7年山东省监理协会监理员考试题库

概论•工程监理法律法规单项选择题1、下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。平等、自愿原则 等价有偿原则诚实信用原则 不损害社会公益原则2、依照合同法理论，狭义的合同是指（C）。劳动合同 物权合同债权合同 身份合同3下列协议中，适用《合同法》的是（）。收养协议 监护协议工程承包协议 婚姻关系协议4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（）。买卖合同 赠与合同勘察设计合同 施工合同5宪法是由（）制定和修改的居于最高的、核4的地位的根本大法。最高国家行政机关 最高国家司法机关国务院 最高国家权力机关6狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。全国人民代表大会及其常务委员会同同县级以上人民代表大会及其常务委员会国务院县级以上人民政府7行政法规，是指（）按照法定程序制定的规范性文件。全国人民代表大会及其常务委员会同县国级以上人民代表大会及其常务委员会国务院县级以上人民政府8有权利制定地方性法规的主体是（）。设区的市的权利机关 设区的市的行政机关法院 检察院9下列（）不是工程建设法的特征。行政隶属性 经济性政策性 时代性10、建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（）关系。权利、义务 权利 义务权利、责任1下列（）不是工程建设法律关系的客体。财物债行为、能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（）。法律关系 法律行为 法律事实 法律效力13、表见代理的法律后果由（同）承担。代理人 被代理人 第三人 视情况而定4下列关于代理的表述，不正确的是（）。代理人应在代理权限范围内行使代理权同国代理人应亲自进行代理活动可以实施双方代理不得滥用代理权5下列（）不是物权当中所有权的权能。占有 使用 收益放弃6下列（）不属于代理的种类。双方代理 指定代理 法定代理 委托代理7垫资条款的效力为（）。无效 效力待定 可变更可撤销 有效18约国定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，（委）。减半支付同国按照约定支付不应支付利息委国超过部分无效19招国标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（同）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。20当国事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（作为结算工程价款的根据。国合同 备案的中标合同双方约定为准 阳合同或阴合同1下列（）不是无效合同的法律后果。恢复原状 返还财产 继续履行 折价补偿22、下列（委）不是无效合同的情形。双方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益同国恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益违反法律、行政法规的强制性规定委国重大误解3下列（）不是建设部 号令规定的参照认定挂的情形。转让、出借企业资质证书的同国以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业义的委项国目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的24、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（人民币以上。万元万元 万元 万元25某.建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告不构成要约的原因是（）。不具有订立合同的意思表示 要约人不特定受要约人不特定 要约内容不明确26、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（）。不具有订立合同的意思表示要约人不特定受要约人不特定要约内容不明确27、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（）。该电子邮件发出的时间该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间要单位知道已经收到该电子邮件的时间乙单位知悉该电子邮件内容的时间下列情形中，构成承诺的是（）。要向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容要向乙发出要约，明确天内不答复则视为承诺，乙未如期答复要按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品29某不承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用（D）。在履行义务一方所在地履行在收受水泥一方所在地履行在签订合同地点履行补充协商决定交货地点30某不工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（）。将钢材送到施工现场将钢材送到发包人的办公所在地将钢材送到发包人的仓库通知发包人自提31甲在乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于200年46月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是250元0／吨，但甲方直至200年48月1日才交货，此时的政府指导价是 元/吨，结算时应按照（）计算。元/吨 元/吨元/吨 元/吨32某在建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，法定的处理方法是（）。在照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付在照订立合同时，工程所在地的市场价格结算将照履行合同时，工程所在地的市场价格结算将照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付下列关于合同无效的表述中，正确的是（）。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同损害国家、集体或者第三人利益以合法形式掩盖非法目的违反地方性法规的强制性规定下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（）。损害社会公共利益的合同以合法形式掩盖非法目的不慎造成误解的合同显失公平的合同35某将钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（）。申请法院或仲裁机构变更该合同申请法院或仲裁机构撤销该合同申请法院确认该合同无效继续认可该合同下列（）不属于合同的生效要件。合同主体适格 意思表示真实内容合法 完全行为能力人37勘将察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。《招标投标法》规定，投标人不得少于（）个。开标由（）主持，邀请所有投标人参加。招标人 投标人 评标委员会 招标代理评标委员会成员总数应当为（）人以上单数。41《将侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权讼，适用（）归责原则。过错原则 过错推定原则 无过错原则公平则下列（）不是侵权免责事由。无过错 不可抗力 第三人过错受损害人无错共同危险行为适用《侵权责任法》规定的（）归责原则。过错原则 过错推定原则 无过错原则公平原则高空抛物适用《侵权责任法》中的（）原则。过错推定原则 无过错原则过错原则公平原则下列（）不是发包人行使法定单方解除权的条件。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的下列（）不是承包人行使法定单方解除权的条件。未按约定支付工程价款的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的不履行合同约定的协助义务的非法转包、违法分包建设工程合同解除后（）结算。应当按照约定 应当参照约定不应 根据法律规定约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人）变更。