安全生产合同范文_第1页
安全生产合同范文_第2页
安全生产合同范文_第3页
安全生产合同范文_第4页
安全生产合同范文_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页平安消费合同范文为在至高速公路工程第标合同段施工合同的施行过程中创造平安、高效的施工环境,实在搞好本工程的平安管理工作。工程经理部〔以下简称“甲方”〕,与〔以下简称“乙方”〕特此签订平安消费合同:一、甲方职责1、严格遵守国家有关平安消费的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关平安要求。2、按照“平安第一、预防为主、综合治理”和坚持“管消费必须管平安”的原那么进展平安消费管理,做到消费与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。3、负责向乙方提供施工区域中的地下管线、气象、水文观测等资料。4、根据工程工程特点制定《文明平安施工管理施行细那么》,指导施工。5、重要的平安设施必须坚持与主体工程“三同时”的原那么,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。6、定期召开平安消费调度会,及时传达中央及地方有关平安消费的精神,认真学习和贯彻执行业主、监理、甲方制定的有关平安施工的各项规章制度。7、定期或不定期组织对乙方施工现场平安消费监视检查,发现平安隐患提出书面整改措施,乙方及时处理。二、乙方职责1、严格遵守国家有关平安消费的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工平安技术规程》(JTJ076—95)和《公路筑养路机械操作规程》有关平安消费的规定,认真执行工程承包合同中的有关平安要求.2、坚持“平安第一、预防为主”和“管消费必须管平安”的原那么,加强平安消费宣传教育,增强全员平安消费意识,建立健全各项平安消费的管理机构和平安消费管理制度,装备专职及兼职平安检查人员,有组织有领导地开展平安消费活动。所有施工消费、管理人员和详细操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到消费与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。3、建立健全平安消费责任制。从承包责任人到消费工人(包括临时雇请的民工)的平安消费管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的平安消费责任制做到横向到边,人人有责。承包责任人是平安消费的第一责任人。现场设置装备全平安员,专职负责所有员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违规、法禁、暴力或阻碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动平安管理部门颁发的平安消费证书,参加施工的人员,必须承受平安技术教育,熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程,定期进展平安技术考察,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑等登高假设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《平安操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,承包责任人必须承当相应责任。6、严格遵守文明、平安施工的强迫性标准。7、工程工程施工前,要对施工作业班组、作业人员进展技术平安交底,并由双方签字确认。8、创立和申报文明平安工地,积极配合建立单位管理部门和甲方的验收工作。9、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应装备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其别人,或允许、容忍上述同样行为。10、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。11、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有平安员的签字纪录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。12、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的平安技术措施,施工现场必须具有相关的平安标志牌。13、乙方必须按照本工程工程特点,组织制定本工程施行中消费平安事故应急救援预案;假如发生平安事故,应按照《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原那么,严肃处理相关责任人。三、违约责任1、如因甲方或乙方违约造成平安事故,将依法追究责任。2、如因乙方责任而造成重大火灾事故、伤亡事故、管线损坏等事故,甲方视情况处3至5万元经济处分。3、如因乙方责任造成恶性媒体曝光事件,损害甲方声誉,那么甲方视情况处5至10万元经济处分。本合同正本一式二份,副本四份,合同双方各执正本一份,副本四份〔由甲方送有关部门〕。由双方法定代表人或其受权的代理人签署加盖后生效,全部工程开工验收合格后失效。甲方:〔盖章〕乙方:〔盖章〕法定〔委托〕代表人:法定〔委托〕代表人:日期:年月日日期:年月日劳务合作廉洁合同廉洁合同甲方:乙方:根据党和国家加强党风廉洁建立的有关制度规定,为加强工程党风廉洁建立,确保平安优质、廉洁高效完成工程工程建立任务,〔简称甲方〕与〔简称乙方〕,特订立如下合同。第一条甲乙双方共有的权利和义务〔一〕遵守党和国家有关法律法规及建立部的有关规定。