北京市建设工程设计合同

BF-2001-0212单位级别编号：北京市建设工程设计合同工程名称：工程编号：合同编号：发包人：设计人：北京市规划委员会制定北京市工商行政管理局监制二〇〇二年七月填写合同须知一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人，可使用本合同文本；二、使用本合同文本时，可对条款进行必要的补充；三、本合同附件填写完毕附于合同后，双方应加盖骑缝章；四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写，本合同工程编号和合同编号由设计人编排；五、本合同文本由北京市规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得自行翻印。发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：第一条合同签订依据本1.1捡《中华人民共逆和国合同法》识、《中华人民仆共和国建筑法驼》、《建设工限程勘察设计市齐场管理规定》勉和《建设工程琴勘察设计管理杂条例》。腊1.2慈国家及北京市姨有关建设工程挣勘察设计管理似的其他法规和集规范性文件。躬1.3算建设工程批准驼文件。见附件骆一。支1.4摧城市规划管理熊部门批准文件商。见附件二。好第二条工程设搞计项目的设计众阶段、内容、品规模、投资，似双方相互提交仆的设计资料与逃设计文件。刚2.1蜻设计内容涵盖食甲方委托的该击工程项目及项怖目中应包括的格各专业，具体催内容应以可行鹿性研究报告、益设计任务书、惨中标标书、双悉方认可的设计娃方案为准，如评有需要补充的妹内容或仍有选渗择余地的问题惊，如结构形式辰、工艺、施工醋方法对设计的户特定要求等可棍另行约定。跪2.2备发包人向设计颗人提交的设计网资料见附表一眠，设计人向发舒包人提交的设春计文件详见附穷表二，设计阶号段、规模、投枯资见附表三。昂第三条设计收牌费及支付办法迈3.1壮本工程设计收识费按照国家和蹈北京市现行收漠费标准执行。例发包人要求设邪计人超出国家匠主管部门规定轧的设计周期赶团工提供设计图规纸的，设计人科可以收取最高记不超过设计费瓦三分之一的赶鉴工费，赶工费您数额为元。食3.2毙本工程设计收则费详见附表三宜。本合同签订亭时发包人向设斑计人支雀付估算设计费淘总额的眯20吵％作为定金，器设计合同履行饥后，定金可以胸抵做工程设计蜻费。呼3.3惭设计人向发包磁人提交初步设畏计文件时，发摆包人向设计人感拨付应鼻付设计费总额饱的静30绣％（不含定金誉）。么3.4刷设计人向发包叛人提交施工图革设计文件时，享发包人向设计崖人按设计概算抹确定的设计费子结清全部工程隙设计费。两3.5脂对采用新技术品、新工艺、新颤设备、新材料溜，有利于提高膨建设项目经济欧效益、环境效苗益和社会效益扬的，发包人和弓设计人可以在永上浮裙25联％的幅度内协琴商确定收费额霸。单3.6秘设计周期超过虎12崖个月时，设计挤人与发包人可汽根据不同阶段纹完成的工作量秆增加设计费付殊款次数，金额翼与时间另行约检定。巧3.7滩工程设计费用划中不包括高大胆空间的风洞试档验费用、幕墙猜检测费用、设触计采用新结构功新技术时发生秆的必要试验费蹦用及其发生的姓各种设计审查职费用。缓3.8翠钢结构工程加过工详图和各类闻幕墙详图均由粘钢结构加工单誓位和专业公司间负责完成。制第四条双方责购任甲4.1肥发包人责任亿如期向设计人撇提交本合同附衡表二规定的有画关建设文件和票设计资料，并拨保证所提交资略料质量达到工芳程设计要求。屈发包人对所提六供资料的合法姥性、完整性、脖正确性及有效辽性负责。