可以应当 不可 根据法律规定下列（）不是发包人行使法定单方解除权的条件。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的应明明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的据明已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的50下明列（据）不是承包人行使法定单方解除权的条件。未按约定支付工程价款的应提明供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的不履行合同约定的协助义务的据非明法转包、违法分包建设工程合同解除后（）结算。应当按照约定 应当参照约定不应 根据法律规定52约明定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（）变更。可以应当 不可 根据法律规定53施明工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（应）年。54权明利最长保护期限为（据）年。诉讼时效起算时间点为从（）起计算。权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日应明权利受到侵害之日权利人主张权利之日据明权利人行使权利之日工程结算款请求权的诉讼时效从（）之日开始计3结算 提交结算文件应付工程款 发包人认可57当明事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（）据。根据法律规定处理 按照约定处理不予支持 应予支持58一明方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定者（）的情况下，才可以视为意思表示。当事人双方有约定 一方当事人主张对方当事人同意 法律不禁止59建明筑工程的承包人的优先受偿权（应）抵押权和其债权。后于 优于根据法律规定确定 按照双方预定确定建设工程承包人行使优先权的期限为（）,自建设程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。TOC\o"1-5"\h\z个月 个月 个月 年61明2版0施1工3合同示范文本的实施日期是（）A。年 月 日 年月 日年 月 日 年月 日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事的事由。天 天天 天63争明议评审小组作出的书面决定（应）对双方具有约力，双方应遵照执行。自然 经合同当事人签字确认后任何情况下都 必须经法院判决才64下明列关于法的效力高低的表述不正确的是（据。）法律的效力低于宪法，但高于其他的法应明行政法规的效力低于宪法和法律地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规据明行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性规65关.于法的形式，下列表述不正确的是（B。）一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式66下广列属于行政法规的是（D）。《合同法》 《北京市招标投标条例》《建筑法》 《建设工程质量管理条例》67下广列属于民法商法的是（B）。土地管理法 公司法建筑法劳动法工程监理法律法规（多选题）1建设工程合同的性质是（）e单务合同 有名合同 实践合同诺诚合同 要式合同2◎合同法中规定的基本原则有（）d平等原则 自愿原则 公平原则诚实信用原则 不损害社会公益原则3法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（C在内的一切规范性文件。宪法全国人民代表大会及其常委会制定的法律国务院制定的行政法规地方人大制定的地方性法规地方行业主管部门出台的规定4部门规章的效力低于（）。宪法法律地方性法规地方规章司法解释5工程建设法律规范的调整对象为（）。宪程建设管理关系工程建设协作关系工程建设主体内部劳动关系民事法律关系行政法律关系6工程建设法律规范的基本原则有（）d确保工程建设质量与安全地程建设活动应当符合国家工程建设安全标准遵守法律法规不损害社会公共利益及他人合法权益合法权利受法律保护7法人的成立条件有（C。依法成立有必要的财产和经费地自己的名称、组织机构和成果能够独立承担民事责任具备公益属性8债消灭的原因有（）d履行 抵消 提存混同免除9垫资利息的支付方式为（B有约定时支付无约定时不支付任何情况下都应支付任何情况下都不应支付视情况而定0工程实践中，建设单位（）规避阴阳合同。进行合法有效的招标投标与对方当事人协商签补充协议，并备案诉讼重新进行招标投标，并重新签订合同非法转包的情形有（ ）。总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的位的建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他位的分包单位将其承包的建设工程再分包的将其承包的全部工程发包给他人建设工程合同无效的情形有（ ）。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业义的非法转包建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的违法分包下列关于要约撤销的表述中，正确的是（D。要约生效之前可以撤销要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销撤销通知应在要约生效之前到达受要约人撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达撤销要约必须经过受要约人的同意下列情况中，不得撤销的要约包括（ ）。要约人约定了承诺期限要约人明示要约不可撤销受要约人认为要约不可撤销情形并已为履行合同做了准备工作通知在承诺发出之后到达受要约人市甲厂与市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木100棵0，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（B付款地点为市交货地点为市付款地点在市交货地点在市交货地点和付款地点均在市16甲付房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有（）。乙只能以自己的名义行使代位权乙行使代位权的费用应当由甲承担乙行使代位权的范围应当以万元为限乙可以直接向丙行使代位权要必须向法院请求行使代位权17付岁1的4中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是（）e此合同属于有效合同此合同属于无效合同此合同属于效力待定合同王某可催告张某父母确认合同被追认前王某可撤销下列关于合同生效的要件中，正确的是（ D当事人的主体资格要合格当事人的意思表示要真实合同不违反法律、行政法规合同不损害社会公共利益具备法律要求的合同形式《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（ ）原则。公开公平公正诚实信用等价有偿21《付招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围包括（ ）。大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安的项目全部使用国有资金投资或者国家融资的项目使用国际组织贷款、援助资金的项目使用外国政府贷款、援助资金的项目部分用国有资金投资或者国家融资的项目法律责任的构成要件有（ ）。有损害事实存在违法行为损害事实与违法行为之间具有因果关系有过错有过失《侵权责任法》中规定的规则原则有（ ）。过错原则过错推定原则无过错原则平等原则公平原则发包人行使法定单方解除权的条件有（ ）。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的非法转包违法分包《合同法》规定的法定赔偿范围包括（ ）。实际损失预算预期利益预计损失防止损失扩大而支出的合理费用发包人行使法定单方解除权的条件有（ ）。明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的非法转包违法分包《合同法》规定的法定赔偿范围包括（）。实际损失预算预期利益预计损失防止损失扩大而支出的合理费用诉讼时效期限为一年的情形有（ ）。