〔二〕严格执行工程劳务承包合同,坚持按合同办事。〔三〕双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原那么〔除法律认定商业机密和合同文件另有规定之外〕,不得损害国家和集体利益,不得违背工程建立管理规章制度。〔四〕落实好各项廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁告示牌,公布举报,监视并认真查处违纪违法行为。〔五〕发现对方在业务活动中有违背廉洁规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。〔六〕发现对方严重违背本合同义务条款的行为,有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务〔一〕甲方及其工作人员不得以任何理由和形式向乙方索要和收受各种礼金、有价证券和贵重物品,不得在劳务合同约定之外向乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。〔二〕甲方工作人员不得参加乙方组织的任何宴请和娱乐活动,不得在劳务合同约定之外承受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。〔三〕甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方有关的材料设备供给、租赁、劳务分包等经济活动;不得介绍亲属到乙方工作,更不得以家属或亲友的名义在乙方获取任何经济报酬。〔四〕甲方不得以任何借口对乙方举报行为进展报复,甲方上级单位对举报属实的乙方,由公司纪委、监察部给予查处违纪金额的10%的奖励。第三条乙方的义务〔一〕乙方应当通过正常途径开展相关业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员行贿,如向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。〔二〕乙方不得为谋取____擅自与甲方工作人员就劳务价格、工程费用、材料供给、工程量变动、工程验收结算、工程质量处理等进展私下商谈或达成默契。〔三〕乙方不得邀请甲方工作人员进入赌场、色情效劳场所,不得为其参与赌博、色情效劳活动提供条件。〔四〕乙方不得以许诺给予甲方个人好处的形式要求甲方工作人员为其提供虚假工程数量、工程质量、变更设计等验工计价资料。〔五〕乙方如发现甲方工作人员有违背本合同条款者,应向甲方上级单位举报。第四条违约责任〔一〕甲方及其工作人员违背本合同第一、二条,按管理权限,根据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,由甲方责任人予以赔偿。〔二〕乙方及其工作人员违背本合同第一、三条,按管理权限,根据有关规定,由甲方所在单位根据详细情节和造成的后果要求乙方承当劳务合同总价1-5%的违约金,情节严重的可终止合同,解除劳务关系并给予三年内不得在我公司范围内进展劳务合作的处分;给甲方单位造成经济损失的,由乙方予以赔偿。第五条本合同由双方单位的纪检监察组织负责监视。由甲方的纪检监察组织约请乙方单位纪检监察组织对本合同履行情况进展检查,提出在本合同范围内的裁定意见。第六条本合同有效期自甲乙双方签署之日起至合同约定或该工程工程开工验收后止。第七条本合同作为公司工程标工程经理部劳务合同的附件,经合同各方签署后与劳务合同同时生效。第八条本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,交纪委监察部一份存档。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕法定〔委托〕代表人:法定代表人:地址:地址:::年月日年月日甲方监视单位:〔盖章〕乙方监视单位:〔盖章〕监视:监视:年月日年月日履约保证书鉴于〔以下简称“分包人”〕与〔公司〕〔以下简称“承包人”〕签订修建〔单位或分项工程〕的合同协议书,并保证按合同规定承当该合同段工程的施行和完成及其缺陷修复,分包人愿意出具人民币(大写)万元为本合同的履约保证金。本保证金的义务是:分包人在履行合同过程中未能履约或违犯合同规定的责任和义务,而被承包人要求索赔时,在接到索赔的书面通知和付款凭证后,上述担保金额将作为分包人对承包人的赔款额,无须承包人出具证明或陈述理由。分包人还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除分包人按本担保书所应承当的义务。经双方商定,如分包人在合同执行过程中能履行合同规定的责任和义务时,承包人将分三次无息退还分包人的上述履约保证金:业主付给甲方发动预付款后,甲方无息返还乙方履约保证金万元,剩余万元在合同内工程完成50%后,无息退还分包人50%履约保证金;在工程全部完工,双方清算完毕并经承包人核实分包人无任何民工款及当地料款拖欠后无息退还分包人剩余的50%履约保证金。本保证金在担保金额支付完毕,或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。保证人:年月日员工平安消费合同身份证号:员工平安消费合同甲方:乙方〔员工〕:签订日期:年月日甲方:法定委代表人或托代理人:乙方〔员工〕:性别:工种〔职务〕:文化程度:出生日期:年月日参加工作时间:年月日根据《中华人民共和国平安消费法》和《xxx平安消费管理规定》,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订本合同,并共同遵守本合同所列条款。一、合同期限本合同期限:自年月日起,至年月日止。二、甲方的权利和义务〔一〕甲方的权利:1、有权要求乙方必须严格遵守平安消费法律、法规、标准、平安消费规章制度和操作规程,纯熟掌握事故防范措施和事故应急处理预案。2、对经培训考核不合格、平安技能不具备所在岗位要求或认定身体条件不适应所在岗位要求的乙方,有权停顿工作或调换其工作岗位。