发包乔人不得要求设塘计人违反国家沫有关标准进行尸设计。锻按约定的日期晴和数量付给设句计人工程设计考合同定金、工满程设计费和约返定的赶工费。博本工程建筑材表料、设备的加款工订货如需设捉计人员配合时柳，所需费用由纵发包人承担。坏负责本工程各膛阶段设计文件衡向规划设计管转理部门的送审尿报批工作，并内负责将报批结串果书面通知设盾计人。点在不增加工程鸟设计费总额情富况下，发包人比有责任就本工朱程设计中所采闭用的新技术、仇新材料等项目桥，协助设计人换办理技术合同愉中应由发包人蚁办理的有关手叹续。技术合同题可作为本合同摊的附件，与本值合同具有同等章效力。勺发包人要求设杀计人进行现场仆设计或派赴施递工现场的设计条人员时，应向爽设计人正式发丸出邀请书，并帜且负责设计人非必要的工作条犬件，所需费用弱由发包人负担糕；发包人要求裳设计人派专人灿留驻施工现场辰进行配合与解僵决有关问题时举，双方应另签戚订补充协议或神技术咨询服务骂合同。上述费抖用不计入工程鞠设计费总额之余中。叨4.2青设计人责任被设计人应按国炭家规定的技术逮规范、标准、岭规程及发包人止提出的设计要捞求进行工程设帆计，按合同规诸定的内容、进族度要求及国家仿规定的文件份桂数提交质量合洁格的设计文件暗，并对其负责鹿。敏设计人在其设意计文件中应注业明本工程合理手使用年限。赠负责本合同工冬程设计项目开姑工前的设计交荐底工作。负责蚕该项目施工期茅间及时解决与此设计有关的技惩术问题。按规萍定参加该工程盈地基基础、主谨体结构（和主墓要隐蔽工程）垒和竣工质量验帽收。店第五条工程设叠计版权绿本工程的设计慨版权属设计人拣所有，发包人港有责任对此给芳予保护，保护蛋内容应包括投进标书、设计方茧案、文件、资吊料图纸、数据捆、计算机软件豆和专有技术。互未经设计人同炼意，发包人对铃设计人交付的螺设计资料及文颤件不得擅自修汉改、复制、向道第三人转让或私用于本合同外诵的项目，如发平生以上情况，所发包人应负法亿律责任，设计鲁人有权向发包稀人提出索赔。炕第六条设计变开更与违约责任优6.1吐由于发包人变文更计划任务书倚、建设条件、肌施工技术条件逃、已选定的设糖计方案、已批舟准的初步设计帆、已提交的使趁用要求、文件烘和资料等，给这设计人造成设蛾计返工时，双茂方需重新商定改提交文件的日秩期，返工前发技包人要按实际晚返工工日向设骆计人支付费用蛛或出具支付返犬工费用具体金改额承诺，每人告每工日按壹千部元计算。如因饺上述变更导致扔重新设计的，址则按本合同第搞七条付7.3缓款执行，结清昏已完成工作量旗的设计费，终毕止本合同关系雪，重新签订合犯同。弹6.2比由于发包人提好交设计所需资柄料及文件超过题规定期限鹅15饿天以内，设计很人按本合同规井定交付设计文冰件时间顺延；项超过规定期限绩15虑天以上时，设办计人有权重新膝确定提交设计臣文件的时间。增6.3毅发包人未在本梦合同第三条所策约定的时间内割交付工程设计烤费时发包人从侄应付设计费之纳日的次日起计扫算，每延误一名天，向设计人荒按应付该阶段讯工程设计费的侵支付违约金。游逾期超过满30尘天以上时，设记计人有权暂停辱履行后继阶段煌工作，并以书煌面形式通知发蛇包人。发包人路的上级或设计蜘审批部门对设聋计文件不审批徒或本合同项目泛停建、缓建，蒸发包人在事件脾发生之日后超15立日内按注7.4孩条款向设计人在结算设计费。哀6.4允发包人违反本器合同第五条约搅定，应向设计头人支付违约金鸡，其金额为发备包人向设计人仅应支付全部设阅计费的两倍，打并承担其他相气应的法律责任惧。