身体受到伤害要求赔偿的延付或拒付租金的出售质量不合格的商品未声明的寄存财物被丢失或损毁的涉外合同承包人因以下（ ）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。承包人未就工程价款与发包人进行结算的工程价款数额尚未确定的发包人未收到竣工结算文件的发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ C约定结算答复期限约定“逾期不答复视为认可结算”发包人在“结算答复期间”没有答复法律规定“逾期不答复视为认可结算”承包人确定工程款数额31发发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（），也可以申请人民法院将该工程（），就所得价款优先受偿变卖 折价抵消 提存 拍卖32除承专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（）。支付担保可以采用银行保函的形式支付担保可以采用担保公司担保的形式支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定合同可以不约定支付担保。采用 版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保33除承专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（）。支付担保可以采用银行保函的形式支付担保可以采用担保公司担保的形式支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定合同可以不约定支付担保。采用 版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ D发包人监理人发包人为履行合同聘请的第三方承包人分包人35某发施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程产生的法律关系，下列说法中正确的是（D该施工企业与医院之间是民事法律关系该施工企业与医院之间法律地位平等审计机关与该医院之间是民事法律关系审计机关与该施工企业之间是行政法律关系审计机关与该施工企业之间法律地位不平等36与发工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下于与工程建设相关法规的形式的有（C某省人大常委会通过的建筑市场管理条例建设部发布的注册建造师管理办法某省人民政府制定的招标投标管理办法某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的知某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知工程监理法律法规（判断题）1、合同是平等主体的自然人、法人、其他组之间设立、变更、终止民事权利义务关系的议。正确2合同是一种民事法律行为。正确3、并非任何建设工程合同都是合同法中规定有名合同。不正确4、婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议适用其他法律的规定。正确5、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于法而高于法律、地方性法规。不正确6、国际条约属于国际法而不属于国内法的畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源。正确7、宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。正确8、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。正确9、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。正确10、建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。正确11、民事法律行为本质上是合法的法律行为。正确、法律事实包括事件和行为两种类型。正确1、3建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关都必须具备该三要素。不正确1、4法人是具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务的织。正确、法定代表人是法人的最高领导人。不确1、6表见代理是指无权代理人以被代理人的义与第三人实施民事法律行为，第三人有理相信代理人有代理权，因而法律后果直接由代理人承担的代理方式。正确、法定代表人的变更即法人的变更。不确1、8建设工程施工合同无效，但建设工程经工验收合格，承包人请求参照合同约定支付程价款的，应予支持。正确19建正设工程施工合同无效，且建设工程经竣验收不合格的，不支付工程款不正确20承正包人非法转包、违法分包建设工程或者有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第13条4规定，收缴当事人已经取得的非法所得。正确21具.有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。不正确22承.诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。正确23撤.回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。正确承诺既可以撤回也可以撤销。不正确25寄.送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。不正确26代.位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。正确27执.行政府定价或者政府指导价的，在合同定的交付期限内政府价格调整时，按照交付的价格计价。正确28合.同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的可以协议补充。不能达成补充协议的，按照同有关条款或者交易习惯确定。正确合同履行需遵循全面履行原则。正确30一.方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，对方在违背真实意思的情况下订立的合同，损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更者撤销。正确31因.故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。正确32重.大误解，是指当事人一方因自己的过失致对合同的内容等发生重大误解而订立的合的行为。正确无权代理合同属于效力待定合同。正确34涉正及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家有关规定可以不进行招标。正确35评.标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。正确36招正标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。不正确37投正标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。正确38因正建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。正确39从正建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。正确40因正堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责任。正确41因正挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承担举证责任。正确42当正事人一方迟延履行主要债务，经催告后合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除同。正确43当正事人一方迟延履行债务或者有其他违行为致使不能实现合同目的，需在催告后的理期限内仍未履行的，才可解除合同。不确44当正事人可以约定一方解除合同的条件。解合同的条件成就时，解除权人可以解除合同正确45建正设工程施工合同解除后，已经完成的建工程质量合格的，发包人应当按照约定支付应的工程价款。