2022施工承包合同-236

第页2022施工承包合同好用的施工承包合同汇总十篇

随着法律观念的深化人心，越来越多的场景和场合须要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我整理的施工承包合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工承包合同篇1

甲方：

乙方：

应定州首农集团项目须要，须要修一条临时路途以备施工，临时路段起始端为沙河大桥西北，东临定无路，末端为青贮窖项目边缘路途。确定采纳甲方供应当地的砂石毛料为修路材料修路，托付乙方根据甲方的要求修建临时路段。为了明确工程内容及双方责任，经双方协商达成如下条款：

一、工程内容、范围

1、起始端为沙河大桥西北，东临定无路，末端为青贮窖项目边缘，此段路程共计三段：

第一段：947米*8.5米*0.25米(长*宽*厚);

其次段：1551米*3.5米*0.15米(长*宽*厚);

第三段：700米*7.5米*0.25米(长*宽*厚)

2、乙方负责供应机械，及人工，技术人员。

3、工程及费用。

依据以上工程数量和双方协商，本合同乙方以元，大写拾万圆整承包(含税)。

二、施工工艺

严格遵守国家施工规范和技术标准，达到甲方的要求。

三、双方责任

1、甲方责任：

负责工地现场工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥监督与管理。

2、乙方责任：

(1)敬重和听从业主，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

(2)强化本施工队的平安生产教化，严格按操作规范施工，不乱搭乱接电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则乙方担当此产生的全部责任。

(3)工人进入施工现场必需做到文明、平安施工、工程完毕清场。

(4)必需保证足够的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期教工，工程质量等问题均由乙方担当。

(5)乙方应保障甲方不担当任何人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之公诉、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

四、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行验收规范。必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

五、付款方法

待工程全部完工并经甲方和监督方共同验收合格后，支付工程款。

六、甲方对本协议书上述各条款具有说明权

七、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收后，即告终止。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

施工承包合同篇2

甲方：xxxxxx

乙方：xxxxxx

甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

一、费用及付款方式：

甲方托付乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。

二、施工责任：

乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期：

自本合同签订之日起5日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为xx年。

四、人员管理：

乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

五、施工垃圾：

施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任：

甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表：甲方代表：

联系电话：联系电话：

住址：

签字日期：xxxx年xx月xx日

施工承包合同篇3

甲方：________________________(以下简称甲方)

身份证号：______________________

乙方：________________________

身份证号：____________________(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：

一、工作内容

房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满意规范和甲方要求。

二、工程价款与支付方式

1.工程价款：______________________。

2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，其次层完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。

三、材料与施工组织

1.砖：______________________。

2.砂：由乙方自行在砂厂选购 运至施工地点。

3.水泥：由甲方统一选购 ，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满意甲方的工程进度要求。

5.组织协调：乙方主动组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的协作。

四、甲乙双方义务与权利

1.甲方负责现场指导、协调。

2.甲方监督乙方工程质量、平安、进度，乙方服务甲方的管理。

3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，假如因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止接着施工，并责令其返工，直到符合要求为止。

4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的修理保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。

5.工程平安：乙方自行负责施工人员的平安，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。

6.工程进度：乙方依据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。

7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和冲突主动与甲方联系，通过正值方式解决。

8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方担当。

五、其它

1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方：乙方：

日期：日期：

施工承包合同篇4

发包人（全称）：江西省康盛投资有限公司

承包人（全称）：胡庆仁

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一样，对富阳春天商住小区15#、20#、22#楼（工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：

土建（基础、主体结构、屋面防水）装修、水电安装。

二、质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；

3、装修工程为壹年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5、住宅小区内的'给排水设施、道路等配套工程为壹年。

6、其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可托付其他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

1、本工程约定的工程质量保修金为施工决算价款的3%，保修金额为（大写）

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工验收后满壹年，保修金额一个月内一次性支付给承包人，其余仍在保修期内的保修工程由承包人接着免费保修。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

工程承包合同钢筋承包合同厨房承包合同

施工承包合同篇5

乙方：

XX县马路工程建设项目已由XX县人民政府批准修建，XX县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方)为马路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程详细状况，签订本合同，双方应共同遵守执行。