3、对乙方执行平安消费法规、标准、规章、制度,履行平安职责情况,有权进展检查、监视、考核。4、对乙方在消费作业活动中的违法、违规、违章行为有权进展制止和纠正,并按相应规定进展处理。5、组织或参与调查本单位发生的事故,并有权按有关规定对事故责任者进展处理。〔二〕甲方的义务:1、依法建立健全本单位平安消费操作规程、平安消费规章制度和事故应急预案,并告知乙方和检查落实。2、提供符合有关规定、标准的劳动平安卫生设施、条件和防护用品;对从事有职业危害作业的乙方按有关规定组织安康检查。3、对乙方进展平安消费教育和平安消费技能培训,对岗位可能存在的危险、危害告知乙方。4、对女性乙方按照国家规定实行特殊劳动保护。5、对本单位发生的事故应立即组织抢险、抢救,并按有关规定进展事故统计、报告。对乙方的工伤确认,按照国家和集团公司有关规定办理。6、甲方应依法按照有关规定为乙方进展工伤保险。7、对乙方在平安消费中做出的特殊奉献者,按本单位考核规定给予表彰和奖励。8、承受工会、群众和新闻媒体的监视,对提出的建议和意见,及时答复和处理。三、乙方的权利和义务〔一〕乙方的权利:1、参与平安消费管理,有权对平安消费管理工作提出合理化建议或改良意见。2、有权回绝执行管理人员违章指挥、强令冒险作业;有权回绝进入劳动保护条件不完备、事故隐患未排除、不具备消费作业条件而危及生命平安的作业场所。3、对本单位平安消费状况进展监视,发现事故隐患或其他不平安因素,有权要求本单位组织整改;对危及生命平安和身体安康的行为,有权提出批评、检举和控告,单位不得因此而降低其工资等待遇或解除劳动合同。4、有权理解本岗位存在的危险因素、防范措施和应急救援措施。5、发现直接危及人身平安的紧急情况时,有权停顿作业或者在采取可能的应急措施撤离危险场所避险,并立即向管理人员报告。6、有权享受国家、集团公司和本单位规定的劳动保护。7、根据有关规定有权享受工伤保险。〔二〕乙方的义务:1、熟悉并严格执行各项平安消费规章制度、标准及操作规程。2、承受平安教育培训,具备识别、控制与本岗位工作有关危险点的才能,纯熟掌握事故防范措施和事故应急处理预案,掌握本职工作的平安知识和平安技能;对于国家规定需要获得职业资格证书前方能上岗的,应事先获得相应的职业资格证书前方可上岗。3、服从甲方管理,认真履行平安职责,互相关心、帮助和监视,制止违章冒险行为;按照有关规定做好所在岗位职责要求的平安检查,发现事故隐患、重大险情,应及时报告,并采取有效措施。4、熟悉与本岗位有关的平安、卫生和消防设施、设备及器材部位,掌握其使用方法,并按规定进展维护。5、当发惹事故时,及时采取有效措施,防止事故进一步扩大,并及时报告,保护事故现场及有关记录等资料。6、从事消费经营管理岗位的乙方,除应履行本合同乙方义务条款外,还应按照本单位平安消费规章制度中有关管理岗位的职责要求,承当相应的义务和责任。四、违约责任及处理〔一〕平安消费中发生的事故,应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家、集团公司、指挥部和本单位有关规定进展,构成犯罪的,依法追究刑事责任。〔二〕违约但没有造成事故的,按国家和本单位有关规定处理。〔三〕甲方违约造成的责任事故,甲方承当相应的责任,并按相关规定追究有关人员的责任。〔三〕乙方违约造成的责任事故,乙方承当相应的责任〔包括:、行政处分、赔偿经济损失、解除劳动合同等〕。〔四〕甲、乙方双方共同违约造成的平安消费责任事故,根据双方各自违约责任的大小,分别承当相应的责任。〔五〕由于不可抗力造成的事故,由甲方依法承当相应责任。如由于乙方原因导致事故损失的,乙方就损失扩大局部承当相应责任。〔六〕乙方的违规、违章行为,进展批评教育,并按照本单位专项考核方法视情节轻重给予处分。〔七〕乙方具有以下情况之一造成自身伤亡的,甲方将不予认定乙方工伤和承当赔偿及其他相关责任:1、蓄意违章;2、酗酒、吸毒;3、自杀或自残;4、法律、法规规定的其他情形。五、合同争议解决方法因履行合同而发生的任何争议纠纷,当事双方应协商解决;协商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,也可以向xx指挥部劳动争议调解委员会或辖区的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁不服的或劳动争议仲裁委员会做出不予受理决定的,可以向当地人民法院提起诉讼。六、合同的解除和终止具有以下条件之一,员工平安消费合同应终止:〔一〕劳动合同终止或解除的;〔二〕依法解除平安消费合同的;〔三〕双方当事人协商同意解除平安消费合同的。七、其它〔一〕本合同是劳动合同的补充,与劳动合同具有同等法律效力。〔二〕本合同未尽事宜或与今后国家法律、法规及上级部门的有关政策、规定相悖的,按有关法律、法规、政策、规定执行。〔三〕本合同用钢笔或碳素笔填写,一式二份,甲乙双方各持一份。甲方〔盖章〕:法定委代表人或委托代理人〔签章〕:乙方〔签章〕:签订日期:年月日工程平安消费合同工程平安消费怎样写一份合同,合同是为了保证双方的利益,以下提供一份工程平安消费合同参考。甲方:乙方:为了加强承发包工程和临时工的平安管理,深化贯彻平安第一,预防为主、综合治理平安消费方针,保证人身、设备平安,确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进展。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下平安消费协议,并作为工程外包合同的必要补充条件:第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的平安消费政策、法律、法规。第二条:甲方承当的平安责任、权利;(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守平安消费法律、法规、标准、平安消费规章和操作规程,纯熟掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(二)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处分;(三)甲方有权对平安意识差、不听平安消费指挥的乙方人员责令退场。