正确46当正事人一方迟延履行主要债务，经催告后合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除同。正确47当正事人一方迟延履行债务或者有其他违行为致使不能实现合同目的，需在催告后的理期限内仍未履行的，才可解除合同。不确48当正事人可以约定一方解除合同的条件。解合同的条件成就时，解除权人可以解除合同.正确.正确消.费者交付购买商品房的全部或者大部49建.设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。正确50在.任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。不正确诉讼时效期限为两年。不正确52诉.讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。正确53诉.讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。不正确54当.事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。正确55“.逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。不正确56建.筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。正确款项后，承包人就该商品房享有的工程价款先受偿权不得对抗买受人。正确58.9版9施工合同示范文本的修订原则之一注重保护发包人权利的原则。不正确59.版99施工合同示范文本的修订原则之一与我国项目管理造价改革相协调的原则。确60.20版1施3工合同示范文本通用条款规定违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工款。不正确61因.不可抗力影响承包人履行合同约定的务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺工期，停工期间必须支付的工人工资由发包承担。正确62部.门规章之间不一致的，适用新规定；同颁布的，由双方协商。不正确63同.一机关制定的新的一般规定与旧的特规定不一致时，由制定机关裁决。正确64部.门规章与地方政府规章之间对同一事的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。不正确65地.方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。不正确概论•工程监理实务单项选择题1不下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（）D。四控制，两管理，一协调不控制，三管理，一协调三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责2不工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）B。合同约定工程建设强制性标准设计要求不程建设推荐性标准3不总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（）D。组织编制监理规划，审批监理实施细则根据工程进展及监理工作情况调配监理人员组织审查施工组织设计、专项施工方案进行隐蔽工程验收4不施工组织设计审查应包括下列基本内容，中不正确的是（）。编审程序应符合相关规定施工进度、施工方案及工程质量保证措施符合施工合同要求安全技术措施应符合工程建设强制性标准施工图纸符合工程建设强制性标准5不《建筑工程安全生产管理条例》规定，对到一定规模的危险性较大的分部分项工程编专项施工方案，并附具安全验算结果，经施单位技术负责人、 签字后实施。专业监理工程师总监理工程师总监代表建设单位负责人6不《建筑工程安全生产管理条例》规定，对到一定规模的危险性较大的分部分项工程编专项施工方案，并附具安全验算结果，经施单位技术负责人、 签字后实施。专业监理工程师总监理工程师总监代表建设单位负责人7.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。合同约定工程建设强制性标准设计要求工程建设推荐性标准8总超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开专家论证会。（）。施工单位建设单位监理单位安全监督部门9总工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。万元以上万元以下万元以上万元以下万元以上 万元以下万元以上万元以下10总20版1施3工合同示范文本通用条款规定承包人应在知道或应当知道索赔事件发生（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加款和（或）延长工期的权利。11下总列不属于201版3施工合同示范文本通条款规定的是： C承包人按第 款竣工结算审核约定收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人按第 款最终结清提交的最结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终清证书时终止。承包人应在发出索赔意向通知书后天内向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或延长的工期，并附必要的记录和证明材料；索赔事件具有持续影响的，承包人应按合时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；12下.列不符合201版3施工合同示范文本通用条款规定的是（）D。施工单位应及时办理签证、索赔，否则在新文本下极容易被判“索赔权利过期作废”。对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。建设单位及时审理索赔；及时提交反索赔的意向通知与反索赔报告。专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专人管理；13根.据201版3施工合同示范文本，下列说法不正确的是（）。.索赔过期作废制度”要求施工单位、建设单位、监理单位及时高效的处理索赔；实现项目管理的过程控制，动态管理承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人应在索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；发包人应在监理人收到索赔报告或有关索的进一步证明材料后的28天内，由监理人向包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求14根承据201版3施工合同示范文本，下列说不正确的是（C）。因发包人原因造成工程不合格的，由此增的费用和（或）延误的工期由发包人承担，支付承包人合理的利润。因发包人原因造成工程质量未达到合同约标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因发包人违反合同约定造成暂停施工的，包人应承担因其违约给承包人增加的费用（或）延误的工期，无须支付承包人合理的润。版示范文本约定了需要支付承包人合利润的情形多达13种。15以承下不属于施工机械台班单价组成费用是（）。防暑费：大修理费，经常修理费：安拆费及场外运费机上人工费16机.械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按()计算。台班费或折旧费台班费和折旧费租赁费或折旧费租赁费和折旧费17根大据201版3施工合同示范文本，下列说法正确的是(B)。因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺工期，由此导致承包人停工的费用损失由发人负担，停工期间必须支付的工人工资由发人承担；因不可抗力影响承包人履行合同约定的务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺工期，由此导致承包人停工的费用损失由发人和承包人合理分担，停工期间必须支付的人工资由承包人承担；是工程索赔计算时最常用的一种方法这种方法的计算原则是，以承包商为某项索工作所支付的实际开支为根据，向业主要求用补偿。实际费用法总费用法直接费用法估算费用法19直台接费是指直接用于工程的人工费、材料备费和。临时设施工程费施工机械使用费现场管理费业务费20当.