更6.5务由于设计人原元因而没有按本我合同规定的时阳间提交设计文际件时，设计人玩应从提交文件属之日的次日起抛计算，每延误竟一天，减收该铁设计阶段玩设计费的作为局违约金。舍6.6额设计人对设计倡资料及文件出截现的遗漏或错越误负责修改或壤补充。由于设鲁计人的错误造悔成工程质量事狗故损失时，设匠计人除负责采猎取补救措施外馆，应减收、免夏收直接受损失惨部分的设计费正。损失严重的撑，根据损失的港程度和设计人墓责任大小赔偿镇发包人实际发膊生的部分经济蝶损失，赔偿金与额依据质量事稀故鉴定机构所甚确定的事故责找任度进行，也荐可在质量事故柳发生后由双方膨协商确定。绕6.7计发包人不履行伙合同时，设计抱人不返还定金触，且发包人应蓝按设计人实际端完成工作量支正付设计费；设泻计人不履行合毅同时，应双倍弓返还发包人定竿金，同时返还惨已收取的设计朗费。悼第七条合同生味效、中止与结例束张7.1授本合同经双方砖加盖公章，并朱由法定代表人恐签章或起授权蛇的代理人签字微方为有效。授送权委托文件为殃本合同的一部银分。本合同生耕效日期以双方葡中最后一方签卵字（或盖章）殿的日期为准。浅7.2富本合同生效后麻，设计人负责堡将合同送北京三市勘察设计管浓理处备案，建碍设工程批准文谣件和城市规划砌管理部门批准亦文件不全时，良发包人应提供般齐全；双方认裤为必要时，可粪办理公证。估7.3芒双方因故需变燕更或终止本设灿计合同时，应橡提前焦15讲天书面通知对欧方，对本合同小中的遗留问题卫取得一致意见站，形成书面协茧议作为本合同冬附件。未达成析协议前，本合融同继续有效。常7.4虾因发包人原因例要求中途停止歌设计工作的，寺已付定金不退爹还；当设计工燃作进行该设计婆阶段不足一半葡时，发包人应族支付该设计阶长段设计费的一障半；设计工作触进行到该设计迅阶段超过一半返时，发包人应细支付该设计阶者段全部设计费复。同时，按本辱条名7.3盼款办理，结束聚本工程双方合湿同关系。生7.5眯本合同以设计钻人向发包人提第供本合同规定科的全部工程设廉计文件，发包卖人按本合同规锐定付清全部设涉计费之日起，炭终止本合同关初系，本合同另课有条款约定的舒除外。绑第八条不可抗奇力缺本合同在执行遵过程中，若发民生不可抗力因惕素，使本合同秀不能履行或不湿能全部履行时殿，双方可协商浙解决，不受本嘉合同有关条款吩的约束。本第九条合同纠性纷解决方式评本合同在执行胆过程中发生纠酒纷，双方协商抚不成时，向北味京市规划委员舅会申请调解，扶调解不成时，骗采取下列第（悔）种方式解决薪：徐向北京仲裁委剥员会申请仲裁凡；终向中国国际经宅济贸易仲裁委废员会申请仲裁张（限涉外合同锹）；单向有管辖权的菌人民法院提起瓦诉讼。迫第十条未尽事隶宜逃本合同未尽事羞宜由双方协商束确定，并形成使书面协议作为族本合同附件执还行。双方签订跪的有关协议及抬双方承诺的往贺来电报、电传可、传真、会议挤记要等，均为拳本合同组成部背分，与本合同返具有同等法律抚效力。软第十一条附加得条款械本合同附加条遣款如下：踏第十二条合同匀文本退本合同正副本谅一式份，正本船份，副本份，换甲乙双方各执洽正本份，甲方蜻执副本份，乙虏方执副本份，影其中送管理部墙门份备案，需辛公证或投保时燃可适当增加副滔本。效合同签订地点弃：北京市崖发包人（公章衫）：设计人（慧公章）：获法定代表人：款法定代表人：夸授权签约代表颜：授权签约代醋表：傻单位地址：单细位地址：正邮政编码：邮除政编码：掀开户银行：开密户银行：教开户账号：开圈户账号：年月日年月日肃发包人应以书侍面形式提交下唱列建设文件及筒设计资料附表一悔序号杠文件内容禁文件提交日条器期滋备朵拔注榴1奥2猪3奴4情5扣6池设计人应按约沙定周期提交下纷列设计文件附表二泊序号介文件内容狂文件提交日毙虚