第四条:乙方的责任、权利;(一)乙方是外包工程、临时工作的平安消费的直接责任人,必须严格执行甲方的有关平安消费的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购置适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承当全部负责;(三)乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;(四)乙方在工程现场人员必须有装备齐全的平安防护用品,不能满足平安工程需要时,人员不得进入工程现场。第三条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场平安规定及平安管理,在施工现场必须做到:(一)高空悬空作业必须系好平安带;(二)班前不得喝酒,在制止吸烟的区域不得吸烟;(三)现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;(四)未经甲方施工负责人批准,不得随意撤除已架设的平安防护设施及平安装置和平安标牌;(五)不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电平安;(六)不得在工程现场烧火;(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料,堆放时不得超过支撑限重的70%;(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;(十)使用电开工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;(十一)施工过程中必须严格遵守平安操作规程。第四条:平安责任(一)本协议约定期间由于乙方造成平安事故的,乙方负全部责任,并由乙方承当造成的经济损失和刑事责任;(二)本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进展抵扣。工程平安消费协议书-三联阅读第五条:本协议自签订之日起生效,一式四份,甲乙双方各二份。甲方:(签章)乙方:(签章)甲方施工负责人(签章):乙方负责人(签章):年月日年月日车间平安消费合同甲方:乙方:为了进一步贯彻落实“平安第一、预防为主”的平安消费方针,严格执行劳动保护和平安消费的法令、法规,强化平安消费管理,落实平安消费责任制,依法从严治理施工现场,确保工程施工中操作人员的平安与安康,促进施工顺利进展,特签定本合约。在施工工程总分包合同的执行上,本合约具有优先权一、管理目的:1.杜绝重大平安事故,工亡事故为零;2.重伤频率控制在万分之三以下,负伤频率控制在千分之四以下;3.现场内的平安隐患整改率必须保证在时限内到达100%,杜绝现场重大隐患的出现;4.现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内到达100%;5.不发生重大中毒事故以及群发性传染病;6.必须保证施工现场创立文明平安施工工地;7.确保总包CI战略的要求。二、平安消费要求1.分包方应按有关规定,采取严格的平安防护措施,否那么由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方承当。非分包方责任的伤亡事故,由责任方承当责任和有关费用;2.分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建立部《建筑施工平安检查标准》以及相关的各项标准;自觉遵守____有关平安施工的各项规定和行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律、法规、标准、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进平安消费的各项活动,实在保障施工工作人员的平安与安康。3.分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关平安消费各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。4.分包方必须执行以下平安管理制度:4.1、平安技术方案报批制度:分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和平安技术方案。分包方自行编制的单项作业平安防护措施,须报总包方审批前方可执行,假设改变原方案必须重新报批。4.2、分包方必须执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度,并做好跟踪检查管理工作。4.3、分包方必须执行各级平安教育培训以及持证上岗制度;4.3.1、分包方工程经理、主管消费经理、技术负责人须承受平安培训、考试合格后办理分包单位平安资格审查认可证前方可组织施工;4.3.2、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人须承受平安技术培训、参加总包方组织的平安年审考核,合格者办理《平安消费资格证书》,持证上岗;4.3.3、分包方工人入场一律承受三级平安教育,考试合格并获得“平安消费考核证”前方准进入现场施工,假如分包方的人员需要变动,必须提出方案报告总包方,按规定进展教育、考核合格前方可上岗;4.3.4、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件〔原籍地、市级劳动部门颁发〕和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。