某综合楼电房高低压电气及外线电缆工程设计合同

建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：电力(送电、变电)乙级发包人(甲方)：设计人(乙方)：签订日期：2010年5月8日**某电力工程设计有限公司制发包人委托设计人承担部队综合楼电房高、低压电气及外线电缆工程设计，工程地点为**市**区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据。1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：番10懂k跳V泻及以下变电所卸设计规范复（聚GB500科53-9照4钥）；联3~110物kV瑞高压配电装置好设计规范照（馅GB500殖60-9您2亲）；咽架空配电线路变设计技术规叙程取誉（猛SDJ20示6-8齿7感）；剪电力工程电缆杀设计规傻范礼钻（蝇GB502膀17-9另4伴）；厌低压配电设计译规往范聋码（猴GB500显54-9饰5四）；讲供配电系统设可计规喜范爬励（皇GB500其52-9圾5亦）；锯通用用电设备租配电设计规膀范甩臂（株GB500础55-9吐3弦）；赞民用建筑照明琴设计标栏准距谦（捷GBJ13奴3-9党0酱）；肝并联电容器装披置设计规阳范贼些（图GB502山27-9仁5际）；洲《工程勘察设年计收费标准费》缎200绿2则年修订本；炊第三待条回无厚合同文件的优歌先次序贷构成本合同的马文件可视为是盛能互相说明的骨，如果合同文堡件存在歧义或减不一致，则根煎据如下优先次欣序来判断：3.1合同书星3.仆2躬中标函（文件这）羊3.牙3鸦发包人要求及炕委托书3.4投标书馋本合同项目的宰名称、规模、胀阶段、投资及霞设计内容（根晴据行业特点填巴写）项目名称：壶部队挣综合楼电房高雨、少低压电气编及外线电缆董工程规模：捐工程总投资：伸￥纳58授938598舍.24堪元吐阶段：施工设稳计设计内容：倘（光1表）电房高压电优气臂工程础设计部分：代安冬装全绝缘庸柜涉3得面趋，变KY支N使型高压渣柜尖5早面胡，篮SCB10-屯1000kV左A绩变压导器宴2芒台，负控困器滋1湖套，安装电缆违桥架旦1膜0狭米叠，敷催设穿3x12曾0抄电缆毫4漏8滔米毫，括3x7告0当电缆椅5辞8丝米院。断（工程编号纠：向0劳7沫-廊N须-接N同Z侦-25-衔0烂341臂-曾1庆1嫌-碑0既1言）悟（淡2痒）电星房姐10k弄V淹出线电缆工程蚀设计部分：敷献设创3x30灌0厉电缆逗211罚6锻米辅，安侍装竿30蕉0托型电缆槽屠6睛米做。（工程编号璃：静07-N-N另Z-25-张0341-1数1-02就）讨（行3放）电岭房乒10k搂V瓶对侧电源工程病设计部分：安乔装润1赚个求10k丑V网对侧电源。（申工程编号纪：故07-N-N债Z-25-错0341-1鬼1-03列）熊（授4梁）喘电闸房引低压膀电气酱工程梯设计部分：旅一所绝2宝x盗1眉000KV荷A林配电房低压电民气安装工程肠，经敷设电缆外200路米悬，电线奖630轧米愉，安装低压配剃电范柜谢7段面，低压配电酷箱罪7世台，倍安装俱2000A扯/4颠P冲低压封闭母线绍槽悦1用宗网。（工程编号纽：隐07-N-N嘴Z-25-拔0341-1叹2-01单）夺（泼5悄）电庙房馒10k澡V莫出线电缆土建快工程设计部分航：收慕取扰120淋0俭型电缆沟泳30尾0把米币的阵1/1惩2夸费用，收取应4C究过路顶管群6思8丸米郊的照1/1枯2旅费用，污3A拐顶管行5楼5董米秀，组2袜B镰直埋人行馆道石HDP鹊E绿电缆管渣2抬0见米过，迎2慕B唤直埋车行坊道豆DB-胆R纪电缆管愁3案5备米裙，拥200肥0宴型人行道三通为井（二层毒）六4查座，电缆标志时印串5愚个。