2022-2023年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷B卷附答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷B卷附答案

单选题（共85题）1、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法【答案】B2、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】C3、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】C4、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D5、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】C6、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A7、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】C8、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。A.491B.591C.410D.1010【答案】A9、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）。A.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税【答案】D10、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元。A.50B.65C.100D.150【答案】C11、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】C12、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B13、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元．加工费2万元，辅助材料费4000元，制造厂在制造过程中进行材料采购而发生的进项增值税3．5万元，专用工具费率1．5％，废品损失费率10％，外购配套件费5万元，包装费率1％，利润率为7％，增值税税率17％，非标准设备设计费2万元，运杂费率5％，该设备购置费为（）。A.34.08万元B.35.78万元C.39.54万元D.41.51万元【答案】D14、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施【答案】C15、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】D16、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，下列费用中，属于通用措施项目费的是()。A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费【答案】A17、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】A18、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】D19、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B20、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】A21、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%，合同中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D22、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）。A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化【答案】D23、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额【答案】A24、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】B25、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。A.192.00B.240.00C.71.45D.426.45【答案】C26、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D27、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C28、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复【答案】D29、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】D30、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】C31、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C32、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】A33、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】A34、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B35、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】D36、按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（）天。A.15B.20C.30D.45【答案】B37、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】C38、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加（）。A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿【答案】B39、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】A40、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】B41、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】B42、（2010年真题）根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B43、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】A44、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】A45、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）。A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】C46、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】B47、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A48、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B49、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C50、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】D51、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】C52、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】D53、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程‘B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】B54、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】D55、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】B56、某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为()万元。A.50B.80C.100D.160【答案】B57、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】B58、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤【答案】B59、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B60、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】B61、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】A62、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C63、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D64、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】A65、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/mA.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】D66、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】D67、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】C68、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书【答案】D69、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。A.工程项目分类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式【答案】D70、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期【答案】D71、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】B72、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】C73、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】B74、基本预备费的计取基础是（）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】C75、小区规划设计的核心问题是（）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】B76、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】A77、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】B78、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A79、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。A.现场踏勘B.确定需要设定的暂估价C.拟定常规施工组织设计D.拟定施工总方案【答案】B80、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】D81、关于增值税，下列说法错误的是（）。A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】A82、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D83、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D84、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】C85、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。A.257.04B.214.20C.294.84D.338.64【答案】A多选题（共30题）1、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.正常施工时机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD2、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB3、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的4～6倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的6～10倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】BD4、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD5、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】BCD6、根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。A.发包人提供材料、工程设备不合格B.发包人负责的材料延迟提供C.迟延提供施工场地D.施工中发现文物E.施工中遇到不利物质条件【答案】D7、总平面设计中，影响工程造价的主要因素是（）A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】ABD8、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC9、（2020年真题）下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（）。A.建设场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费【答案】BCD10、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有()。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】ACD11、（2019年真题）以下属于流动资产的是（）A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.社会保险费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】ABD13、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费E.设备检验试验费【答案】BC14、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB15、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】BC16、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD17、（2019年考题）下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项计算的有（）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】BC18、国际工程通用的合同标准文件对工程价款的支付做出了不同的规定，下列选项中说法正确的有（）。A.AIA合同规定进度款的支付时间为约定付款日后7天内B.FIDIC“新红皮书”规定进度款的支付方式为按月支付C.NEC合同无进度款最小支付限额的规定D.AIA合同规定结算款的支付时间为业主收到付款证书后56天内E.FIDIC“新红皮书”规定，业主收到最终付款证书后再超过42天不支付，承包商有权追究业主违约责任【答案】AB19、分部分项工程项目清单的组成部分是（）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】ABD20、下列施