4.3.5、分包方工人变换施工现场或工种时,要进展转场和转换工种教育;4.3.6、分包方必须执行周一平安活动一小时制度。4.4、分包方必须执行总包方的平安检查制度:4.4.1、分包方必须虚心承受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安消费检查,否那么造成的罚款等损失均由分包方承当;4.4.2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的平安消费检查制度,并且严格贯彻施行;4.4.3、分包方必须设立专职平安人员施行日常平安消费检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。4.5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。4.6、分包方必须执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;4.6.1、分包方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、可靠;4.6.2、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收,合格前方可使用;4.6.3、分包方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的根底上申报总包方,承受专职部门的专业验收;分包方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭〔安装〕方案,其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。4.7、分包方须执行平安防护验收表和施工变化后交接检验制度。4.8、分包方必须执行中建一局集团和____行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。4.9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供给制度。4.10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。4.11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度;4.11.1、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;4.11.2、假如发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的工程主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须挪动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要条件;4.11.3、分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承当;4.11.4、分包方须承当因为分包方的原因造成的平安事故的经济责任和法律责任;4.11.5、假如发生因工伤亡事故,分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为分包方人员的,分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由分包方先行支付,因不能积极配合总包方对事故进展善后处理而产生的一切后果由分包方自负。4.12、分包方必须执行平安工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违背劳动纪律和规章制度者给予处分。4.13、分包方必须执行平安防范制度:4.13.1、分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责;4.13.2、分包方必须采取一切严密的、符合平安标准的预防措施,确保所有工作场所的平安,不得存在危及工人平安和安康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;4.13.3、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款;4.13.4、施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;4.13.5、总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的平安条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;4.13.6、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的平安消费、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有平安可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;4.13.7、对不符合平安规定的,总包方平安管理人员有权要求停工和强行整改使之到达平安标准,所须费用从工程款中加倍扣除;4.13.8、凡重要劳动防护用品,必须按总包方指定的厂家购置。