人员劳动合同的签订事宜，乙方人员的工作时间应与施工进度和支配同步；遵照国家规定和劳动合同约定按时支付乙方人员工资，并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案；依据国家或工程所在地政府的规定为乙方人员办理社保，缴纳社保费。依据国家现行法律法规和施工支配自行支配乙方人员加班人次、加班时间、节假日休息，担当相应的费用支出。5）严格执行甲方的现场管理制度及现场平安应急预案等各项管理要求，确保做到工完料尽场地清，符合甲方和业主方对平安文明施工及验收规范要求；向甲方供应乙方施工人员花名册和所需的相关一切证件，负责乙方人员的平安事故医疗费、交通费、住宿费等相关全部费用。若甲方完成施工现场清理，则因此而发生的费用由乙方担当，甲方从应付乙方的款项中干脆扣除。6）负责接收、保管甲方供应材料和设备在工地现场的仓储保管，帮助协作甲方发放并办理领料、签收等手续。乙方供应的辅材，必需供应相应的出厂合格证、检验合格证。否则，甲方有权要求乙方更换或甲方自行更换，费用由乙方担当。7）乙方自行解决承包内容中规定的由乙方完成的临时设施的施工、管理和修理，以及完工后拆除工作。临时房屋、工棚、场地的修建听从业主方和甲方的统一支配。乙方自行解决施工人员居住和生活设施，按规定为乙方人员供应必要的劳动爱护用品，并担当相应费用。8）负责本协议已完工程移交给甲方前的看管和爱护。依据本工程的施工须要供应夜间或非夜间施工照明、看管、维护和警卫。9）因乙方缘由致使业主给甲方的罚款最终由乙方担当，罚款在甲方应付给乙方的款项中等额扣除。10）乙方不得以任何理由中途退场，不得以任何理由自行停工、罢工，不得随意解除本协议，不得将所承包的工程再分包。否则甲方有权扣除相应款项并追究乙方的违约责任，乙方应向甲方人支付本协议施工费总价款30%的违约金。第十一条违约责任11.1因乙方的缘由导致工程质量达不到约定标准的，乙方应向甲方人支付本协议施工费总价款5%的违约金。11.2因乙方缘由以致甲方承包的工程工期逾期的，乙方应向甲方支付逾期违约金总额不超过本协议施工费总额的5%。11.3乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工，非上述缘由连续停工7个工作日以上的，甲方有权解除本协议，乙方应向甲方支付本协议总价款的5%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予以赔偿。乙方不得随意离开施工现场，更不得以任何理由单方终止本协议，若乙方须要终止本协议，须要提前一个月以书面的形式通知甲方，否则乙方要担当因其单方终止本协议赐予甲方造成的全部损失。11.4若乙方不听从管理或有奢侈材料状况发生的，甲方一经发觉，甲方有权赐予乙方每次1000至5000元不等的罚款。11.5若乙方未经甲方同意，擅自更换工程主要负责人、项目管理人，或乙方项目管理人不协作甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起7日内更换。否则甲方有权要求停工或解除本协议，由此造成的工期延误及甲方的其他损失由乙方担当。11.6乙方擅自把本协议工程分包或转包给其它任何单位或者个人，甲方有权解除本协议，乙方应按本协议总价款的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。11.7乙方与甲方人员串通、虚构事实或适用其他方式虚报工程量和签证单据的，乙方应返还因虚报所获得的价款，并按虚报的数额向甲方支付违约金。11.8乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从应付给乙方的款项中干脆扣除，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权接着向乙方追索，由乙方接着担当赔偿责任。11.9因乙方缘由以致甲方需向建设方或业主方担当的违约责任和经济损失，由乙方负担。第十二条本协议的解除12.1甲乙双方协商一样，可以解除本协议。12.2因不行反抗力致使本协议无法履行，可以解除本协议。12.3乙方将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人，甲方有权解除本协议。12.4本协议其他条款约定解除本协议的。12.5一方要求解除本协议应以书面形式告知对方。本协议解除后有过错的一方应当赔偿因解除本协议给对方造成的全部经济损失。第十三条争议的解决13.1在本协议履行期间如发生争议，由双方本着公允、合理的原则协商解决，协商不成时，双方自愿约定：任何一方可向本协议工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他14.1无论何种缘由造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行担当。14.2假如乙方有违约事务发生，在此前提下甲方有权指令乙方按要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工，在短暂停工期间，乙方应妥当爱护本工程或其部分工程的施工，并保障已完工的部分不受损，因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。14.3本协议未尽事宜双方可另订书面补充协议。14.4本协议一式5份，其中甲方3份，乙方2份，具有同等效力。