第一条工程概况

1、工程名称：马路工程

工程内容：马路工程，全长公里，路基宽米，

路面宽米。

工程地点：

承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。

2、施工工期：个月。

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

3、工程质量：按交通部现行颁布的《马路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

4、合同价款：人民币万元，（￥：万元）

资金拔付：

5、承包方式：包工包料。

6、按每公里万元结算，实做实收，不含税。

其次条工程图纸

马路施工图纸，由甲方负责供应，供应日期为本合同签订日期，施工图纸供应壹套。

第三条甲方驻工地代表

甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。

第四条乙方驻土地代表

马路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。

第五条甲方工作

1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方供应施工场地。

2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的须要。

3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争吵、冲突，防止不良事故的发生。

甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应担当由此造成的经济损失，乙方工期顺延。

第六条乙方工作

1、编制施工组织设计（或具体的施工方案），报经甲方批准后运用。

2、向甲方供应季、月工程进度安排及相应进度统计报告和工程事故报告。

3、按工程须要供应和维护夜间施工运用的照明、看管、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方担当责任及所发生的费用。

乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行担当。

第七条短暂停工

一旦驻工工程师发出指令，乙方应根据驻工工程师要求的时间和方式短暂停止本工程或部分工程的施工，在短暂停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。

第八条工期和延误

1、本合同工期为_____个月，乙方应依据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最终一天算起。

2、由于下述缘由之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。

a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。

b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特别状况。

上述状况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

3、除2款规定给以延期外，其余缘由工期不予延期。

4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方担当责任，乙方接着担当完成本工程的义务和责任。

第九条检查和返工

乙方应仔细根据标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此供应工作便利。根据检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方担当由自身缘由导致返工、修改的费用。

第十条工程质量

1、质量等级：达合格以上工程

2、评定标准：根据交通部现行颁布的《马路工程质量检验评定标准》，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村马路的规定。

3、由于乙方缘由达不到“合格工程”这个条件，由乙方担当责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方担当违约责任。

第十一条．隐藏工程、中间验收

具有复盖、掩盖的隐藏部位工程，乙方在自检合格后刚好通知甲方代表、监理参与隐藏工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐藏和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应打算好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐藏和接着下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。

第十二条合同价款及调整

合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的改变而调整。但发生下列状况之一时可作调整。

1、驻工代表报业主批精确认的工程量增减。

2、驻工代表报业主批精确认的设计变更或工程洽商。

3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批精确定的工程量增减。

第一十三条工程款支付

1、依据工程进度分期支付。（可详细明确）

2、最终支付时间要详细明确。

第十四条工程质量保证金

1、质保金金额为合同总价的5％，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。

第一十五条材料供应与材料试验

1、材料供应：

本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责选购 、提货、验收、运输、保管和运用，但全部用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对全部验收材料质量负全部责任。

2、材料试验检测

（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方担当。

（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必需进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可运用。

第十六条竣工验收

1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。

2、验收的法律依据：交通部《马路工程质量检验评定标准》及《马路工程竣工验收方法》。

3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方供应下列竣工资料：

（1）、工程竣工图表。

（2）、工程质量限制文件。

a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

b、试验检测报告：主要原材料、混凝土协作比。

c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。

（3）、施工原始记录。

（4）、施工总结。

4、当工程初验不合格，乙方依据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应担当违约责任。

第十七条违约责任：

1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应担当违约责任，向乙方支付合同价款1％的违约金。

2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方担当违约责任，违约金为合同价款的2％。

第十八条平安施工

乙方根据生产有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

发生重大平安事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救供应必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方担当。

第十九条其他事项

1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。

2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自担当。

3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。

其次十条合同生效、终止和份数

1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。

2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。

3、合同正本两份．，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

授权代理人：授权代理人：

监证单位(盖章)

订立合同时间：年月日

施工承包合同篇6

发包人：郴建集团三公司

承包人：彭礼德

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程平安管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理方法》和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。

一、工程概况：

1.1工程名称：康定园附属工程

1.2工程地点：青年大道康定园A区院内

1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。

二、承包方式：包工包料

三、工程工期：20xx年元月3日—20xx年5月30日

四、工程质量和检查验收：

4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

4.2施工期间承包人严格根据施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

四、工程价款的结算和支付方式：

4.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20xx年暂行方法中间值取费及地方性材料季度调差，税前实惠8%。

