2023年-最新工程合同-2731

第页2023工程合同工程合同集合5篇

在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，合同是企业开展中一个特别重要的因素。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我为大家收集的工程合同5篇，欢送大家共享。

工程合同篇1

甲方〔发包方〕：湖南尚美尔投资

乙方〔承包方〕：湖南亨通电力

受甲方托付，乙方担当湖南尚美尔投资10KV配套工程的施工，依据?中华人民共和国合同法?和长沙电业局有关规定，结合本工程的详细状况，经甲乙双方协商一样，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：湖南尚美尔投资10KV配套工程。

2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

二、工程的承包及付款方式

1、经双方商定，该工程实行大包干的方式。包办本次工程验收、送电，全部设备、电缆选购 、安装、调试工作的全部手续。全部由乙方负责且甲方不再担当任何费用。

2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整〔￥1380000元〕〔不含税〕，该造价依据甲乙双方现场查勘所定工程工程确定，如有增补工程，由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

三、工期

1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，起先计算工期。工程竣工时间为*年11月30日〔天气状况除外〕安装调试完毕，验收并具备受电条件。

2、法定长假以及因季节性负荷惊慌及其它缘由造成不能停电时，以及其他不行预见因素的影响等缘由，那么工期相应顺延。

四、工程质量及平安

1、严格按设计图纸与说明施工，并依据现行国家?工程施工及验收标准?规定要求验收。

2、甲、乙双方应根据国家劳动平安法规及行业平安规程、标准和湖南省电力公司及长沙电业局的有关平安规定，对工程工程进行有效的平安管理，明确平安责任，做好平安措施。

五、双方责任

甲方责任：

1、按本协议的要求支付此项工程款。

2、供给施工用电、用水的便利及足够的施工场地，为乙方施工创立良好的施工环境。

3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

乙方责任；

1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

2、工程质量按国家及地方现行标准进行施工验收。

3、施工期间，乙方应平安施工，防止平安事故的发生，如因乙方责任发生的平安事故，其责任费用由乙方担当。

4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方缘由造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失赐予赔偿。

六、其他约定

1、如因乙方缘由使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不行抗力缘由导致工期顺延，那么乙方不担当延期责任。

2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应担当违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计标准要求，那么乙方担当相应责任。

3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷担当全部责任。

4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、相互谅解、友好协商的原那么解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后，除出现以下状况的，双方都应接着履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。

7、本合同附件具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方：湖南尚美尔投资乙方：湖南亨通电力

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

开户银行：开户银行：建行长沙芙蓉路支行

账号：账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同

工程合同篇2

依据?中华人民共和国合同法?的规定，合同双方就工程结算〔预算〕的审核〔编制〕，经协商一样，签订本协议书。

托付工程：

托付单位：〔以下简称甲方〕

受托单位：〔以下简称乙方〕

受托业务范围、内容：全部工程内的结算审核

第一条受托人依托付人的托付，对工程的结算〔预算〕进行审核〔编制〕。

其次条受托人处理托付事务的权限与详细要求：公允、公正。

第三条托付期限自20xx年7月17日至20xx年月日止。

第四条托付人的责任和义务：

1、供给预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所供给资料的真实性、合法性和完整性负责；

2、供给必要的工作条件，须要外出调查、取证的，费用由托付方负责；

3、因托付方缘由影响审计审核〔预算〕工作时间的，受托方不担当责任；

4、按合同约定，刚好向受托方结清效劳费。

第五条受托人的责任和义务：

1、受托人有将托付工程实施状况向托付方通报和报告的义务；

2、依照法律、法规，对托付工程实施必要的工作程序和工作方法；

3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准那么，保护托付方的商业机密和经济信息；

4、非托付方供给的与工程有关的资料，必需由托付方对其真实性、合法性进行认证；

6、根据约定时间完成业务，出具相关报告书。

第六条效劳费用及支付方式：

1、双方约定，按托付工程审核后的工程造价的‰计收根本审核费，按该工程工程预、结算审核核减〔核增〕总额的%计收效益审核费〔编制标底、预算时，按该工程工程总造价的无‰计收标底、预算编制费〕；

2、双方签定本业务协议书时，托付方须预交无元审核费〔标底、预算编制费〕，在受托方交付审核表及资料时托付方付给受托方审核费的80%〔含预交审核费〕，其余局部待出具报告书时一次结清；编制标底、预算时，在受托方交付标底、预算书时托付方一次付清受托方标底、预算编制费。

3、支付方式：双方约定的效劳费用结算支付方式为转帐支付。

第七条违约责任：

1、违反本合同约定，违约方应当按?中华人民共和国合同法?有关规定，担当违约责任；

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按以下第2种方式解决：

〔一〕提交仲裁委员会仲裁；

〔二〕依法向人民法院起诉。

第九条其它约定事项：

1、因不行抗力或出现不行预见的事项，致使托付工程不能根据约定时间如期完成的，或者须要提前出具报告书的，双方在客观、现实的根底上协商解决；

2、本约定书未尽事宜，依照?中华人民共和国合同法?办理；

3、工作条件和协作事项。

第十条本业务协议书自双方签字盖章后生效，受托方出具报告书，托付方结清效劳费后终止。

本业务协议书一式五份，托付单位执三份、受托单位执二份。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇3