本协议自双方盖章之时生效，工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止，保修条款待保修期满后自动终止。【以下无正文】甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：年月日年月日附件2：平安协议甲方：乙方：甲方依据施工须要，现泰士星消防喷淋安装工程劳务分包给乙方，现甲乙双方就平安管理事宜达成如下协议：甲方责任甲方负责向乙方供应施工作业现场。甲方平安员有权检查乙方自制设备或施工设备（切割机、电焊机、乙炔瓶等）是否符合标准，对于不符合标准的，平安员有权制止施工。甲方对工程有监督检查职责，发觉平安问题刚好指出，有权对乙方所属人员进行平安教化管理，对违法规定的行为进行查处。甲方负责办理本工程的意外损害保险，费用由甲乙双方共同担当。乙方责任听从甲方工作指令，非甲方支配的工作任务一律不得接受。乙方工作人员的工作年龄必需在法定的工作年龄范围内，及在18周岁以上及法定退休年龄以下，达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁运用。若运用此类人员，由此发生的一切后果由乙方担当。乙方必需对所属人员进行职业健康、平安、环保、政府等方面的教化，必需听从甲方的管理，在施工期间，必需严格遵守规章制度，自觉依据平安纪律、制度法律、法规施工。不得有作奸犯科行为，否则甲方有权对其进行惩罚，并有权终止协议。乙方在施工、制作过程中应严格遵守平安操作规程和平安管理规定，特种作业人员（焊工、电工等）必需持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必需报甲方一份备案。施工前，乙方应组织所属人员召开平安生产教化会议并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关平安防火等规章制度及要求，乙方必需检查、督促施工人员严格遵守、仔细执行。乙方在施工期间必需严格执行和遵守甲方的平安的生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必需限期整改。在生产操作过程中的个人平安防护用品由乙方自理，乙方向甲方借用的平安帽、平安带，工程结束后刚好归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好平安防护用品。由甲方供应的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交运用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，严禁在未阅历收或验收不合格的状况投入运用，否则由此发生的后果概由擅自运用方负责。乙方子施工期间运用的各种工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必需相互借用或租赁，应由双方有关人员签借用租赁手续。借出方应保证借出的的设备和工具符合平安要求，但借入方的设备和工具符合平安要求，但借入方必需进行检验，借入适用方一经接收，设备和工具的保管、修理以及在运用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来担当责任负责赔偿。甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安警告牌，不得擅自拆除、更改，如的确须要拆除更改的，必需经工地施工负责人和平安管理人员同意，并采纳必要、牢靠的平安措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位担当。乙方必需严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，政府器材不准挪用他用。乙方在施工过程中，要爱护好施工现场四周财产平安及相关帮助人员的人身平安。在施工期间，出现平安事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。本协议双方代表签字后即生效，协议一式两份，加一双方各执一份。甲方：乙方：年月日年月日通用要求劳务分包负责人应对其所属人员进行平安法规的教化，做到人人知法、遵守法律和和依法办事，以消退违章现象和杜绝违章操作。进入施工现场必需戴好平安帽；两米以上高空作业时，必需带平安带；起重机吊装时，把杆和吊装构件下面和下风方向不准站人；高空不准随意向下抛物体；吊装区域要设置警戒线；不懂机械和电气设备的人，不能擅自开动机器劳务分包人员必需具有与工作性质相符的、符合国家规定的个人防护用品，并确保其所属人员已接受正确佩戴的培训。施工现场严禁吸烟，不得随地吐痰或乱扔物品污染环境。要留意仪表整齐，严禁穿拖鞋、袒胸露背、蓬头垢面，严禁在施工现场做与其承包工作无关的全部行为。施工人员的机动车辆不得进入施工现场，应听从建设方统一管理，严禁乱停乱放。进行高空、明火、易燃易爆等危急作业，除做好平安防护措施外，并指派专人看护。从事特种作业的人员必需持有相应的有效特种作业操作证，严禁无证上岗。禁止施工前和过程中饮酒。施工中产生的废弃物、必需依据指定方式处理，严禁向下水道内排放费油、残液等有害物质。脚手架搭设，检查合格后方可上人操作，在脚手架上操作的人数不能集中，堆放的材料应放稳，脚手架严禁有探头板。劳务分包负责人不得运用未满18周岁的童工。二、动火作业作业现场必需配备灭火器。电焊机的电源线必需符合电气平安要求。电气焊工必需持有平安生产监管部门颁发的有效特种作业操