（工程编揉号势：塞07-N-N拼Z-25-0床341-13睁-0扎1习）汤发包人向设计气人提交的有关丰资料、文件及毁时间亿资料、文件名版称阔交付时间胸甲方与供电部颈门签订的《供汗用电方案协议慢》。称用电负荷明细杀。男本设计合同生柳效剪后原1散个工作周内长设计人向发包吃人交付的设计恭文件、份数、欠地点及时间肥序号顽资料、文件名鞭称绣份数事地点简交付时间公1嚼施工设计图纸梳及预算书坚8团本设计合同生番效并收到发包押人向设计人提粒交有关资料、俯文件佛后密2率个月内。上述误文件经非**吴汇隽电力工程典设计有限公司构提供。暂2胆设痕备造(潮材即料隐)筐订货清单枝8费用锈7.叼1看双方商定，本浮合同般的臭(季勘网察益)鹰设计费为个￥葵3发06享9传0秋0舒元借（皆人民币：新叁路拾贤万给陆河仟瞎玖寺佰床元絮整协）城。收费横依据和计算方派法按国家告《工程勘察设盘计收费标准哪》宣200弦2绑年修订本幼执行蛾。支付方式序本合同生效后扮3挤个工作日内，府委托人脸向设计人支付鹊设计费的冒80铃%付，即念￥裹245520旋元；工程竣工鬼验收泥后团5免日内付清余款却￥缸6棋13兄8溜0钻元沉。贵8.凝2最乙方提交符合蝶国家规定的完姜税发票。双方责任尾9.便1烫发包人责任严发包人按本合梯同第五条规定址的内容，在规硬定的时间内向雷设计人提交基找础资料及文件啊，并对其完整伞性、正确性及丙时限负责。发舟包习人不得要求设误计人违反国家趴有关标准进行歌设计。亡发包人提交上感述资料及文件棚超过规定期浅限橡1筑5际天弦以内，设计人拜按本合同第六睡条规定的交付财设计文件时间吩顺延；发包人袋交付上述资料虚及文件超过规结定期遭限巩1坏5块天以上时，设锤计人有权重新建确定提交设计很文件的时间。例发包人变更委指托设计项目、财规模、条件或册因提交的资料侄错误，或所提荡交资料作较大识修改，以致造葡成设计人设计变返工时，双方忌除另行协商签亭订补充协议（悠或另订合同）而、重新明确有苗关条款外，发述包人应按设计糖人所耗工作量帐向设计人支付捧返工费。掩在未签订合同好前发包人已同慕意，设计人为喜发包人所做的粪各项设计工作期，发包人应支易付相应设计费乳。换在合同履行期昨间，发包人要摊求终止或解除宝合同，设计人米未开裕始设计工作的椒，不退还发包敞人已付的定金歇；已开始设计园工作的，发包脂人应根据设计清人已进行的实牲际工作量，不凯足一半时，按誓该阶段设计费剩的一半支付；慌超过一半时，忆按该阶段设计摧费的全部支付次。哪发包人必须按缘合同规定支付还定金，收到定胜金作为设计人郑设计开工的标互志。未收到定逃金，设计人有绕权推迟设计工纪作的开工时间丹，且交付文件见的时间顺延。苹发包人应按本便合同规定的金野额和日期向设机计人支付设计羞费，每逾期支航付一天，应承项担应支付金额聚千分之二的逾怪期违约金，且夏设计人提交设哀计文件的时间晌顺延。逾期超获过捏3乞0点天以上时，设逢计人有权暂停篇履行下阶段工遮作，并书面通碗知发包人。发桥包人的上级或残设计审批部门研对设计文件不锐审批或本合同瞎项目停缓建，浙发包人均应支成付应付的设计打费。善发包人要求设师计人比合同规章定时间提前交齐付设计文件时吐，须征得设计解人同意，不得帐严重背离合理蒜设计周期，且狡发包人应支付葛赶工费。诞发包人应为设轧计人派驻现场旅的工作人员提缺供工作、生活犹及交通等方面横的便利条件及斜必要的劳动保少护装备。蹦设计文件中选喝用的国家标准荒图、部标准图旗及地方标准图眉由发包人负责商解决。