施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出。延长工期工期延长的费用赔偿既延长工期，又索赔费用不能向业主提出索赔21合业同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为（）。明示条款默示条款 直接条款间接条款下列表述正确的是。工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。业期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成的工期延误。业期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。业期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。下列表述正确的是 。只有关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误不一定导致工期延误。只有关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误一定不导致工期延误。只有非关键工作延误才必然导致工期延误关键工作延误不一定导致工期延误。只有非关键工作延误才必然导致工期延误关键工作延误一定不导致工期延误。24某业项工作出现进度偏差，此偏差不大于该作的自由时差，则影响后续工作不影响后续工作影响总工期业能影响总工期25某业项工作出现进度偏差，此偏差大于该工的自由时差但不大于该工作的总时差，则（不影响后续工作可能影响后续工作影响总工期不影响总工期26根.据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。评标截至时间前评标开始前提交投标文件的截止时间前投标有效期内27根.据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人28关提于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C）。联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可联合体一方具备招标文件规定的相应资格件即可联合体各方均当具备招标文件规定的相应格条件由不同专业的单位组成联合体，按照资质级，较低的单位确定其资质等级提A三家施工单位的资质等级依次为工总承包二级、一级和特级。其中，和成了联合体，并在招标文件要求的截止日期前提交了投标文件。下列行为不符合法律规的有（）。和将联合体协议一并提交给了招标人加入由和组成的联合体并在截止日之前征得了招标人的同意又按照单独承包的报价提交了一份投标件和商定由为牵头人并以其名义提交投标保证金提A三家施工单位的资质等级依次为工总承包二级、一级和特级。其中，和成了联合体，并在招标文件要求的截止日期前提交了投标文件。下列行为不符合法律规的有（）。和将联合体协议一并提交给了招标人加入由和组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意又按照单独承包的报价提交了一份投标文件和商定由为牵头人并以其名义提交了投标保证金31关.于联合体投标，下列表述中正确的是（C）。联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级下列（）不属于投标人之间串通投标。不同投标人的投标文件相互混装投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容招标人明示或者暗示投标人压低价格不同投标人委托同一单位办理投标事宜33使不用国有资金投资的项目范围，不包括下（D）。使用各级财政预算资金的项目使用纳入财政管理的各种政府性专项建设金的项目使用国有企业事业单位自由资金并且国有产投资者实际拥有控制权的项目使用国家政策性贷款的项目工程监理实务（多项选择题）1不相关服务是指工程监理单位受建设单位托，按照建设工程监理合同约定，在建设工（）等阶段提供的服务活动。勘察设计施工保修使用2不项目监理机构批准施工单位费用索赔应同满足下列条件（ C施工单位在施工合同约定的期限内提出费索赔索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定索赔事件造成施工单位经济损失索赔费用有施工单位注册造价师签章索赔事项属于合同的承包范围以下属于专家论证项目的有 C深基坑地下暗挖工程高大模板工程室内抹灰砌砖工程工程监理单位和监理工程师应当按照（ ）实施监理。法律法规工程建设强制性标准工程建设推荐性标准工程合同5索20版1监3理规范规定，项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（）。施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。索赔事件是因非施工单位原因造成，且符施工合同约定。索赔事件是客观原因造成，且符合施工合约定。索赔事件是施工单位原因造成，且符合施合同约定。索赔事件造成施工单位直接经济损失。6索20版1监3理规范规定，项目监理机构批准程延期应同时满足下列条件：（）。施工单位在施工合同约定的期限内提出工延期。因非施工单位原因造成施工进度滞后。施工进度滞后影响到施工合同约定的工期,索赔事件是客观原因造成，且符合施工合约定。索赔事件是施工单位原因造成，且符合施合同约定。根据 合同条件的规定，不可抗力是某种异常事件或情况，包括 等。A战索争、敌对行动、入侵、外敌行动工期拖延引起的赔偿叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外8承费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ABC）D。与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出（费用增加）。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。监理人证明索赔事件客观发生了。9承关于施工索赔的特征，下列说法中不正确的是（C与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。与工程签证涉及的利益已经确定的特点比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种待权益。工程签证的内容已经确定，签证可直接作结算的依据；而工程索赔存在三种结果。对于工程签证而言，工程签证前的有关书或口头证据的取得与保管并不重要；而工程赔是单方面提出的权利主张，必须依赖于证予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包程序证据。索赔和签证是同一概念。索赔报告的组成内容包括（ ）。总论合同引证索赔费用、工期的计算索赔证据监理档案11工承期索赔成立的条件如下（必须同时具备（C与合同对照，事件已造成了直接工期损失（期延误或工期延长）。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。监理人证明索赔事件客观发生了。关键线路与关键工作的确定方法有（）C观察法计算总时差法标号法计算节点最早时间的方法倒排工期法13根监据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金投标文件逾期送达或者为送达指定地点投标文件未按招标文件要求密封投标文件无单位盖章并无单位负责人签字联合体投标未附联合体各方共同投标协议14按监《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（E投标准备时间从开始发放招标文件之日起投标文件截止之日最短不得少于15日招标人对已发出的招标文件进行修改时，当在开标前20日进行投标保证金有效期应当超出投标有效期日评标结束后，招标人最迟应当在投标有效结束日30个工作日前确定中标人招标人和中标人应当自中标通知书发出之起30日之内按规定订立书面合同15甲投建筑单位和乙建筑单位组成一个联合投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单的过失，造成了业主30万元的损失。就此，设单位（ ）。可以要求甲单位赔偿全部损失不可以要求乙赔偿全部损失投以要求甲赔偿万元的经济损失必须同时要求两家单位一起协商赔偿可以要求甲乙各赔偿万元下列（）不属于投标人之间串通投标不同投标人的投标文件相互混装投标人之间协商投标报价等投标文件的实