发包人全称：(以下简称：甲方)

承包人全称：(以下简称：乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、建设部与国家工商行政管理局的?建设工程施工合同(示范文本)?及其他有关法律、法规和规章，及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本工程电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：

施工现场条件：以现场实际状况为准;

施工部位：合同约定乙方施工部位为：中全部的电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：室内全部一切强电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常平安巡查。详细如下：

从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。

4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。

三、甲方工作

1、开工前天向乙方供给经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。

2、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4、协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。

四、乙方工作

1、开工前天，向甲方供给经确认的.施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。

2、开工前天供给施工方案和进度安排，以后按月、周供给月、周进度安排。

3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4、严格执行施工标准、平安操作规程。防火平安规定、环境保护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生平安事故，由乙方负责担当全部费用及法律责任，与甲方无关，参与竣工验收，编制工程结算。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、施工垃圾集中到甲方指定地点。

7、已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。

8、乙方必需遵守甲方?装饰施工现场平安管理条例?。

五、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必需听从和执行甲方工程部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源

3、假设遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。

六、质量标准：

1、适应于合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文;

②?建筑工程质量检验评定标准?GBJ301—88;

③?建筑电气工程施工质量验收标准?GB50303-20xx;

⑥?电气安装工程施工及验收标准?(GBJ242-82)

⑦?建筑电气安装工程质量检验评定标准?(GBJ303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度;

2、合同约定本工程质量必需到达“合格〞质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。假设工程质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至到达合同约定“合格〞质量标准方可予以结算，结算单价按合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按合同协议书第三条第4款处理。

七、施工管理标准

乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用合同的管理法规和方法：

1、施工现场临时用电平安技术标准(JGJ46-88)。

2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业平安技术标准(JGJ80-91)。

八、合同造价及付款方式

合同工程总价为______________________元整()

乙方进场_____________天，甲方付生活费______________元

乙方施工进度到达总工程量的30%，甲方付____________元

乙方施工进度到达总工程量的50%，甲方付____________元

乙方施工进度到达总工程量的80%，甲方付____________元

余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的修理金后一次性付清。修理金在乙方完工并交付运用后6个月内付清

九、合同一式贰份。

甲方________签字〔盖章〕乙方________签字〔盖章〕

___年___月___日

工程合同篇4

托付方〔甲方〕：

承接方〔乙方〕：

工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行商铺二次装修消防工程。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1、商铺名称：

2、商铺地址：洪湖市天远时代广场____区__________________；

3、商铺实有面积：平方米；

4、工程内容：消防图纸的设计，消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统的安装、调试与检测，消防验收。

5、托付方式：包消防图纸设计，包申报，包人工，包材料，包消防验收合格。

6、工期：随主体装修工程同步。

其次条：工程价款及支付方式

1、工程价款：按实有面积，包干单价元/㎡计算，合同包干总价款为元〔小写〕，人民币〔大写〕。

2、支付方式：消防设计前支付%，待消防工程完工后一次性付清尾款。

第三条：双方责任

1、甲方责任：

〔1〕协作乙方免费供给施工所需水电；

〔2〕按时支付工程款；

〔3〕协作乙方现场施工工作。

2、乙方责任：

〔1〕根据施工图纸及消防施工标准进行施工；

〔2〕乙方应做到平安文明施工，如有违法被罚那么与甲方无关，由乙方自负；

〔3〕严格根据合同约定时间完成；

第五条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额50%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第六条：争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第七条：合同生效

本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方〔公章〕：乙方〔公章〕：

代表：代表：

日期：日期：

工程合同篇5

甲方：

乙方：

甲方因须要购置一批窗帘和墙纸，依据?合同法?及有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，详细条款如下：

1、工程慨况及内容：

承包方式：包工包料，不得转包、分包。

承包内容：甲方商务宾馆内全部窗帘安装，墙纸施工。

工期：年月日至年月

2、质量标准：

保修期：本合同所指工程完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装缘由导致的返修，乙方无条件马上赐予修理，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏状况下，甲方需自行购置其损坏配件。

3、造价：

甲方商务宾馆内全部窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。

4、付款方式：

本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方供给收据(如需正规发票，需另加付总工程造确实6%)。在合同完工后倘如甲方不根据合同如期付款，乙方有权收回全部窗帘物件，不予退还定金。

5、违约责任

1)因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

2)由于乙方缘由，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

6、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按以下第_______种方式解决：

1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2)向合同签订地人民法院起诉。

7、其他详细规定

1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同须要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

3)因执行合同时管理处须要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应留意生产平安、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的平安事故，其责任追究将论事处理。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

窗帘工程的合同范本2

甲方(选购 方)：

乙方(供货方)：

甲方因须要购置一批成品窗帘，依据?合同法?及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，详细条款如下：

第一、工程慨况：

1、工程慨况：

甲方因须要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

2、承包方式：

乙方包工包料，不得