4.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前实惠8%。

4.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。

4.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。

五、其他事项：

5.1发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。

5.2承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。

5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。

5.4保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。

六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。

发包人：承包人：

代表：代表：

合同签订日期：

施工承包合同篇7

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

二、工程地点：麻城宋埠

三、承包方式：包工、包机械、包平安

其次条工程期限

一、合同工期总日历天数10天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。

第五条平安施工

乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：乙方：

代表：代表：

年_____月_____日年_____月_____日

施工承包合同篇8

发包方

承包方：

工程名称：

工程地点：

建筑面积：平方米；层数层

结构类型：

承包范围：

承包方式：

质量等级（优良或合格）：合格

工程承包造价（金额大写）：

甲方：北京龙安华诚钢结构工程有限公司

乙方：河南省宏瑞防腐有限公司

甲方托付乙方担当该工程钢结构防火涂料的施工，遵循《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合该工程的详细状况，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，望双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址：

3、施工范围：钢结构环氧云铁中间漆、防火涂料、面漆。

4、二、质量要求：

本工程采纳包工包料方式，所用涂料及施工设备、脚手架等由乙方负责；施工所用的防火涂料隐藏部分采纳室外超薄型钢结构防火涂料，外露部分采纳室外薄型钢结构防火涂料，所用材料必需有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的检验报告和《消防产品型式认可》证书，复印件加盖生产单位公章。

三、工程期限

乙方接到甲方通知后组织进入现场，工期按甲方要求进行施工，竣工时间为20xx年1月5日。如有特别状况甲乙双方协商工期顺延。

四、工程造价

经甲乙双方商定工程施工按实际发生量结算。

单价：防火涂料：2.5小时：36元／㎡，1.5小时：30元／㎡。

环氧云铁中间漆：20元／㎡。面漆：30元／㎡。

注：单价包括：材料费、人工费、税金、措施费、水电费、试验费。

五、付款方式

1、依据业主与我公司签订的合同没有预付款，

2、按报量支付进度款，每月25日报量，次月5日～10日付款，

3、每月按报批量的50％付款，资料齐全整体验收合格后1～15天付全款的95％。

4、剩余5％的款项作为质保金，保修期满后15日内付清。

六、质量要求

1、施工过程中，专人检查工艺质量，要求涂层喷涂匀称，无漏涂。

2、涂层及耐火时间达到甲方要求。

七、竣工验收

1、工程完工后，乙方负责工程的检测验收，保修期执行国家规定。

2、检测验收时发觉质量不合格的，由乙方负责返修，由甲方或其他部门安装等缘由造成的涂层损坏，可以经甲乙双方协商后有偿让乙方负责修补。

八、双方责任

1、甲方责任

1）为乙方供应施工所用的水、电资源及生活住房。

2）遇到交叉作业状况，为乙方协商解决。

3）按合同约定按时支付工程款。

2、乙方责任

1）听从甲方项目部管理人员的管理，遵守项目部的管理规定，不得违章施工。

2）供料施工并负责防火涂料工程的验收。

3）主动协作甲方的施工，保证施工进度，保证施工质量工期。

4）由乙方自己造成的平安事故，乙方自负，由甲方或其他有关方面造成的平安事故触及乙方的，责任由造成事故方负责。

5）当甲方不按时支付工程款，乙方有权利停工，延误工期及一切后果由甲方负责。

6)在施工过程中，做好环保工作，施工中不会污染到其他未施工部分。

7）如保修期内发生返修事宜乙方应在接到甲方通知后48小时内到场检修，否则甲方有权组织检修，发生的费用从乙方质保金中扣除。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方支付完乙方全部工程款后失效。

2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

3、如有违约，应根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程和承包合同条例》的有关法规执行。

4、本合同如有未尽事宜，经双方协商后另签定补充合同解决。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

电话：

电话：

开户行：

开户行：

帐号：

账号：

201年月日

201年月日

施工承包合同篇9

发包人：(人称)(简称甲方)

承包人：(姓名)身份证号码：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动