性内容循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法招标人明示或者暗示投标人压低价格性内容循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法不同投标人委托同一单位办理投标事宜投标人以低于成本的报价竞标工程监理实务（判断题）1招总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。不正确2《招建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。正确3工招程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。正确4工招程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。正确5工招程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。不正确6招安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵（建质号）。正确7招工程监理单位应当审查施工组织设计中的全技术措施或者专项施工方案是否符合工程设强制性标准。正确8招工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对设工程安全生产承担监理责任。正确9招19版9施9工合同示范文本规定了索赔过期废制度。不正确10正20版1施3工合同示范文本规定了索赔过作废制度。正确11正20版1施3工合同示范文本通用条款规定发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔进一步证明材料后的14天内，由监理人向承人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求不正确12正20版1施3工合同示范文本通用条款规定发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内通过监理人向承包人提出索赔意向通书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。正确13根.据201版3施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担。正确14根.据201版3施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人施工设备的损坏由发包人承担。不正确15根.据201版3施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。正确16根.据201版3施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人要求照管清理和修复工程的费用由承包人承担。不确17就.施工索赔的目的而言，施工索赔分为经索赔和工期索赔。正确18在.国际工程施工索赔中，最常见的是承包向业主提出的工期索赔和经济索赔；有时，主也向承包商提出经济补偿的要求，即“反赔”。正确19按.照索赔的对象不同，把索赔分成两类：赔和反索赔。正确20综正合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。对整个工程（或某项工程）中所发生的数起赔事项，综合在一起进行索赔。正确建设工程监理规范（ ）的“工程延期”的本质是“工期顺延”。正工期延误是工期顺延的必要条件。正确23工正期延误是工期顺延的充分必要条件。不正确工期顺延是工期延误的必要条件。不正25某正项目经批准采用邀请招标方式进行施招标，根据法律规定，招标人应当向5个以具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。不正确26经.有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。正确27建.设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。正确28施.工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。正确29经.有关部门审批，施工合同估算价30万0元的乡镇卫生院工程可以不招标。不正确30招.标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。正确31施.工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。不正确32分.包单位将其承包的专业工程进行专业分包。不正确合同•项目监理合同管理（单项选择）有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（）。除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。2.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不于违法分包的是（）施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位分包单位将其承包的专业工程进行专业分包3施甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）C。乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任该行为属于肢解工程发包的违法行为我国工程总承包主要的方式不包括下列（）。设计采购施工总承包设计施工总承包设计采购总承包设计施工监理总承包下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是（C两个不同资质等级的单位联合共同承包承包人将其承包的建筑工程分包给他人分包人将其承包的工程再次进行分包承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务6施关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（A）。必须在合同中有此约定，才可作为结算依据这是法定的视为认可竣工结算文件的情形即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款7施发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合当事人应签订（）。延期竣工协议甩项竣工协议延延工期协议延误工期协议8施合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“充协议”的说法正确的为（）。补充协议的效力低于原合同补充协议的效力等于原合同补充协议的效力高于原合同在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补协议的效力高于原合同9补除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结申请单后（A天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。天，天天，天天，天天，天AB三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，和组成Y联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（）。和将联合体协议一并提交给Y招标人加入由和组成的联合体并在截止日期之前征得Y招标人的同意又按照单独承包的报价提交Y一份投标文件和商定由为牵头人并以其名义提交Y投标保证金关于联合体投标，下列表述中正确的是（ ）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级下列（C不属于投标人之间串通投标。不同投标人的投标文件相互混装投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容招标人明示或者暗示投标人压低价格不同投标人委托同一单位办理投标事宜13使不用国有资金投资的项目范围，不包括下列（D）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目D.