如:平安帽、平安带、安、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;4.13.9、分包方应给所属职工提供必须的和有效的平安用品,如:平安帽、平安带等,假设必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;4.13.10、分包方应在合同签约后15天内,呈送平安管理防范方案,详述将要采取的平安措施和对紧急事件处理的方案以及自身的平安管理条例,以报总包方批准,但此批准并不减轻分包方的平安责任;4.13.11、已获批准的平安管理方案及条例的副本,由分包方编制并且分发至所有分包方施工的工作场所,业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品,详细由总包方决定;4.13.12、分包方应指定至少一名合格的且有经历的平安人员负责平安方案和措施得到施行。三、消防保卫工作要求:1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建立部和____、建委颁发的有关治安、消防、交通平安管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并承受总包方的平安检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进展经济处分;2、须装备至少一名专〔兼〕职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故〔含施工现场内〕等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方单独承当,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处分。四、现场文明施工及其人员行为的管理:1、分包方必须遵守现场平安文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方CI战略的要求,按总包方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、平安帽等进展统一管理;2、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或阻碍治安的行为,保持安定场面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否那么由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责;3、分包方应按照总包方要求建立全工地有关文明平安施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为标准、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职平安管理人员,专门负责施工现场平安消费的监视、检查以及因工伤亡事故处理工作,分包方应赋予平安管理人员相应的权利,坚决贯彻“平安第一、预防为主”的方针;6、分包方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的平安、卫生、安康,在整个合同期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,配有医务人员、紧急抢救人员和设备,并且采取适当的措施以预防传染病,并提供给有的福利以及卫生条件;五、争议的处理当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。六、其他补充条款七、合约书的份数本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。本合约书副本一式两份,由双方各持一份。八、有效期自年月日生效至合同书的截止期同时截止总包方:分包方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:平安消费合同协议甲方:重庆市中人实业〔集团〕光大建筑工程乙方:乙方获得甲方在红河哈尼族彝族自治洲石屏县柏木租矿山探矿施工任务,在《矿山采矿施工合同》中,双方就相关事宜明确了各自的权利和义务。为了进一步强化平安消费、文明施工,经双方协商,就该工程矿山开采工程所涉及的平安消费、文明施工等相关事宜,订立本协议,签订如下条款双方共同遵守:一、合同根据根据《中华人民共和国平安法》和国家《平安消费条例》规定及相关平安消费的法律、法规。双方签订的《矿山开采施工合同》中的平安消费、文明施工条款。二、双方职责a、甲方职责:1、认真按照平安第一、预防为主和管消费必须管平安,的原那么,严格进展平安消费、文明施工的管理。坚持做到消费与平安工作同时方案:布置、检查、总结和评比。2、定期召开平安消费调度会,及时传达、学习、掌握中央和地方有关平安消费的政策、法规。详细将平安消费、文明施工措施落实到矿山采矿工程中。3、定期对乙方平安消费、文明施工的落实情况进展监视和检查。对发现的各种不平安、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合平安消费、文明施工的行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿。4、定期对乙方施工管理人员进展平安消费、文明施工进展培训和考核。b、乙方职责:1、全体施工人员必须认真学习和掌握国家《平安消费条例》的规定及相关平安消费、文明施工的法律、法规;必须坚持平安第一、预防为主和管消费必须管平安的原那么。加强平安消费、文明施工的宣传、教育和学习,增强平安消费、文明施工管理员的意识。2、建立健全平安消费管理组织机构;平安消费、文明施工管理制度;平安消费应急处理机制;装备专职和兼职平安管理员。有领导、有方案、有步骤、有措施的开展平安消费文明施工活动。3、施行平安消费、文明施工责任制。从分管工程施行的主管负责人到消费工人和临时雇佣的民工,均必须做到:平安消费、人人有责,每一个施工现场岗位,必需要有明确、详细的平安消费、文明施工制度和措施。建立健全监视管理机制。4、工程经理是平安消费的第一责任人。现场设置的平安消费、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论