装承担本项目外小国专家来设计急人办公室工作爱的接待费（包盐括传真、电话帮、复印、办公烦等费用）。页9.毅2兰设计人责任险设计人应按国逝家规定和合同栋约定的技术规圆范、标准进行碍设计，按本合崭同第六条规定拉的内容、时间底及份数向发包撒人交付设计文额件（出崖现振9.1.壁1曾、站9.1.耐2雷、响9.1.搁4持、溉9.1.尊5抱规定有关交付粗设计文件顺延唱的情况除外）轧。并对提交的昌设计文件的质锋量负责。牵设计合理使用傲年限为随膏二十土五夺壳年。处9得.2.3怖负责对外商的捧设计资料进行知审查，负责该捞合同项目的设帐计联络工作。陡设计人对设计插文件出现的遗陆漏或错误负责秩修改或补充。亩由于设计人设惕计错误造成工闷程质量事故损头失，设计人除抚负责采取补救粉措施外，应免响收受损失部分着的设计费，并井根据损失程度存向发包人支付圣赔偿金，赔偿型金数额由双方洪商定为实际损遇失疑的颠1棒%狭，并且不超过犬本工程设计费门总额。贺由于设计人原巨因，延误了设观计文件交付时怪间，每延误一耽天，应减收该色项目应收设计递费的千分之二尼。贱合同生效后，猾设计人要求终国止或解除合同堆，设计人应双纹倍返还发包人君已支付的定金扭。挠设计人交付设跌计文件后，按耻规定参加有关叼上级的设计审束查，并根据审矛查结论负责不抢超出原定范围谎的内容做必要顶调整补充。设剥计人按合稻同体规定时限交付崇设计文件一年贴内项目开始施拾工，负责向发请包人及施工单府位进行设计交位底、处理有关易设计问题和参钻加竣工验收。擦在一年内项目占尚未开始施工章，设计人仍负跌责上述工作，傻可按所需工作爽量向发包人适菊当收取咨询服弹务费，收费额瓶由双方商定。保密认双方均应保护颠对方的知识产农权，未经对方捐同意，任何一侨方均不得对对窑方的资料及文矮件擅自修改、峰复制或向第三嗽人转让或用于帝本合同项目外宁的项目。如发遗生以上情况，冷泄密方承担一搬切由此引起的德后果并承担赔伞偿责任。廉高寨仲裁、起诉换本合同在履行恰过程中发生的腾争议，由双方伙当事人协商解舌决，协商不成底的按下列第弦晌一筑辜种方式解决：滴（一）提交坟**帽仲裁委员仲裁厚；畜（二）依法向筛人民法院起诉脊。垒监戴合同生效及其盾他办12.足1绝发包人要求设悼计人派专人长补期驻施工现场弄进行配合与解货决有关问题时写，双方应另行泰签订技术咨询蝇服务合同。起12.脆2飞设计人为本合掠同项目的服务带至施工安装结社束为止。爬12.漆3毒本工程项目中测，设计人不得甲指定建筑材料贞、设备的生产垄厂或供货商。戴发包人需要设走计人配合建筑席材料、设备的扬加工订货时，柱所需费用由发恨包人承担。虎12.会4将发包人委托设牢计人配合引进抬项目的设计任怪务，从询价、蓄对外谈判、国字内外技术考察仓直至建成投产重的各个阶段，吵应吸收承担有鹊关设计任务的杯设计人员参加牛。出国费用，踪除制装费外，姨其他费用由发拨包人支付。厕12.僵5蓝发包人委托设反计人承担本合汉同内容以外的县工作服务，另乞行签弊订协议并支付洋费用。策12.蓝6娘由于不可抗力初因素致使合同熟无法履行时，抢双方应及时协寨商解决。含12.牲7东本合同双方签径字盖章即生效伤，一式非4性份，发包人或2食份，设计人愿2羊份。赠12.曾8菊双方履行完合舅同规定的义务坊后，本合同即返行终止。轧12.冬9勉双方认可的来扭往传真、电报夸、会议纪要等膜，均为合同的度组成部分，与嚼本合同具有同猪等法律效力。虫12.1蚊0亏未尽事宜，经奖双方协商一致密，签订补充协炮议，补充协议车与本合同具有酸同等效力。（覆以下无正文）展委托人名称：活绣外敏宾慨(江盖恰章部)阔设计人名称：哨**速某么电力工程亭设计有限公司扣披无(跳盖健章应)身法定叫代表人目：根(档签碑字葛)屡顽膊偿唉