使用国家政策性贷款的项目2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日15承不包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.56天争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。A启然B.经合同当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才17根不据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截至时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内18根不据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标.C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定中标人关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的位确定其资质等级A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二:一级和特级。其中，A和C组成Y联合体，并在招标文件求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律定的有（C）。A.A和C将联合体协议一并提交给Y招标人B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了齐人的同意C.C又按照单独承包的报价提交Y一份投标文件D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交Y投标保证金分包工程施工过程中，分包商因执行Y工程师的错误指而返工并造成损失。对此损失（C）。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工;师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包的索赔报告按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证:A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（）。A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（C）。A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿25在.《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件口.双方共同签署的修正文件某监理合同中，出现了“需遵守XX市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件27在.监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（B）。A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作监理合同的有效期是指（）。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日29建.设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。八.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效8.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效0项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效口.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效30抵.押与质押的区别主要在于（C）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人^担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权31合.同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用三人的财产作担保的方式是（D）。A.保证 B.定金C.留置 D.质押依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人，证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保一人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当，务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当务人不履行债务时，由保证人承担责任按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（的人民法院管辖。A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地 D.合同签字地34发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。八.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的口.当事人约定的甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了买水泥的合同，则该合同（B）。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担36按.《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协•B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价;C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价，D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条;37依.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期工，（）后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人38施.工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。八.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用39施.工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。A.工程师8.承包人C.工程师和承包人D.发包人40依.据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（A）。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责41某.工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（C）。A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔42依.据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。A.现场同期记录8.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失44工.程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人承包人提出费用索赔，承包人（）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告项目监理合同管理（多项选择）1.下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（A由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执资格的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资的人员。由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员2.根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的（AE）。A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工;C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包不经建设单位认可有下列 情形之一的，合同无效。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律、行政法规的强制性规定4.不作为的默示在（）的情况下，可以视为意思表7A.法律有规定B.当事人双方有约定C.单方意思表示情况下D.仅仅法律有规定的情况下E.既要有法律规定，又要有合同约定承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（ ）。A.约定“结算答复期限”B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议E.承包人未向发包人提交结算书甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ ）。A.可以要求甲单位赔偿全部损失B.不可以要求乙赔偿全部损失C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求甲乙各赔偿15万元下列（ ）不属于投标人之间串通投标。不同投标人的投标文件相互混装投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容招标人明示或者暗示投标人压低价格不同投标人委托同一单位办理投标事宜投标人以低于成本的报价竞标8.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ ）。支付担保可以采用银行保函的形式支付担保可以采用担保公司担保的形式支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定合同可以不约定支付担保。投用 版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ ）。发包人监理人发包人为履行合同聘请的第三方承包人分包人10支根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（B）E。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金投标文件逾期送达或者为送达指定地点投标文件未按招标文件要求密封投标文件无单位盖章并无单位负责人签字联合体投标未附联合体各方共同投标协议11支按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（ ）。投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截之日最短不得少于15日招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前日进行投标保证金有效期应当超出投标有效期 日评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日0作日前确定中标人招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日之「按规定订立书面合同依据 《施工合同条件》规定，指定分包商的特表现为（ ）。由业主指定，并与其签定合同工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围对其付款从暂列金额内开支承包商负责对其施工进行协调管理对其违约行为承包商承担连带责任按照 《施工合同条件》中有关风险责任划分的定，业主应承担的风险包括（ ）。业主提供的设计不当造成的损失承包商施工原因造成的爆炸工程所在国发生战争放射性污染导致停工施工遇到不利气候条件导致的停工14支依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ ）工程设计的建议权工程规模的认定权工程设计变更的决定权承包人索赔要求的审核权施工协调的主持权15支监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原包括（ ）。委托人违约，赔偿监理人经济损失因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金的监理酬金总额因监理人工作失误，不赔偿委托人损失任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用出法人应当具备（ ）等条件。依法成立有必要的财产或者经费有自己的名称、组织机构和场所能够独立承担民事责任经上级行政主管机关批准17.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。土地使用权社会团体的教育设施土地所有权抵押人所有的交通工具依法被监管的财产在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。施工企业伪造资质等级证书签订招标人与投标人串通签订施工企业的违约责任明显过高建设单位的违约责任明显过高约定的质量标准低于强制性标准19经施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。建设行政主管部门仲裁机构人民法院工程师设计单位20施按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。投标书及其附件招标阶段对投标人质疑的书面解答资格审查文件工程报价单履行合同过程中的变更协议按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。发包人未按约定提供施工场地分包人对承包人的施工干扰设计变更承包人的主要施工机械出现故障发生不可抗力当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（ ）。经工程师认可的施工进度计划汇率变化表施工会议记录招标文件合同履行中的来往信函按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。工程加速索赔工程变更索赔合同中明示的索赔合同中默示的索赔合同外的索赔项目监理合同管理（判断）1施总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。、不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的员。不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经监理业务培训的人员。正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作正确总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。不正确总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的员。不正确监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经监理业务培训的人员。正确监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作正确建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A正《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形是行政法规。不正确11合总同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。正确12总总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采等所有内容进行分包。不正确13由